位置>千里马招标网> 招标中心> 浏阳经开区(高新区)110KV工业园变塔基场平及土建配套工程简易招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
发布时间 : 2021-07-08
1、工程概况
2、招标范围
完成项目工程量清单及施工图的全部施工工作,满足电力主管部门的施工要求,具体详见施工图纸和工程量清单。
3、投标人资格要求
3.1 2020年**经开区(高新区)小额工程施工企业入围单位中具备行业行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包资质三级及以上资质(含三级)的施工企业。
3.2营业执照处于有效期,安全生产许可证处于有效期内,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.3根据湘建建【2020】208号文,本项目项目部关键岗位至少配备项目负责人、施工员、安全员及质量员各1人。项目负责人必须具有市政公用工程专业注册建造师贰级及以上(含贰级)资质,且须具备有效的相关行业行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证B证。施工项目部关键岗位人员须是本企业在职人员(根据****建设局《关于我市建设工程招标投标工作中核查养老保险有关事项的通知》的规定,疫情期间以及生产恢复期间,不核查有关人员养老保险,参与投标的企业无需提供有关人员养老保险缴纳资料,恢复时间另行通知。参与投标的企业在投标文件中安排的关键岗位人员应为本单位在职员工。若中标后,发现中标人使用非本单位在职员工参与投标,招标人将依法处理)。施工员具有省级及以上行业行政主管部门核发的岗位资格证书;安全员具有省级及以上行业行政主管部门核发的安全考核合格证书,其中安全员必须为综合类C3或者土建类C2和机械类C1安全员;要求项目负责人无在建(请各投标单位参加投标时自行核实,招标人将对各投标单位项目负责人有无在建项目情况进行核查,若经查实有在建项目,则否决其投标或取消中标资格)。
3.4 入库2020年**经开区(高新区)小额工程施工企业入围单位的投标人在经开区(高新区)有一个(含一个)以上通过遴选抽签中标(非公开招标)的国有投资建设项目未完成的;近两年被建设主管部门通报有****园区主管部门处理期限内的或在建工程被招标人通报的违反质量、安全及其他违约行为的;不能参与本工程的遴选抽签。工程完成的标志以各相关部门签字确认的“工程竣工验收单”为准。若中标单位在中标公示期间(2个工作日)被人投诉在经开区(高新区)有一个(含一个)以上未完成的工程,且经查询属实,取消其中标资格,并扣除其入库时缴纳的履约保证金5万元不予退还,同时暂停其参加后续遴选抽签的权利,请各投标人自行确认后参与投标。
、评标办法
本项目评标采用“合理定价评审抽取法”,具体步骤:(1)身份验证、投标报价验证、投标承诺评审;(2)查询项目负责人有无在建情况;(3)遴选确定中标候选人:①按照签到先后顺序,由投标单位法定代表人或授权委托代理人随机抽取单位身份代码球,并签字确认;②由招标人代表随机抽取中标候选人,其随机抽取的结果由投标单位法定代表人或授权委托代理人(项目负责人)签字确认。
5、合理定价
本工程合理定价(人民币)为:大写:叁佰玖拾陆万伍仟零肆拾玖元捌角伍分,小写:****049.85元,具体详见附后工程量清单计价表,本工程采用固定单价合同,最终结算按实际完成工程量结算。
、招标文件的获取及发布
http:\\letz.****.cn\)“工程招标”栏目上下载招标资料(包括公告、澄清答疑、工程量清单、图纸等相关资料),恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息,如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)招标人概不负责,所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
7、投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2021年7月15日上午9:30 (**时间),地点为:****集团有限公司,212室(**经开区(高新区)**路109号),投标人的法定代表人或授权委托代理人在投标截止时间前到达开标地点(以签到时间为准)。
7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人将拒收。
