位置>千里马招标网> 招标中心> 文山市城区排水防涝工程(EPC)
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
招标项目名称: | **市**排水防涝工程(EPC) | |||
标段编号: | **** | 标段名称: | **市**排水防涝工程(EPC) | |
招标人: | **** | 招标人地址: | **市西正街88号 | |
招标联系人: | 王先生 | 联系电话: | 138****8415 | |
招标代理: | **** | 招标代理地址: | ****体育馆南门15号 | |
招标代理联系人: | 杨师 | 招标代理联系电话: | 186****4828 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 | |
合同估算价(万元): | 8963.77 | 开标时间: | 2022-02-17 09:00 | |
拦标价(万元): | 7489.45 | |||
公示开始时间: | 2022-02-21 08:30 | 公示结束时间: | 2022-02-25 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 正常 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、公示时间:五个工作日;二、根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向纪检监察部门和行业主管部门实名书面投诉。行业主管部门****建设局电话:0876-****233 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | **** | |||
单位代码: | 915********560945Y | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 7474.4711 | |||
得分: | 77.99 | |||
项目负责人: | 冷吉飞 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云253********38650 | |||
项目负责人业绩: | **新团片区(****高校区)城市基础设施建设项目——存仁路**线建设工程 | |||
工期(交货期): | 180日历天(含设计期60日历天)。具体开工时间以合同约定时间为准。 | |||
质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准;保证各专项工程验收通过 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工方:市政公用工程施工总承包贰级 设计方:市政行业设计专业甲级 | |||
信誉要求: | ①无重大诉讼及仲裁、无不良履约情况,与招标人以往**项目无工期延误、工程质量问题、解除中止合同、发生纠纷、诉讼等不良履约情况。 ②投标人当前未因不良记录被建设行政主管部门停止在**省行政区域内的投标资格; ③如联合体投标各方需提供中国裁判文书网行贿犯罪记录查询截图。(施工单位查询法定代表人和拟派本项目的项目经理) ④拟任本项目的施工项目经理和设计的主要负责人提供注册在本单位的社保证明。 | |||
企业类似业绩: | 1.**新团片区(****高校区)城市基础设施建设项目——存仁路**线建设工程 2.**县马路乡人居环境项目建设工程四标段 3.**县**及乡镇市政道路建设项目**路二标段 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第二中标候选人: | **海圆****公司 | |||
单位代码: | ****2600MA6K6MMGXA | |||
联合体投标单位: | 中国市政****总院有限公司 | |||
联合体投标单位代码: | 912********4015117 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 7472.9732 | |||
得分: | 60.54 | |||
项目负责人: | 张廷华 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云253********14905 | |||
项目负责人业绩: | **县乡村旅游扶贫项目-阿鲁白等村旅游基础设施项目(落水洞村)勘察、设计、施工总承包(EPC)建设项目 | |||
工期(交货期): | 180日历天(含设计期60日历天)。具体开工时间以合同约定时间为准。 | |||
质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准;保证各专项工程验收通过 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工方:市政公用工程施工总承包贰级 设计方:市政水利行业(城市防洪)专业甲级 | |||
信誉要求: | ①无重大诉讼及仲裁、无不良履约情况,与招标人以往**项目无工期延误、工程质量问题、解除中止合同、发生纠纷、诉讼等不良履约情况。 ②投标人当前未因不良记录被建设行政主管部门停止在**省行政区域内的投标资格; ③如联合体投标各方需提供中国裁判文书网行贿犯罪记录查询截图。(施工单位查询法定代表人和拟派本项目的项目经理) ④拟任本项目的施工项目经理和设计的主要负责人提供注册在本单位的社保证明。 | |||
企业类似业绩: | **县乡村旅游扶贫项目-阿鲁白等村旅游基础设施项目(落水洞村)勘察、设计、施工总承包(EPC)建设项目 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第三中标候选人: | **良****公司 | |||
单位代码: | 915********574466P | |||
联合体投标单位: | ****集团****公司 | |||
联合体投标单位代码: | 914********258612 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 7485.7053 | |||
得分: | 59.99 | |||
项目负责人: | 尹招云 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云253********38727 | |||
项目负责人业绩: | **县昙华乡锣锅塘村田间道路综合治理——机耕路、排灌沟渠、农田水利工程(二标段) | |||
工期(交货期): | 180日历天(含设计期60日历天)。具体开工时间以合同约定时间为准。 | |||
质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准;保证各专项工程验收通过 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工方:市政公用工程施工总承包贰级 设计方:市政设计甲级 | |||
信誉要求: | ①无重大诉讼及仲裁、无不良履约情况,与招标人以往**项目无工期延误、工程质量问题、解除中止合同、发生纠纷、诉讼等不良履约情况。 ②投标人当前未因不良记录被建设行政主管部门停止在**省行政区域内的投标资格; ③如联合体投标各方需提供中国裁判文书网行贿犯罪记录查询截图。(施工单位查询法定代表人和拟派本项目的项目经理) ④拟任本项目的施工项目经理和设计的主要负责人提供注册在本单位的社保证明。 | |||
企业类似业绩: | **县昙华乡锣锅塘村田间道路综合治理——机耕路、排灌沟渠、农田水利工程(二标段) | |||
安全生产许可证: | / | |||
附件: |
|
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多西畴县招标采购信息
- 秦皇岛市妇幼保健院选购通告(秦妇院
- 02月21日
- 建工路1号1单元101室
- 02月21日
- 永州市江华县大石桥乡等6个乡镇高标
- 02月21日
- 建工路1号4单元202室
- 02月21日
- 建工路1号1单元301室
- 02月21日
- 贵港市覃塘区山北乡松英村闭屯不稳定
- 02月21日
- 原梅李镇房管所改造工程
- 02月21日
- 书香军营装修工程
- 02月21日
- 罗家地区罗176沙四下产能地面工程
- 02月21日
- 【工程】中山北路校区河口海岸楼自然
- 02月21日
- 关于【宣州区溪口镇吕辉河清淤疏浚整
- 02月21日
- 中铁十七局集团成都地铁17-3项目
- 02月21日
-
西畴县建材网
西畴县采购信息网
西畴县政府公开信息
西畴县公共资源交易网
西畴县电力交易中心
西畴县交易中心
西畴县房产交易中心
西畴县工程交易中心
西畴县钢铁交易中心
西畴县建设交易中心
西畴县招投标交易中心
西畴县政府交易中心
西畴县造价信息网
西畴县市政工程信息网
西畴县水利工程信息网
西畴县通信工程信息网
西畴县医药招标网
西畴县建筑招标网
西畴县工程招标网
西畴县建设招标网
西畴县施工招标
西畴县装饰工程招标
西畴县建设工程网
西畴县水利招标信息网
西畴县电力招标网
西畴县建委招投标网
西畴县建筑管理网
西畴县建设信息港
西畴县教育招标网
西畴县装修招标
西畴县人力和社会保障局
西畴县建设网
西畴县总包工程
西畴县政府工程招标
西畴县工程施工招标
西畴县工程公开项目
西畴县工程采购信息
西畴县招标投标采购平台
西畴县省市工程建设网