位置>千里马招标网> 招标中心> 泌阳县2022年高标准农田建设项目(第一批26-28标段)合同信息
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
合同编号:(略)
国家高标准农田建设项目
工程建设委(略)
工程名称:**县****年(第一批)高标准农田建设项目工程
委托人: (略)
监理人: (略)
第一部分 建设工程委托监(略)
一、委托人(略) 与监理人(略)经双方协商一致, 签订本合同。
二、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
工程名称:**县****年(第一批)高标准农田建设项目工程
工程地点: (略)
工程规模: (略)
合同总价: 捌拾叁万伍仟陆佰元整((略).00元)。
二、监理合同价款的调整
本工程监理价款为固定费率合同,因工程变更或(略),监理费率均不予调整。
三、本合同中的有(略)。
四、下列文件均为本合同的组成部分
1、监理(略)
2、(略)
3、本合同专用条件
4、本合同附加条件
5、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
五、监理人向委托人承诺,按照(略),承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自签订之日起服务至施工及保修阶段全过程。
本合同一式 6 份,具有同等法律效力。
委托人:(略)
第一责任人:(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
本合同签订于: (略)
第二部分 标 准 条 件
第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:
(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指各级高标准农田建设办事机构。
(3)“监理人”是指承担监理业务和履行监理义务,且具备相应建设监理资格或监理能力的单位。
(4)“监理机构”是指监理人派驻工程现场实施监理业务,负责履行委托监理合同的组织。
(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人法定代表人书面授权,派到监理机构全面负责履行委托监理合同的全权负责人。
(6)“承包单位”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
(7)“工程监理的正常工作”是指监理人依据法律、法规及有关的技术标准、设计文件和工程承包合同,对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面代表委托人实施的监督。委托人委托的监理工作范围和内容,双方在专用条件中约定。
(8)“工程监(略):①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
(9)“工程监理的(略),或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
第二条 本工程委托监理合同适用的法律,是指国家的法律 、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条 监理人的义务与责任
(1)在履行本合同义务期间,应认真、勤奋地工作,运用合理的技能(略),完成监理合同(略)。
(2)监理工作要守法、诚信、公正、科学、遵守职业道德。
(3)监理机构定期向委托人报送:监理月报、每旬简报、阶段性工作总结和重大事件专项报告。
(4)监理人要按照国家的有关规定,建立监理岗位责任制和工程质量终生负责制,对工程(略)。
第四条 委托人的义务与责任
(1)委托人负责与监理人签订监理合同,协调外部关系,支付监理酬金。
(2)委托人提供与工程有关的前期工程资料、行政文件及与承包商签订的施工合同(副本)以及订货合同和采购协议。
(3)委托人应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目负责人,与监理人联系,并解答和处理日常事务。
(4)在有条件的县,委托人应尽可能为监理人员(略)
第五条 监理(略)
委托人在委托的工程范围内,授予监理人以下监理权利:
(1) 协助委托人选择符合规定的施工队伍,并具有对施工(略)。
(2) 对工程设计中的技术问题有建议权,对工程质量有严格把关权,对不符合质量(略)。对项目上使用的材料、设备及施工质量有检验权。
(3)在项目承包合同约定的工程款范围内,对工程款支付有审核和签认权,对结算(略)。未经监理人签字确认,委托人不得支付工程款。
第六条 委托人的权利
(1) 监理人员的配备,应事先征得(略),应事先征得委托人同意。
(2) 委托人(略)。
(3) 委托人有权要求监理人及时通报工程情况。
第七条 监理报酬
正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的(略)。
