位置>千里马招标网> 招标中心> 【叶集区】【发包公告】叶集区三元镇蔬菜基地仓储分拣中心建设项目发包公告【公告...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
一、项目概况
1、备案编号:YH(略) 注册编号:E(略)
2、(略):叶集区三元镇蔬菜基地仓储分拣中心建设项目
3、建设地点:(略)
4、建设单位:(略)人民政府
5、代理机构:(略)
6、建设内容:本工程为叶集区三元镇蔬菜基地仓储分拣中心项目,工程地点位于(略),包含设施用房,建筑面积约1200m2,地上1层,建筑高度6.15米;室外配套道路工程等,具体详见工程量清单、编制说明、图纸及与之相关的国家现行规范等,总投资约133.6万元。
7、资金来源:(略)
二、(略)
本项目发包范围为工程量清单、编制说明及与之相关的国家现行规范等。
1、工程量清单及预算审核价:(略)
2、电子版图纸:/
三、项目预算审核价
预算审核价:(略)
四、工程价款支付方式
付款方式:按进度付款,项目开工且有实质进展的支付至合同价款的30%,主体工程(略),工程验收合格后支付合 同价款的80%,价款结算审计结束后支付至审计认定工程造价的97%,余下3%于质保期满后无息支付。
备注:本项目审计按照《六安市叶集区政府投资建设项目审计监督办法(修订版)》相关规定执行。
五、工程质量及工期要求
1、质量要求:本工程质量必须符合工程施工要求并达到国家现行相关工程验收规范合格标准。
2、工期要求:(略)
六、(略)
本项目实行施工总承包,其施工安全责任、市场价格等风险及各种税费均由承包企业承担,发包方概不负责。本项目不得转包和违法分包。
七、参与企业及拟派项目经理(建造师)资质条件及相关要求
1、参与企业应具有独立法人资格,具备建筑工程施工总承包三级及以上资质,具备有效安全生(略)。否则,参与(略)。
2、参与企业近三年(2018年10(略),以合同签订时间为准)须具有钢结构大棚施工业绩【摇号时须提供:属于(略),应提供中标通知书(或成交通知书)、施工合同和竣工验收报告(或竣工验收备案表),否则,该项目(略),应提供施工合同、竣工验收报告(略)级及以上建设工程质量安全监督管理机构)出具的竣工验收属实的相关证明(或竣工验收备案表),否则,该项目业绩不予认可。业绩时间以竣工验收建设单位签章落款时间为准。】
3、拟派项目负责人须具备建筑工程二级及以上建造师资格。
4、参与企业信誉要求:参与企业及其法定代表人无行贿或其它犯罪记录;参与企业及拟派项目班子成员在六安市叶集区未受到仍处在限制期内的投标限制处罚;参与企业上一年度无拖欠农民工工资现象。
八、报价方式
参与企业以预算审核价下浮系数形式进行报价,本项目下浮(略)(均含本数),超出给定范围的系数视为无效报价。
九、信息发布,摇号时间、地点,报价(略)
1、发包信息通(略)(安徽省﹒六安市)必须招标限额以下工程、货物和服务采购项目信息(叶集区)等媒体上进行公开发布。
2、信息发布时间:(略)
3、参与摇号报名截止时间及摇号时间:(略)5点00分(北京时间);
4、报价文件递交地点:六安市叶集区公共资源交易中心(叶集区兴叶大道(略))开标1室(416室)。
5、报价文件递交方式:参与企业须将报价文件(见文件格式要求)用密封袋密封,且在密封口处加盖公章,并于递交报价文件截止时间前提交至指定报价文件递交地点。否则,报价文件不予接收。
十、成交原则
由发包人按照签(略)(若有效参与(略),则全部纳入比较),根据被抽取的参与企业所报的下浮系数进行比较(若出现(略),不再抽取递补),选择下(略)(承包人)(若两家及以上企业下浮系数相同,则由发包人现场随机抽取一家作为本项目成交人(承包人),若有效参与企业只有一家,则直接纳入。同时,[(项目的预算审核价)*(1-成交人的下浮系数)]为项目成交价(含代理(略),其中代理费4000元及清单编制费按照国家标准的80%收费,由承包人支付)。
十一、(略)
1、现场踏勘:参与企业应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘,以便获取有关编制项目实施方案和签署工(略)业在签订合同和施工过程中,不得以不完全了解现场情况等为由,提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求,现场踏勘的相关费用由各参与企业自行承担。
2、发包答疑:提出疑问截止时间为发包公告上传之日起2日内。
答疑联系人:刘先生(发包人联系人), 联系电话: (略)
吕工(代理机构联系人),联系电话:(略)
十二(略)
1、本项目发包文件(含清单、答疑澄清文件等)均由参与企业从六安市公共资源交易平台电子服务系统((略)cn)上免费下载,参与企业在下载发包文件(含答疑澄清文件等)过程中若遇到问题,请与客服联系,电话:400-998-0000,联系中不得透露自身信息。
