位置>千里马招标网> 招标中心> 花垣县烟草专卖局(分公司)关于办公场所道路硬化项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
一、招标条件
本招标项目**县烟草专卖局(分公司)关于办公场所道路硬化项目核准为公开招标,建设资金已落实,资金来源为单位自筹。项目已具备招标条件,招标人为**省烟草公司**自治州公司**县分公司,招标代理机构为(略),现对该项目施工进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1 项目名称:**县烟草专卖局(分公司)关于办公场所道路硬化项目
2.2 招标编号:(略)
2.3 建设内容及规模:本工程为**县烟草专卖局(分公司)关于办公场所道路硬化项目,工程类别为建筑工程。主要内容为:新修沥青混凝土道路382米、新砌青石路缘石等。本项目招标控制价为(略).22元。
2.4 工期要求:(略)
2.5 质量要求:(略)
2.6 保修要求:(略)
2.7 招标范围:主要内容为:新修沥青混凝土道路382米、新砌青石路缘石等。(具体内容以施工图纸及工程量清单为准)
2.8 标段划分:(略)
三、投标人资格要求
3.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期;省外入湘企业在“**省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记;
3.2具备建设行政主管部门颁发的(略)的施工能力;
3.3项目负责人为市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的项目负责人安全生产考核(略)证书且无在建工程;技术负责人具有建筑工程专业中级及以上职称且无在建工程;
3.4单位负责人(略),不得同时参加本项目投标,否则相关投标均无效;
3.5施工项目部关键岗位人员(项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员)应为本单位正式职工(提供由劳动保障部门出具的2021年1月~2021年6月中任意连续三个月的养老保险)且无在建项目(**省建筑工程监管信息平台查询截图为准),具有岗位资格证书,安全员还应具有安全生产考核(略)证书C证;
3.6中标人的拟任项目关键岗位人员(项目经理、(略))每月到工地时间不少于 20天。五者中任何一人连续2个月常驻地累计达不到20天以上要求者,发包人有权解除施工合同;
3.7要求:(1)截止本招标项目投标截止日,投标人处于正常的经营状态,未被责令停业、未被暂停或取消投标资格、财产未被接管或冻结、近三年来没有骗取中标或严重违约或重大工程质量事故;(2)投标人及其法定代表人和拟派本项目的项目经理未被人民法院列为被执行人,提供中国网站查询截图;(3)提供投标人及其法定代表人和施工项目部关键岗位人员(项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员)近三年“无行贿犯罪记录承诺书”,承诺书格式及内容由投标人自拟;
3.8(略)(详见招标公告附件)
3.9本次招标不接受联合体投标。
四、获取的时间(略):
4.1凡有意参加投标者,请授权委托人从(略)至(略),每天上午9:00到12:00,下午3:00到5:00 (均为**时间),双休日及节假日除外,到指定地点获取招标文件。
获取招标文件的地点:(略)(**市乾州**市政府旁世纪山水66栋2单元2806室)。
获取招标文件的方式:(略)
购买标书时,请授权委托人或者法人携带以下有效证件:
①企业营业执照,营业执照处于有效期;省外入湘企业在“**省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记;(是否处(略));
②具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,安全生产许可证处于有效期;
③项目负责人为市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的项目负责人安全生产考核(略)证书且无在建工程;技术负责人具有建筑工程专业中级及以上职称且无在建工程;
④施工项目部关键岗位人员(项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员)应为本单位正式职工(提供由劳动保障部门出具的2021年1月~2021年6月中任意连续三个月的养老保险)且无在建项目(**省建筑工程监管信息平台查询截图为准),具有岗位资格证书,安全员还应具有安全生产考核(略)证书C证;
⑤法定代表人参加投标活动的,需提供法定代表人资格证明书原件及法定代表人身份证复印件;投标人授权代表参加投标活动的,需提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人资格证明书原件及法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件;
⑥(略)(详见招标公告附件)
以上资料需验原件,复印件一套加盖投标单位公章留存招标代理机构方可购买招标文件。
4.2招标(略),售后不退。
4.3 澄清答疑采用网络发布方式。招标人对招标文件的澄清答疑均采用在烟草行业招投标信息平台、中国采购与招标网上发布,投标人自行下载。
五、投标截(略):
5.1、投标截止时间: (略)9时00分(**时间)。
5.2投标、开标时间: (略)9时 00 分,地点为:**省烟草公司**自治州公司机关办公楼一楼开标室(**市人民南路118号)公开开标。逾期送达的或者未送达指定地点的将拒绝接收。届时请投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式(携带身份证明(略))。
六、保证金的交纳:
1、保证金交纳的截止时间: (略)7时30分前(**时间)。
保证金交纳单位名称必须与投标(略)应当与响应文件有效期一致。
2、投(略):壹万元整。投标保证(略)。
3、投标保证金交纳方式:各投标单位从其注册地的基本账号以转账方式交纳至以下账号:
投标保证金的托管账号:
账号名:(略)政府采购保证金专户
账号:4300 1526 0610 5250 4743
开户行: 中国建设银行股份有限公司**市人民中路支行
4、投标人在提交投标保证金时应在转账票据的用途栏或备注栏中注明“**县烟草道路硬化项目”。投标人在提交投标保证金时须认真填写本单位及投标保证金托管专户的账号户名、金额以及所投项目名称等信息,并告知银(略)(即“**县烟草道路硬化项目”),因填写错误或未填写或银行录入信息错误或银行未录入信息,其可能造成的损失由投标人自行负责。
七、发布公告媒介:
烟草行业招投标信息平台、中国采购与招标网
八、资格审查
资格后审
九、评标办法
综合法
十、招(略)
10.1 在招标过程中,针对投标人围标串标、资质挂靠及其它不符合受理条件、恶意投诉的,依法由招标人、评标委员会、行政监督部门、**经侦、法院认定,并追究相应法律责任。建立招投标负责人约谈调查、行为认定、案件移交、信息交换等联合执法机制。恶意投诉情形:①对于异议问题,经招标人组织法律、技术、经济专家论证并公告的。②同一投标人对同一问题反复提出异议,并无(略)。
10.2 招标人(招标(略))对评标结果异议的处理:依据《中华人民**国招标投标实施条例》第五十四条,投标人(指法(略))对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当(略),应当暂停招标投标活动。对评标结果的异议,招标人应当组织原评标委员会复查,异议结果成立的应当由原评标委员会予以纠正。招标人(代理机构)在处理异议时,应事实清楚,证据确凿,对异议答复的真实性、合法性、完整性负责,并报行政监督部门后发出。
十一、联系方式
招标人名称:**省烟草公司**自治州公司**县分公司
地址: **省**自治州**县**镇蚩尤大道北路新烟草公司
电话: (略)
联系人:(略)
代理机构名称:(略)
地址:**市乾州**市政府旁世纪山水66栋2单元2806室
联系人:(略)
电话:(略)
附件:(略)
(投标人单位名称) 郑重承诺:
我公司具有健全的财务会计制度,依法缴纳税收,在提交投标文件截止时间前的三年内没有违法、违规等不良行为记录,没有国家、地方人民政府及行业主管部门公告的供应商不良行为记录。
我公司珍惜公司声誉,没有因腐败或欺诈行为而仍被政府或业主宣布取消投标资格的记录。
我公司法定代表人、主要负责人、参与此招标项目的员工及其他工作人员近三年(以判决、裁定、决定时间与投标截止时间差推算)在中国裁判文书网(http://(略)gov.cn)的刑事判决书、刑事裁定书及招标人所属行业内党政纪处分决定书中,没有行贿行为记录。
我公司近三年(以投标截止时间推算)在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台上没有失信名单信息,没有国家、地方人民政府及行业主管部门公告的不良行为记录及其他犯罪行为记录,所提供的“信用中国”网站((略)gov.cn)、“国家企业信用信息公示系统”((略)gov.cn)和“法院失信执行人查询平台”(http://(略)gov.cn/zhixing/)的查询结果真实有效。
我公司不存在财产被司法机关接管或(略)
我公司在投标时未被吊销营业执照。
我公司与本次招标项目的招标方不存在可能影响招标公正性的利害关系。
我司承诺如果在整个招投标过程中发现与其他投标人存在下述关联关系:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系,投标无效;如果中标,我司愿意无条件放弃中标资格,并接受招标人、招标代理机构或评标委员会依据有关法律法规、规章和招标文件相关规定进行的任何处理。
我公司对上述内容的补充说明: 。
我公司承诺,如我公司在投标文件中没有充分披露公司本承诺书中所述的相关负面信息,视同弄虚作假,我公司自愿接受招标人做出的取消投标资格、取消中标资格、解(略)。
特此承诺!
投标授权人代表签名:
投标单位盖章:
日 期: (略)
备注:提供“中国裁判文书网”(http://(略)gov.cn)、“信用中国”网站((略)gov.cn)、“国家企业信用信息公示系统”((略)gov.cn)和“法院失信执行人查询平台”(http://(略)gov.cn/zhixing/)的查询结果截图。
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多花垣县招标采购信息
- [建设工程合同公示]石阡县龙井仡佬
- 07月15日
- 潍坊高新区怡和第一城A区屋面防水维
- 07月15日
- 关于“高兴服务站厕所装饰装修”项目
- 07月15日
- 涞源县北石佛乡艾河村南坡土地整治(
- 07月15日
- 关于“康复高频室装饰装修”项目的承
- 07月15日
- 关于“门诊外立面防水装饰装修”项目
- 07月15日
- 店埠镇浮槎景苑安置小区建设项目监理
- 07月15日
- 哈尔滨市松北区松北街道办事处_社区
- 07月15日
- 恒大欢智谷 乌鲁木齐龙宸景轩建筑工
- 07月15日
- 布锦村居民小组路面修复工程(施工)
- 07月15日
- 秦基澜城F1地块f6号楼 乌鲁木齐
- 07月15日
- 浙江台州浙江东博工贸有限公司职工执
- 07月15日
-
花垣县建材网
花垣县采购信息网
花垣县政府公开信息
花垣县公共资源交易网
花垣县电力交易中心
花垣县交易中心
花垣县房产交易中心
花垣县工程交易中心
花垣县钢铁交易中心
花垣县建设交易中心
花垣县招投标交易中心
花垣县政府交易中心
花垣县造价信息网
花垣县市政工程信息网
花垣县水利工程信息网
花垣县通信工程信息网
花垣县医药招标网
花垣县建筑招标网
花垣县工程招标网
花垣县建设招标网
花垣县施工招标
花垣县装饰工程招标
花垣县建设工程网
花垣县水利招标信息网
花垣县电力招标网
花垣县建委招投标网
花垣县建筑管理网
花垣县建设信息港
花垣县教育招标网
花垣县装修招标
花垣县人力和社会保障局
花垣县建设网
花垣县总包工程
花垣县政府工程招标
花垣县工程施工招标
花垣县工程公开项目
花垣县工程采购信息
花垣县招标投标采购平台
花垣县省市工程建设网