7.3 必须由投标人的法定代表人或由投标单位法定代表人授权的委托代理人(即项目负责人)参与开标会议。
7.4 投标人须提交项目负责人、施工员、安全员证件原件,项目负责人须提供身份证原件以及投标文件,投标文件装订成册(3份,一正二副),顺序为:1.承诺函;2.法人身份证明;3.授权委托书(如有);4.项目管理机构(附项目负责人、施工员及安全员证书复印件、身份证复印件);5.其他(附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证等;6.合理定价清单(工程量清单说明+工程量清单汇总表+工程量清单)。
7.5 编制投标报价时只需打印招标人提供的清单,投标人对招标人提供的合理定价清单进行响应承诺,投标人不得对招标人提供的合理定价工程量清单做任何修改。投标人提交的工程量清单为招标人发出的全套合理定价工程量清单,且必须对招标人发布的合理价及其组成部分的报价清单每页由投标人的法定代表人签字和加盖单位公章。不按上述规定报价的投标报价视为无效,作否决投标处理。
投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为,或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为,或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为,且上述行为对该投标人有利的,按照不合格投标人处理,已被列为中标候选人的,取消其中标候选人资格。
8、工程款支付:工程施工期间,完成总工程量的50%,支付合同金额的20%;竣工验收合格后一个月内支付至合同金额的50%;初审结果出来,一个月内支付至初审金额(如合同金额小于初审金额则按合同金额)的70%;终审结果出来,一个月内支付至终审金额的97%,余款3%工程质量保证金,待工程缺陷责任期(12个月)期满无工程质量问题一个月内退还(不计利息)。。
9、行政监督
本次招标项目招标投标监督机构为******管委会****中心。电话:0731-****0520。
10、联系方式
招标人:****
联系人:张女士
联系电话:0731-****2988
**经开区(高新区)110KV工业园变塔基场平及土建
配套工程
投 标 文 件
(招标编号: **** )
投标人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
年 月 日
承 诺 函
(招标人名称):
我单位已详细阅读了 (工程名称)工程遴选通知,自愿参加上述工程遴选,现就有关事项向招标人郑重承诺如下:
1、我方承诺派往(项目名称)的项目负责人:,身份证号码: ,施工员:,身份证号码: ,安全员:,身份证号码: ,不予变更;
2、我方愿以投标报价(人民币)小写:元,大写: 元参与此次投标,承诺同意本工程采用固定单价合同,最终结算按实际完成工程量结算。
3、我方承诺同意按招标人提供的工程量清单单价完成所有合同范围内的工作内容,并满足电力主管部门的施工要求;
4、我方已按照招标文件规定的招标范围对招标人提供的合理价及其组成内容以及详细清单进行了认真阅读和核对,完全接受招标人提供的合理价及其组成内容,并严格按约定的招标范围和合同条款,施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷;
5、我方承诺同意在 150 个日历天内按照施工合同、图纸内容、工程量清单、工程建设要求、电力主管部门要求完成施工任务;
6、我方已对招标人提供的合理价及其组成内容进行确认,并同意按招标公告第7.5条执行;
7、我方承诺同意本工程质量要求达到现行工程施工质量验收规范的合格标准;
8、我方承诺同意按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容的保修责任;
9、我方承诺保证中签之后不转包、分包或放弃中标,若出现转包、分包或放弃中标我方同意建设方违诺处罚及暂停预选承包商遴选机会6个月;
10、我方承诺在经开区(高新区)没有一个(含一个)以上通过遴选抽签中标(非公开招标)的国有投资建设项目未完成的工程。若我方中标后,在中标公示期内(2个工作日)被人投诉在经开区(高新区)有一个(含一个)以上未完成的工程,且经查询属实,我方承诺愿被扣除其入库时缴纳的投标保证金5万元不予退还,同时暂停我方参加后续遴选抽签的权利。
11、我方承诺完全响应招标公告及后附合同中的所有条款。
以上承诺如有违反,同意接受招标人对我方的违诺处罚。
特此承诺!