2、有意向参与本项目摇号的企业自行在安徽省公共资源交易市场主体库注册用户名,填报企业基本信息。参与企业自行更新、自行维护本单位 信息。以上所有信息的真实性、准确性和完整性由参与企业负责。
安徽省公共资源交易市场主体库注册联系电话:(略)
六安市公共资源交易平台电子交易系统联系电话:(略)
六安市公共资源交易平台电子交易系统CA证书办理机构:
安徽CA(安徽省电子认证管理中心有限责任公司)联系电话:(略)
CFCA(江苏翔晟信息技术股份有限公司)联系电话:(略)
3、参与企业自行从六安市公共资源交易平台电子服务系统电子交易系统下载本项目发包文件。。
(略)的时间和地点到达摇号地点,企业授权委托代理人必须参加发包会议。携带授权委托代理人本人有效的居民身份证和授权委托书原件,同时携带参与摇号承诺函(见文件格式要求)原件、业绩证明材料【属于国有投资项目的,应提供中标通知书(或成(略))、施工合同和竣工验收报告(或竣工验收备案表),否则,该项目业绩不予认可;属于民营投资项目的,应提供施工合同、竣工验收报告和项目所在地县级及以上行业行政主管部门(或县级及以上建设工程质量安全监督管理机构)出具的竣工验收属实的相关证明(或竣工验收备案表),否则,该项目业绩不予认可。业绩时间以竣工验收建设单位签章落款时间为准。】、“疫情防控承诺书”原件(详见附件)、授权代表本人新冠病毒疫苗接种记录(接种记录为“安康码”内疫苗接种信息或接种证明,若是有疫苗接种禁忌症人员须提供新冠病毒疫苗接种禁忌证明)和本人7日内(核酸检测证(略))的核酸检测阴性证明。凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或(略)查。
十三、承包须知:(略)
十四、注意(略)
1、通过简易程序确定的承包单位项目经理在承包项目没有结束前不得参与下一个项目的摇号。每一次参与摇号时参与企业应提供拟派往项目经理无在建工程(或已成交待建工程)的承诺,一旦发现弄虚作假,立即取消资格,并给予相应处罚,没收保证金。因业主或不可抗力方面原因导致工程不能开工的,同时不能开工时间已经超过合同工期的,凭业主单位出具证明材料可以参与其他小型工程的摇号。
2、参与摇号的企业必须是叶集区2018年—2020年小型建设工程施工企业库的入库企业(建筑工程类)(具体内容请参见六安市公共资源交易平台电子服务系(略)cn)。否则,参与摇号资格无效。
3、本项目所需砂石及商品混凝土必须从叶集区本地合法渠道取得;不得以任何手段对砂石资源进行非法开采、侵占、买卖、出租和破坏,并遵守(略)(办【2020】6号)文件有关整治要求,在本项目施工过程中从地下开采的砂石必须交(略)矿投资有限公(略)述内容进行承诺,否则,参与摇号资格无效。
4、本项目成交人不得转包或违法分包,若成交单位在施工过程中有转包或违法分包行为,将取消其成交资格,并追究其转包或违法分包带来的相关法律责任。
发包单位:(略)人民政府
代理单位:(略)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多六安市招标采购信息
- 青岛胶州湾综合保税区管理委员会烟台
- 11月12日
- 西城校区图书馆提升改造工程-弱电工
- 11月12日
- 陕西学前师范学院实验幼儿园闭路监控
- 11月12日
- 上海交通大学新建闵行校区智能大楼项
- 11月12日
- 20210708安全评估与监控系统
- 11月12日
- 【招标控制价公告】百色区域电网调度
- 11月12日
- 城建分-达州人防门-公开-11DZ
- 11月12日
- 亳州市中级人民法院囚车车载监控系统
- 11月12日
- 亳州市中级人民法院备用电路安装项目
- 11月12日
- 亳州市中级人民法院消防整改项目询价
- 11月12日
- [NYSC2021112]【15座
- 11月12日
- 目标模拟单元流标公告
- 11月12日
-
六安市建材网
六安市采购信息网
六安市政府公开信息
六安市公共资源交易网
六安市电力交易中心
六安市交易中心
六安市房产交易中心
六安市工程交易中心
六安市钢铁交易中心
六安市建设交易中心
六安市招投标交易中心
六安市政府交易中心
六安市造价信息网
六安市市政工程信息网
六安市水利工程信息网
六安市通信工程信息网
六安市医药招标网
六安市建筑招标网
六安市工程招标网
六安市建设招标网
六安市施工招标
六安市装饰工程招标
六安市建设工程网
六安市水利招标信息网
六安市电力招标网
六安市建委招投标网
六安市建筑管理网
六安市建设信息港
六安市教育招标网
六安市装修招标
六安市人力和社会保障局
六安市建设网
六安市总包工程
六安市政府工程招标
六安市工程施工招标
六安市工程公开项目
六安市工程采购信息
六安市招标投标采购平台
六安市省市工程建设网