第八条 其它
(1) 由于工程需要,委托人要求监理人员出差时,所需费用由委托人承担。
(2) 监理人如须另聘专家或协助,所需费用由监理人承担。
(3) 因违反或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,双方应当协商解决。如未(略),提交仲裁机关仲裁。
(4) 监理单位应与各县(区)商谈具体事宜,签订监理合同后,报市农业农村局备查。
第三部分 专 用 条 件
第一条 本合同适用的法律及监理依据:
(1)《国家(略)(试行)》和《〈国家(略)(试行)〉的补充规定》。
(2)国家相关政策、法规。
(3)国家先行的有关施工及验收评定标准。
(4)委托人和施工单位签定的正式合同、协议。
第二条 监理范(略)
(1)监理范围: **县****年(第一批)5.5万亩高标准农田建设项目应监理的建设工程的施工及保修阶段全过程 。
(2) 监理内容:按照工程建设合同控制工程建设投资、建设工期和工程质量;协调有关单位间的工作关系。
(3) 审核项目承包单位(或施工单位,下同)提出的施工计划、施工技术方案和施工进度计划。
(4)审查和控制工程建设所需施工材料、设备的质量,对不能满足施工质量要求的,要督促项目承包单位采取措施限期解决。
(5)督促、检查项目承包单位严格执行工程承包合同和国家工程技术规范标准,发现问题应及时指令承包单位采取措施进行处理,必要时应指令承包单位停工整改。
(6)组织工程建设质量综合评定,签署工程检验认可书和工程付款凭证。
(7)定期向监理委托人报告工程施工进度、工程质量和相关控制措施的情况。
(8)工程竣工后,整理合同文件和有关工程技术档案材料,参与工程竣工预验收和相关验收文件的签署,提交工程监理报告。
(9)在工程保修阶段,负责检查工程质量状况,承担质量责任,并督促承包单位保修。
第三条 委托人的常驻代表为 钟国瑞 。
第四条 监理单位派驻的总监理工程师为 赵秋美。
第五条 委托人同意按以下的计算方式、支付时间与金额,支付监理人的报酬。工程监理费为 捌拾叁万伍仟陆佰元整((略).00元)。
工程监理费的支付方式:监理费随(略),工程竣工、县级验收合格后拨付至监理费的97%,余3%为预留质量保证金,待建设工程保修期满(一年),经复验合格后一次付清。
工程监理的附加(略):(报酬=附加工作日数×合同报酬∕监理服务日)
双方同意用人民币支付监理报酬。
第六条 本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商(略),双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第四部分 附加条件
第一条 监理单位根(略),派驻1位总监理工程师及配备6位监理人员,保证项目工程监理全覆盖。委托人每天对现场监理进行考勤,缺勤者监理每人次罚款500元,总监每人次罚款****元;委托人不定期召开工程促进会,要求总监理工程师参加的,每缺席一次罚款****元。每月底由总监结账,罚款缴县财政。
第二条 监理人员在监理期间所发生的吃、住、行等一切费用由监理单位承担,县农业农村局和项目所在乡镇负责帮助联系、协调。
第三条 监理单位从合同(略),需要每月向县(略),需要每旬报送一次监理报告。每缺报一次监理报告罚监理公司****元。监理报告可以通过纸质报送或发送电子邮件。
第四条(略)瞒不报或缺报、漏报,每发现一次,罚监理公司2(略)。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多泌阳县招标采购信息
- 公务用车政府采购定点加油充值办理单
- 08月22日
- 分谈分签+东莞双瑞+莫来粉200#
- 08月22日
- 公车维护合同公示
- 08月22日
- 济南市天桥区残疾人联合会残疾人康复
- 08月22日
- 办公设备合同公示
- 08月22日
- 家具(成品)合同公示
- 08月22日
- 电器设备合同公示
- 08月22日
- 家具(成品)合同公示
- 08月22日
- 电器设备合同公示
- 08月22日
- 家具(成品)合同公示
- 08月22日
- 家具(成品)合同公示
- 08月22日
- 电器设备合同公示
- 08月22日
-
泌阳县建材网
泌阳县采购信息网
泌阳县政府公开信息
泌阳县公共资源交易网
泌阳县电力交易中心
泌阳县交易中心
泌阳县房产交易中心
泌阳县工程交易中心
泌阳县钢铁交易中心
泌阳县建设交易中心
泌阳县招投标交易中心
泌阳县政府交易中心
泌阳县造价信息网
泌阳县市政工程信息网
泌阳县水利工程信息网
泌阳县通信工程信息网
泌阳县医药招标网
泌阳县建筑招标网
泌阳县工程招标网
泌阳县建设招标网
泌阳县施工招标
泌阳县装饰工程招标
泌阳县建设工程网
泌阳县水利招标信息网
泌阳县电力招标网
泌阳县建委招投标网
泌阳县建筑管理网
泌阳县建设信息港
泌阳县教育招标网
泌阳县装修招标
泌阳县人力和社会保障局
泌阳县建设网
泌阳县总包工程
泌阳县政府工程招标
泌阳县工程施工招标
泌阳县工程公开项目
泌阳县工程采购信息
泌阳县招标投标采购平台
泌阳县省市工程建设网