遴选人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
年 月 日
法定代表人身份证明
投标人名称:
单位性质:
地址:
成立时间:年月日
经营期限:
姓名:(法定代表人签字)性别:年龄:职务:
系(投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
法定代表人身份证(正面) | 法定代表人身份证(背面) |
投标人:(盖单位章)
年月日
注:法定代表人的签字必须是亲笔签名,不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。
授权委托书
本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)标段施工招标投标文件,其法律后果由我方承担。
委托期限:。
代理人无转委托权。
附:法定代表人身份证明
法定代表人二代身份证复印件(正面) | 委托代理人二代身份证复印件(正面) |
法定代表人二代身份证复印件(反面) | 委托代理人二代身份证复印件(反面) |
投标人:(盖单位章)
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
年月日
注:1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名,不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名;
2、委托代理人须同时携带法定代表人身份证明和授权委托书参加开标会议(未附法定代表人身份证明的为无效的授权委托书)。
合同编号(类别+签约日期+序号):CO(2021/ / )ZL- 号
合同文本
项目名称:
甲 方:****
乙 方:
签约地点:**﹒**
制订日期:二○二一年 月 日
合同类别说明:
合同类别代 号合同类别代 号合同类别代 号
项 目 投 资 IV 建设工程施工 CO 建设工程设计 DE
建设工程监理 SU 建设工程勘察 PR 建设工程测绘 SD
物 资 采 购 PU 广告发布业务 AD 劳务 用 工 WO
土 地 征 收 LA 房 屋 拆 迁 HO 其它 OT
本合同文件参照《HNJS-2014》编制
第一部分 合同协议书
发包人(全称):**** (简称甲方)
承包人(全称):(简称乙方)
根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
6.工程承包范围:。
二、合同工期
计划开工日期: 2021 年月日(具体以开工通知中载明的开工日期为准)。
计划竣工日期: 2021 年月日(具体以竣工验收单中载明的竣工日期为准)。
工期总日历天数:150 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关要求,并满足电力主管部门的施工要求,达到合格工程标准 。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:
(小写):;
其中:
其中:
(1)绿色施工安全防护措施项目金额:
人民币(大写) (¥ 元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写) (¥ 元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写) (¥ 元);
(4)暂列金额:
人民币(大写) (¥ 元)。
2.合同价格形式:单价合同,以中标的综合单价为结算依据。
3.发包人另行支付发包人应承担的交易服务费¥:元。
承包人项目经理:。
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
间
本合同于2021年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在**经开区(高新区)**路109号签订。
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
本合同自双方签字盖章后到******管委会****中心备案后生效。
本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执伍份,承包人执贰份,******管委会****中心壹份。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
纳税人识别号:914********379203A 组织机构代码:
地 址:**经开区(高新区)**路109号 地 址:
邮政编码:410329 邮政编码:
法定代表人:邵叶 法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电 话:0731-****2988 电 话:
电子信箱: ****@qq.com 电子信箱:
开户银行:****银行**支行 开户银行:
账 号:820********135152 账 号:
采用**建设工程施工合同(HNJS- 2014)通用条款执行。
1.一般约定
词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括:双方签订的补充协议、会议纪要等。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人:
名 称:;
资质类别和等级:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:。
1.1.2.5设计人:
名 称:;
资质类别和等级:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:按通用条款执行。
1.1.3.2永久占地包括:详见施工图纸及用地红线。
1.1.3.3临时占地包括:根据监理人审查的承包人施工组织设计,发包人现场工程师综合考虑现场情况,报发包人有关行政部门审批后确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件:按通用条款执行。
标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括:按通用条款执行。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称: / ;
发包人提供国外标准、规范的份数: / ;
发包人提供国外标准、规范的名称: / ;
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: / 。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:按通用条款执行。
1.6图纸和承包人文件
图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后五天内提供相关图纸和资料;
发包人向承包人提供图纸的数量:贰套;
发包人向承包人提供图纸的内容:全套施工图。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计;
承包人提供的文件的期限为:开工前十天;
承包人提供的文件的数量为:贰套;
承包人提供的文件的形式为:纸质版装订成册,并提供电子版;
