位置>千里马招标网> 招标中心> 白彦花客二站台1道侧站台恢复 工程项目采购公告(二次公告)采购公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
白彦花客二站台1道侧站台恢复
工程项目采购公告(二次公告)
采购编号(****)
1. 工程概况
1.1 项目简况、建设地点、规模:
项目简况:该工程为白彦花客二站台1道侧站台恢复工程。
建设地点:白彦花。
1.2 主要工程内容和数量: 恢复白彦花客二站台1道侧站台墙440米、站台面440平米。
1.3 工程投资概预算:17.5803万元。
1.4 计划工期:总工期30天(以合同签订工期为准)。
1.5 质量目标:单位工程一次验收合格率100%,竣工按部颁验收标准。
1.6 安全目标:杜绝行车、人身安全事故。
2. 对实施单位的资格要求
2.1 投标人须为在中华人民**国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业,营业执照在有效期内且经营范围符合本次招标要求。具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质,必须具有有效的安全生产许可证。项目负责人具备注册二级建造师及相应安全考核证书,并在本单位缴纳社保证明。
2.2 近3年(2019年至2021年)承担过铁路营业线施工项目业绩不少于3项,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2.3 近三年(2019年至2021年)财务审计极告未处于亏损经营状态或破产状态,企业未被责令停业、财产被接管或冻结。
2.4 投标人在2019年至2021年(近3年)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解际;投标人未在 信用中国 网站(www.****. gov.cn****法院列为失信被执行人;投标人未在国家企业信用信息公示系统(www.****.cn)中被列入严重违法失信企业名单;投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为 黑名单 ;投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日起前3****法院生效判决、裁定生效的行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网https://wenshu.****.cn/查询)。投标人自行承诺、附官方网站查询页并盖单位章。
2.5申请单位不能为联合体。
3.申请文件递交
凡有意参与该安装工程的单位,请于2022年8月19日15:30时至2022年8月20日15:30同招标人(****恒诺房建生活段)递交电子版申请文件,邮箱号****@163.com,对通过资格审查的申请单位,带正式纸质申请文件(1份),参与摇珠法确定成交候选人,逾期送达或未送达指定地点的申请文件均不予受理。
4.申请文件组成内容:
4.1申请函。
4.2法定代表人身份证明或授权委托书原件。
4.3申请单位基本情况表。
4.4经年检的企业法人营业执照、资质证书副本复印件。
4.5申请单位没有处于被责令停业,财务被接管、冻结、破产状态的声明函;
4.6申请人提供加盖本单位公章的 中国裁判文书网 对本单位及法定代表人、拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询结果以及无行贿犯罪书面承诺,承诺书内要明确违约责任。
4.7申请人提供加盖本单位公章的 信用中国 、 国家企业信用信息公示系统 网页失信记录查询截图。
4.8申请人提供加盖本单位公章的 国家铁路局网站 铁路工程建设失信行为 黑名单 结果截图及承诺。
4.9是否响应采购项目相关要求。
4.10 近三年类似项目业绩(与公告一致)
4.11拟投入的主要人员相关证明。
4.12财务状况证明资料。
4.13 近三年诉讼或失信行为情况。
4.14 拟投入的主要施工和检测设备表。
4.15施工方案(主要为施工安排,工期、质量、安全目标及保证措施等)。
4.16疫情防控措施方案。
5.监督部门
本招标项目的监督部门为****土地房产部。
地址:恒诺房建生活段4楼土地房产部
电话:0471 ****425
6. 建设管理单位及联系方式
招 标 人:****
恒诺房建生活段
地 址:**自治区**市****车站办公楼东侧多经大厦五楼恒诺安全质量部
联 系 人:陈佩芳
电 话:0471-****305
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多呼和浩特市招标采购信息
- 蓬莱区大柳行镇虎路线、水沟等村道路
- 08月19日
- 阳春市圭岗镇人民政府圭岗镇区石墩河
- 08月19日
- 关于晓岚线(岩头至大岚)二期道路提
- 08月19日
- ZBCGZX-X097580船舶
- 08月19日
- 忻州市水文水资源勘测站-2022年
- 08月19日
- ZBCGZX-X097579船舶
- 08月19日
- 南京试验室行车维修服务
- 08月19日
- 202208扬州润扬询价项目 散货
- 08月19日
- 嵩县公路事业发展中心洛阳市嵩县境S
- 08月19日
- 202208扬州通利询价项目泰利2
- 08月19日
- 广安腾达广告传媒有限公司生产经营用
- 08月19日
- 福建三钢质计部二炼钢南头铁水轨道衡
- 08月19日
-
呼和浩特市建材网
呼和浩特市采购信息网
呼和浩特市政府公开信息
呼和浩特市公共资源交易网
呼和浩特市电力交易中心
呼和浩特市交易中心
呼和浩特市房产交易中心
呼和浩特市工程交易中心
呼和浩特市钢铁交易中心
呼和浩特市建设交易中心
呼和浩特市招投标交易中心
呼和浩特市政府交易中心
呼和浩特市造价信息网
呼和浩特市市政工程信息网
呼和浩特市水利工程信息网
呼和浩特市通信工程信息网
呼和浩特市医药招标网
呼和浩特市建筑招标网
呼和浩特市工程招标网
呼和浩特市建设招标网
呼和浩特市施工招标
呼和浩特市装饰工程招标
呼和浩特市建设工程网
呼和浩特市水利招标信息网
呼和浩特市电力招标网
呼和浩特市建委招投标网
呼和浩特市建筑管理网
呼和浩特市建设信息港
呼和浩特市教育招标网
呼和浩特市装修招标
呼和浩特市人力和社会保障局
呼和浩特市建设网
呼和浩特市总包工程
呼和浩特市政府工程招标
呼和浩特市工程施工招标
呼和浩特市工程公开项目
呼和浩特市工程采购信息
呼和浩特市招标投标采购平台
呼和浩特市省市工程建设网