位置>千里马招标网> 招标中心> [公开比选]通建大厦装修改造项目消防设备改造单项工程比选公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
本比选项目为通建大厦装修改造项目消防设备改造单项工程,比选人为****,项目资金已落实,具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人(以下简称参选人)参选。
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况:通建大厦装修改造项目消防设备改造单项工程。
1.2 采购内容及标包划分情况:
1.2.1采购内容: 对大厦原中控室的部分消防设备进行移位安装,对新中控室进行消防设施设备及监控设备的完善工作,主要包括火灾自动报警系统、消火栓系统、消防排烟系统、防火门监控系统、电气火灾系统以及智能应急照明疏散指示系统等,最后对新中控室进行整体的装修恢复。
1.2.2 服务期限:按具体订单下达的工期要求完工。
1.2.3 本项目不划分标包
2. 参选人资格要求
2.1 参选人基本资格要求:
(1)参选人在中华人民**国境内依法注册,具有独立法人资格。提供由行政部门颁发的加载统一社会信用代码的营业执照正本或副本。
(2)参选人须为增值税一般纳税人或承诺开具增值税专用发票。①如参选人为增值税一般纳税人,****机关官网一般纳税人资格查****机关出具的有效证明材料;②如参选人为小规模纳税人,提供承诺开具增值税专用发票的承诺函(格式自拟,加盖参选人单位公章,法定代表人或其授权代表签字)。
(3)参选人须具有建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包二级资质及以上资质,并具有有效的安全生产许可证。
(4)参选人拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(**B本),且未担任其他在施建设工程项目的项目经理(须提供承诺函)。
(5)参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一项目参选。
(6)本项目不接受联合体参选。
2.2 参选人不得存在下列情形:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(参选文件递交截止时间前三年内)被相关行****机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(参选文件递交截止时间前五年内)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(参选文件递交截止时间前五年内)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8****法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准);
(9)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;
(10)在与**诚公**过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的;
(11)相关产品在**诚公出现过重大质量或安全问题且未妥善解决的;
2.3 法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1比选文件获取时间:2022年09月09日至2022年09月13日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午09时00分至下午17时00分(**时间,下同)。
4.2比选文件获取地点:为全力配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,减少公众聚集性活动,本次比选文件的获取采用电子邮件发送的方式,不设置纸质文件的获取地点。
4.3比选文件获取方式:
请有意向参与本项目的潜在参选人,将以下文件发送至****@chinaccs.cn后获取比选文件。
(1)营业执照副本扫描件;
(2)单位介绍信或法定代表人证明书及其授权委托书盖章扫描件;
(3)经办人二代身份证正反面及其最近6个月社保证明原件扫描件;
(4)消防设施工程专业承包资质(二级资质及以上)和安全生产许可证扫描版;
(5)比选文件发售登记表(原件加盖单位公章扫描版及可编辑word版本各一份,见公告附件-比选文件发售登记表);
4.4 比选文件每套售价0元人民币。
5. 参选文件的递交
5.1 参选文件递交截止时间(即参选截止时间):2022年09月14日上午09时30分。
5.2 参选文件递交地点:**市**区南方庄甲56号。
受疫情影响,参选人可以选择采用邮寄、快递方式递交参选文件;也可自行将参选文件送达以下地点后通知比选人工作人员前往自取,确保无接触递交参选文件。
邮寄地址:**市**区南方庄甲56号
邮政编码:100078
收件人姓名:杜欣梅
收件人电话:159****5634
注:参选人采用邮寄、快递方式递交参选文件的,应自行估算好邮寄时间,如因快递原因导致文件未能按时送达或在邮寄过程中出现破损情况由参选人自行承担。
5.3 本项目将于上述同一时间、地点进行唱价,比选人邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
5.4 出现以下情形时,比选人不予接收参选文件:
5.4.1逾期送达或者未送达指定地点的;
5.4.2未按照比选文件要求密封的;
5.4.3未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。
6. 【样品的递交】
6.1 样品递交的时间、地点:本项目不涉及。
7. 发布公告的媒介
本比选公告在比德电子采购平台(www.****.com/)及中国通服采招门户(网址:https://szyc.****.cn/)上发布,其他媒介转载无效。
8. 联系方式
比 选 人:****
地 址:**市**区南方庄甲56号
邮 编:100078
联 系 人:杜欣梅、绪丽娜
电 话:159****5634
电子邮件:
比选人:****
2022年09月09日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多北京市招标采购信息
- 嘉峪关市中级人民法院电梯维保外包服
- 09月09日
- 城发环保能源有限公司兰陵、青州、临
- 09月09日
- 某部2022年度工程大比例尺测绘和
- 09月09日
- 深汕湾格兰云天国际酒店餐饮食材采购
- 09月09日
- 沙县、洋中、泰宁、天宝服务区提升改
- 09月09日
- 融汇国际温泉城G2项目二期三标段4
- 09月09日
- 滹沱河生态修复二期工程(晋州市)生
- 09月09日
- 山西省大同市御河下游生态修复工程(
- 09月09日
- 钦北区百浪岭一二期风电建设过程监督
- 09月09日
- 广东电网生产调度中心党建园地专项物
- 09月09日
- 宜昌市水利行业安全生产检查服务项目
- 09月09日
- 新达公司燃气发电机(组)租赁(采三
- 09月09日
-
北京市建材网
北京市采购信息网
北京市政府公开信息
北京市公共资源交易网
北京市电力交易中心
北京市交易中心
北京市房产交易中心
北京市工程交易中心
北京市钢铁交易中心
北京市建设交易中心
北京市招投标交易中心
北京市政府交易中心
北京市造价信息网
北京市市政工程信息网
北京市水利工程信息网
北京市通信工程信息网
北京市医药招标网
北京市建筑招标网
北京市工程招标网
北京市建设招标网
北京市施工招标
北京市装饰工程招标
北京市建设工程网
北京市水利招标信息网
北京市电力招标网
北京市建委招投标网
北京市建筑管理网
北京市建设信息港
北京市教育招标网
北京市装修招标
北京市人力和社会保障局
北京市建设网
北京市总包工程
北京市政府工程招标
北京市工程施工招标
北京市工程公开项目
北京市工程采购信息
北京市招标投标采购平台
北京市省市工程建设网