发包人审批承包人文件的期限:收到文件后7天内审批完毕。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:按通用条款执行。
联络
1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点: **经开区(高新区);
发包人指定的接收人为:工程部负责人。
承包人接收文件的地点:**经开区(高新区);
承包人指定的接收人为:项目经理。
监理人接收文件的地点:**经开区(高新区);
监理人指定的接收人为:总监理工程师。
1.10交通运输
出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:承包人应根据合同工程的需要,负责取得出入施工场地的专用和通行权,并承担相关费用,上述费用已包含在合同总价中。
场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:项目用地红线作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:按通用条款执行。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘的使用费的承担方式:按通用条款执行。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量以实际发生为准。工程量发生增减的项目其综合单价及措施项目费用单价不因工程量的变化而调整。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表:
姓 名:;
身份证号:;
职 务:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址: **经开区(高新区) 。
发包人对发包人代表的授权范围如下:
负责工程的全面管理,严格实行对工程质量、进度、投资成本和施工安全的管理,具体职责是:
编制项目施工总进度计划并监督检查计划的实施;
负责工程开工前的综合线网改移、拆除的协调及施工管理;
3、审批承包人经过监理人审查的施工组织设计,确保经济、合理、可行,科学规范施工,降低工程造价;审批承包人经过监理人审查的月进度计划,控制工程进度以确保达到工期要求;当工程未能按计划进行时,应强制采取措施加快施工进度;
4、发包人对各工程项目派出现场代表,现场代表为该项目第一责任人,应随时掌握工程动态,把握进度,检查质量,对承包人的合同履约进行考核;
5、对承包人的不合格机械和不称职人员,有权提出撤换;
6、督促承包人工程变更按专用条款第10款变更的相关程序及方法办理;
7、组织工程计量,认真细致地审批工程施工方案、计量、支付文件,力求方案合理,数字真实、计量准确;
8、协调承包人的施工环境,协调相邻工地间的施工矛盾,****政府职能部门的工作关系等;
9、负责对现场监理工作的管理、督促和考核;
10、组织对工程质量问题的处理,参加对重大质量事故的处理;
11、抓好施工安全工作,对发生的安全事故及时组织有关单位分析处理;
12、参加工序验收及组织竣工验收;
13、审核竣工文件;
14、收集现场基础资料,****管理部现场技术处理提供依据;
15、完成上级交办的其他工作。
施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:按通用条款执行。
提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:按通用条款执行,供水供电接至施工现场(在用地红线处提供接口),但供水及供电部门的开户、下火费用由施工单位自行承担。
资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求: / 。
发包人是否提供支付担保: / 。
发包人提供支付担保的形式: / 。
3.承包人
承包人的一般义务
(9)承包人提交的竣工资料的内容:完整竣工资料及竣工验收报告。
承包人需要提交的竣工资料套数:肆份。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收后28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求:装订成册的纸质文件及电子文件(光盘)。
(10)承包人应履行的其他义务:按通用条款执行。
承包人应履行的其他义务:对需要使用建筑垃圾再生产品而采取联合招标或总承包+专业分包招标方式的建设工程项目,承诺在工程施工过程中按设计要求使用再生产品,不再就再生产品应用比例进行设计变更,否则放弃中标。
3.2项目经理
3.2.1项目经理:
姓 名:;
身份证号:;
建造师执业资格等级:;
建造师注册证书号:;
建造师执业印章号:;
安全生产考核合格证书号:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:;
承包人对项目经理的授权范围如下:全权处理本项目一切事宜。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:不低于22天。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:按通用条款执行。
项目经理及项目部关键岗位人员未经发包人批准,擅自离开施工现场的违约责任:按缺勤计算,少一天罚500元,累计缺勤20天以上解除合同或承包人按合同造价的5%支付违约金,由发包人从承包人工程款中直接扣减。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:每出现一次,承包人按合同造价的5%支付违约金,由发包人方从承包人交纳的履约保证金中直接扣减。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:承包人按合同造价的5%支付违约金,由发包人从承包人工程款中直接扣减。
承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前10天。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:承包人按合同造价的5%支付违约金,由发包人从承包人工程款中直接扣减。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:需报发包人批准。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:每出现一次将处以承包人2千元的罚款,由发包人方从承包人交纳的履约保证金中直接扣减。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:每出现一次将处以承包人2千元的罚款 ,由发包人方从承包人交纳的履约保证金中直接扣减。
本工程施工严禁转让,承包人在现场管理的人员必须与投标文件中确定的主要人员一致,施工中项目负责人、项目技术负责人、施工员等人员的变更须经业主同意,否则施工单位按工程总造价的5%付违约金,且终止合同。
3.5分包
分包的一般约定
禁止分包的工程包括:全部工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围:/。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括:/。
其他关于分包的约定:/。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:/。
工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按通用条款执行。承包人应做****施工队伍的成品保护工作,严禁破坏任何工程中的成品、半成品,或因无序安排施工给其他承包人造成重复施工的由承包方承担费用。
3.7履约担保
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容:全面协调、监理本工程施工质量、进度、投资及相关专业队伍配合。
关于监理人的监理权限:需要取得发包人批准才能行使的职权: 停工权、签证权、变更权。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:监理单位自行承担。
监理人员
总监理工程师:
姓名:;
职务:;
监理工程师执业资格证书号:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:;
关于监理人的其他约定:以本项目监理合同中明确的总监理工程师为准,若发生变更请以变更后为准。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)无;
5.工程质量
质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求:/。
关于工程奖项的约定:/。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:按通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:48小时。
6.安全文明施工与环境保护
安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承担工程临设、安全、防火工作及设施维护,开工前7日内办理安全****园区要求实施及质量和安全文明违约处罚规定执行)。
6.1.4关于治安保卫的特别约定:按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:按通用条款执行。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求:坚持文明施工。施工前承包方应按建办(2005)89号文件规定的内容在工地竖立项目经理工程责任标牌,并在施工期间悬挂两幅以上关于工程质量及工程宣传标语横幅。施工现场按省级文明工地样板标准管理。
6.1.6关于绿色施工安全防护措施项目费支付比例和支付期限的约定:发包人办理施工许可时打入专用账号,承包人根据工程进度申请支付(施工单位提供安全实施方案及用于安全投入的有关凭据)。按安全文明施工规范及******管委会****管理部门)要求实行全面围挡施工,其中工程安全防护、文明施工措施不可竞争费(含采用盖板车运输进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等)已含在投标总价中。
7.工期和进度
施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按通用条款执行。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:按通用条款执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:按通用条款执行。
施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:按通用条款执行。
开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:按通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:按通用条款执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:按通用条款执行。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:按通用条款执行。
工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:发包人承担由此延误的工期和根据项目实际情况协商退还履约保证金等。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:每延误一天支付违约金¥:1000元。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:最高不超过合同价的5%。
由于承包人原因造成工期延误,除按上述要求支付违约金外,导致的各项费用均由承包人承担,该费用包括但不限于:监理延期费用、征拆安置费、招商合同约定的违约费用等所有一切费用。这些费用不一定全部或部分发生,但是一旦发生则由责任方负责。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定:按通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(1)50年及以上一遇气候灾害,以国家气象部门公开发布的信息为准。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励:每提前一天竣工支付奖金¥:1000元,最高不超过合同价的5%。
材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:按通用条款执行。
8.6样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:本工程涉及的各类须送检测的材料由承包人按程序送检(发包人认可)并承担费用。
8.8施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施由承包人根据项目需要设置,承担全部费用,其费用包含在投标总价中。
9.试验与检验
试验与检验费用的约定:桩身完整检测(低应变检测、钻芯检测)、桩端(地基)持力层检验(岩基载荷试验、超前钻探 )费用由发包人承担;其它费用由承包人承担。施****试验场所、设备根据国家、省、市相关要求配置。
10.变更
变更的范围
关于变更的范围的约定:按通用条款执行。变更应由承包人申报,监理人审查,依发包人规定的审批流程和《****开发区政府投资建设项目管理实施办法》(浏经办发[2019]5号)和《****政府投资建设项目管理办法》(浏政发〔2017〕5号) 执行相关申报审批程序申请变更。
变更估价
10.4.1变更估价原则
(一)工程量清单中已有的设计变更项目按中标单位的清单报价结算,有类似单价的参照中标单位类似清单报价执行;因设计变更而增加或招标清单漏项的项目结算按2020年**省消耗量标准及其配套文件编制及湘建价[2020]56号、湘建价市[2020]46号、长住建发[2020]103号文件并优惠15%(按财评定案优惠率)编制结算。其中材料价格按施工期间《**建设造价》中发布的预算价格的加权平均值;《**建设造价》未发布的预算价格,参照《**建设造价》中的预算价格的加权平均值;以上均没有的预算价格由发包人、承包人和监理三方市场调查后确定其预算价格。
(二)由承包人原因造成未按《****政府投资建设项目管理办法》(浏政发〔2017〕5号)和《****开发区政府投资建设项目管理实施办法》(浏经办发[2019]5号)相关申报审批程序申请变更的,变更增加的费用或延误的工期由承包人自行承担。
(三)工程变更价款结算方式参照《****政府投资工程建设类项目价款结算暂行办法》(浏政发[2016]21号文)。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:按通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限:按通用条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:在结算费用中列支,节约费用造价的5%。
暂估价
暂估价材料和工程设备的明细:见工程量清单。
依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定:按变更估价条款办理结算。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:暂列金额价和不可预见费应按照发包人的审批使用,未使用部分归发包人所有,增加项目需取得发包人认可,按变更估价条款办理结算,费用可在暂列金额中列支。
11.价格调整
市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:土建及市政工程的主要材料涨跌幅度超过±3%;装饰及安装工程主要材料价格涨跌幅度超过±5%的调整合同价格。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第3种方式对合同价格进行调整:
第1种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:/;
第2种方式:采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定:/。
第3种方式:其他价格调整方式:如工程施工期间主要材料实际价格相对招标清单的主要材料价格表中的价格有涨跌,土建及市政工程的主要材料涨跌幅度超过±3%、装饰及安装工程主要材料价格涨跌幅度超过±5%的,则对土建及市政工程的主要材料涨跌超过±3%、装饰及安装工程的主要材料涨跌超过±5%以上的部分进****政府投资项目一般约定材料价格调整合同条款),未超过上述涨跌幅度的不予调整材料价格;材料价格按施工期间《**建设造价》中发布的预算价格的加权平均值;《**建设造价》未发布的预算价格,参照《**建设造价》中的预算价格的加权平均值;以上均没有的预算价格由发包人、承包人和监理三方市场调查后确定其预算价格。
如施工期间省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费调整,按施工期间最新发布的人工费调整文件调差。财评定案清单中主要材料价格表中的人工、材料价格为衡量人工、材料价格涨跌的基准价。
12.合同价格、计量与支付
合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围:主要材料价格涨跌在调价范围内的涨跌由承包人承担。
风险费用的计算方法:/。
风险范围以外合同价格的调整方法:详见专用条款11.1 第3种方法。
2.总价合同。
总价包含的风险范围:/。
风险费用的计算方法:/。
风险范围以外合同价格的调整方法:/。
3.其他价格方式:/。
12.2预付款
预付款的支付
预付款支付比例或金额:无。
预付款支付期限: / 。
预付款扣回的方式: / 。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限: / 。
预付款担保的形式为: / 。
12.3计量
计量原则
工程量计算规则:《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,但工程量发生增减的项目其综合单价及措施项目费用单价不因工程量的变化而调整。
计量周期
关于计量周期的约定:按通用条款执行。
单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:按通用条款执行。
总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:按通用条款执行。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量: / 。
其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序: / 。
工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定:工程施工期间,完成总工程量的50%,支付合同金额的20%;竣工验收合格后一个月内支付至合同金额的50%;初审结果出来,一个月内支付至初审金额(如合同金额小于初审金额则按合同金额)的70%;终审结果出来,一个月内支付至终审金额的97%,余款3%工程质量保证金,待工程缺陷责任期(12个月)期满无工程质量问题一个月内退还(不计利息)。达到付款条件时承包人应及时申请支付,便于发包人安排资金。
进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:按通用条款执行。
12.4.3进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按通用条款执行。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/。
12.4.4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限:按通用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:按通用条款执行。
(2)发包人支付进度款的期限:按通用条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:****银行同期贷款基准利率计息。
12.4.6支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批:/。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:按通用条款执行。
13.验收和工程试车
分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:48小时。
竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:按通用条款执行。
移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:按通用条款执行。
13.3工程试车
试车程序
工程试车内容:按通用条款执行。
(1)单机无负荷试车费用由承包人承担;
(2)无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定:无。
竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:按通用条款执行。
竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工付款申请单的期限:按通用条款执行。
竣工付款申请单应包括的内容:按通用条款执行。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限:按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款执行。
14.4最终结清
最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:肆份。
承包人提交最终结算申请单的期限:按通用条款执行。
14.4.2最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按通用条款执行。
(2)发包人完成支付的期限:参见合同关于付款方式的约定。
15.缺陷责任期与保修
缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限: 12个月 。
质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:是。
承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(3)种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为: \ ;
(2)\%的工程款;
(3)其他方式:扣留终审金额的3%作为质量保证金。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(3)其他扣留方式: \ 。
关于质量保证金的补充约定:质保金在缺陷责任期期满后,无工程质量问题一个月内退还(不计息)。
15.4保修
保修责任
工程保修期为:详见后附《工程质量保修书》。
修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:48小时内到达。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形: /。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通的违约责任:承包人可根据通用条款索赔相关条款进行索赔。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:承包人可根据通用条款索赔相关条款进行索赔。
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:承包人可根据通用条款索赔相关条款进行索赔。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:承包人可根据通用条款索赔相关条款进行索赔。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:承包人可根据通用条款索赔相关条款进行索赔。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:承包人可根据通用条款索赔相关条款进行索赔。
(7)其他:/。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:按通用条款执行。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:因承包人原因导致工程质量未达到国家有关规范标准的,返工费用及由此造成的损失由承包人承担,另外承包人按合同总价的5%支付质量违约金。
16.2.3在工程实施过程中,甲方根据实际需要调整了工程量或工程量清单计算有误,承包人应按实际工程量履行工程内容,否则扣除工程总价的3%作为工程违约金。
16.2.4因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:费用由承包人承担。
16.2.5 **市以外的承包人需在**市设立独立核算分支机构,否则发包人可据此无条件解除合同。
17.不可抗力
不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:按通用条款执行。 因不可抗拒的自然灾害或发包方的原因而延误了工期,必须由承包方申报发包方核准后,工期相应顺延。
因不可抗力解除合同
保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定:(1)工程开工前,发包人委托承包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险(含工伤保险),保险费用已包含在合同总价中。(2)运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,发包人委托承包人办理保险,费用已包含在合同总价中。(3)承包人须为本工程办理建筑或安装工程一切险,并支付保险费用,费用已包含在合同总价中。
安全生产责任保险
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行。
20.争议解决
争议评审
合同当事人是否同意将工程****小组决定:****建设局调解。
20.3.1****小组的确定
****小组成员的确定:/。
选定争议评审员的期限:/。
****小组成员的报酬承担方式:/。
其他事项的约定:/。
20.3.2****小组的决定
合同当事人关于本项的约定:/。
仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(1)种方式解决:
(1****委员会(建设****中心)申请仲裁;
(2****法院起诉。
21 补充条款
1、合同通用条款及专用条款中涉及到承包人必须报监理人检查、审批等事项,承包人必须同时报发包人检查、审批,最终以发包人的审批为准。
2、承包人编制并及时提供施工组织设****工程部审批;施工过程中如需设计变更的,承包人必须严格报监理人审查,按程****工程部初审,经技术部核定按程序报批后方可实施;
3、承包人应服从发包人管理,不得恶意拖延工期,不服从发包人调配,造成发包人损失的,发包人有权终止施工合同,另行选择承包人;
4、设计变更(含材料更换)
由于承包人未及时申报造成无法结算的,责任由承包人自行承担。
5、土石****园区根据实际情况变动的调整;
6、工程管理应执行甲方出台的相关工程项目管理办法及审计、监理等管理制度。
7、竣工结算:
中标清单单价作为工程结算依据,审核结算价款作为甲方最终付款依据。
工程结算审计按照《****开发区政府投资建设项目管理实施办法》(浏经发【2019】5号文)的第五十一条执行,不按规定办理结算的,甲方可按文件规定单方面办理结算并公告。如乙方不按文件规定时间要求完成结算编制并及时送审或不配合结算审计的,将纳入负面清单,一年内不能承接甲方的建设工程项目。
8、合同解除
承包人违反本招标文件有关规定或相关法律法规,应当解除合同的,按下列方式解除合同。
解除合同以发包人发出的解除合同通知为准,自解除合同通知发出之日起7日内承包人必须将施工机构及材料、设施设备撤离施工现场,否则发包人可以采取措施予以撤离,因此发生的一切损失及后果由承包人自负。
解除合同后,发包人委托检测单位对已完工的工程进行检测。检测合格的工程经计量后一个月内,按中标清单价格支付工程款;检测不合格的工程不予支付工程款。
9、无条件按时足额支付农民工工资。如果承包人未按时支付农民工工资,可由发包人代乙方在工程款中直接支付;如因承包人原因拖欠农民工工资,引起重大矛盾,发包人将项目经理列入黑名单,并报建设局、**经****投标中心,进行不良行为公示。
10、发包人与承包人若以后签订补充协议则必须经******招标投标中心备案。
11、****园区要求实施安全文明施工。合同实施过程中将严格按照《****开发区政府投资建设项目管理实施办法》《质量和安全文明违约处罚规定》的要求组织实施本项目实施,请承包人特别注意。
12、甲方有权根据实际需要调整工程量,乙方不得就调整的工程量部分向甲方主张任何权利。
13、施工扬尘治理费
建筑工地做到“5个100%”(**所有建筑工地100%围挡、工地物料堆放100%覆盖、施工现场路面100%硬化、驶出工地车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业)防尘降尘措施和使用预拌砂浆。招标清单(预算)、施工合同中未计列“施工扬尘治理费”的项目,依法实施,实际发生的“施工扬尘治理费”按照《****政府投资项目管理办法》(浏政办发【2017】5号文的规定完善工程价款。
附件1:
工程质量保修书
发包人(全称):**** (简称甲方)
承包人(全称):(简称乙方)
发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就工程 签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:按承包人承包范围进行保修。
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房 间和外墙面的防渗为5年;
3.装修工程为2年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为5年;
7.其他项目保修期限约定如下:市政管网工程保修期为伍年;人行道路面铺装保修期为贰年;绿化工程养护期为壹年;路面保修期为伍年;其他无规定者保修期为贰年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
工程缺陷责任期为12个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
4.质量保修完成后,由发包人组织验收。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:\。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章): 承包人(公章):
地 址:**经开区(高新区)**路109号地 址:
法定代表人(签章): 法定代表人(签章):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
电 话:0731-****2988 电 话:
开户银行:****银行**支行 开户银行:
账 号:820********135152账 号:
邮政编码:410329 邮政编码:
附件2:
安全生产合同
为在项目施工合同的实施过程中创造安全、文明、和谐的施工环境,切实搞好本项目的安全生产工作,本项目发包人****(以下简称“发包人”)与承包人(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”的方针进行安全生产管理。
3.遵守约定的工期,不得随意压缩合同约定的工期。
4.不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
5.不得要求承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
二、承包人职责
1.严格遵守《中华人民**国安全生产法》、《中华人民**国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法律法规,严格执行《建设工程施工安全技术操作规程》等安全技术标准、规范,认真执行工程承包合同中有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时的计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的1%~3%配备专职安全员。
4.承包人应加强对本单位员工的法制和安全生产教育,采取各种有效预防措施,防止发生任何违规、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.承包人****管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆破物给与、易货或以其他方式转让给他人,或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10.承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人。
三、违约责任
由于发包人或承包人违约造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由违约方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。如因甲方或承包人违约造**全事故的,依法追究违约方有关责任。
发包人: 承包人:
****
(盖章)(盖章)
法定代表人或委托人: 法定代表人或委托人:
安全主管部门: 项目负责人:
项目安全员:
联系电话: 联系电话
签订日期: 签订日期:
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多浏阳市招标采购信息
- 内蒙古赤峰市林西县2021年农行家
- 07月08日
- 湛江幼儿师范专科学校主校区工程监理
- 07月08日
- 中共湖南省纪律检查委员会监察委员会
- 07月08日
- 中国土家泛博物馆(彭家寨)建设项目
- 07月08日
- 莲都区刘英小学2021年改造工程邀
- 07月08日
- 鹿泉区经济开发区方台村西区1#2#
- 07月08日
- 陕西小保当矿业有限公司小保当公司爆
- 07月08日
- 沧县2021年县级涵桥及扬水站维修
- 07月08日
- 自治区征兵办公室暨国防动员综合业务
- 07月08日
- 【潍坊市】潍坊市生态环境局奎文分局
- 07月08日
- 日照市岚山区巨峰镇北卜落村居家养老
- 07月08日
- 成都市郫都区友爱何家场小学教学楼(
- 07月08日
-
浏阳市建材网
浏阳市采购信息网
浏阳市政府公开信息
浏阳市公共资源交易网
浏阳市电力交易中心
浏阳市交易中心
浏阳市房产交易中心
浏阳市工程交易中心
浏阳市钢铁交易中心
浏阳市建设交易中心
浏阳市招投标交易中心
浏阳市政府交易中心
浏阳市造价信息网
浏阳市市政工程信息网
浏阳市水利工程信息网
浏阳市通信工程信息网
浏阳市医药招标网
浏阳市建筑招标网
浏阳市工程招标网
浏阳市建设招标网
浏阳市施工招标
浏阳市装饰工程招标
浏阳市建设工程网
浏阳市水利招标信息网
浏阳市电力招标网
浏阳市建委招投标网
浏阳市建筑管理网
浏阳市建设信息港
浏阳市教育招标网
浏阳市装修招标
浏阳市人力和社会保障局
浏阳市建设网
浏阳市总包工程
浏阳市政府工程招标
浏阳市工程施工招标
浏阳市工程公开项目
浏阳市工程采购信息
浏阳市招标投标采购平台
浏阳市省市工程建设网