位置>千里马招标网> 招标中心> 呼和站6、7站台面大修工程项目采购公告采购公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
呼和站6、7站台面大修工程项目
采购公告
采购公告编号:(略)
1. 工程概况
1.1 项目简况、建设地点、规模:
项目简况:该工程为呼和站6、7站台面大修工程项目。
建设地点:(略)
1.2 主要工程内容和数量,实施范围和内容:
(略)㎡、侧立面抹灰36.8㎡、侧立面刷涂外墙乳胶漆总长****m,宽0.2m。
1.3 工程投资概预算:(略)
1.4 计划工期:总工期25天(以合同签订工期为准,除不可抗力因素以外,合同工期不做调整)。
1.5 质量目标:
1.5.1 单位工程一次验收合格率100%,竣工按部颁验收标准。
1.5.2 使用材料和设备必须具备出厂合格证与准入证。
1.6 安全目标:
1.6.1 杜绝行车、人身安全事故。
1.6.2 施工现场做好相应的安全措施,在施工过程中,不影响现场办公环境,每天(略)。
2. 对实施单位的资格要求
2.1 投标人须为中华人民共和国依法注册的独立法人,营业执照在有效期内且经营范围符合本次招标要求。具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质,必须具有有效(略)。项目负责(略),并在本单位缴纳社保证明。并需具备3年以上站台及营业线施工经验。
2.2 近3年(****年至****年)承担过类似规模施工项目业绩不少于3项,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2.3 近3年((略)财务审计报告未处于亏损经营状态或破产状态,企业未被责令停业、财产被接管或冻结。
2.4 申请人在****年至****年(近3年)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解际;申请人未在 信用中国 网站((略) gov.cn)中级人民法院列为失信被执行人;申请人未在国家企业信用信息公示系统((略)gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单;申请人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为 黑名单 ;申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日起前3年内不曾有人民法院生效判决、裁定生效的行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网https://(略)gov.cn/查询)。申请人自行承诺、附官方网站查询页并盖单位章。
2.5申请单位(略),与该工程设计单位无行政隶属关系,或无法律法规等规定的其他利益冲突。
3.申请文件递交
凡有意参与该工程的单位,请于****年9月16日11:30时至****年9月17日11:30同招标人((略)恒诺房建生活段)递交电子版申请文件,邮箱号hngcb****@163.com,对通过资格审查的申请单位,带正式纸质申请文件(1份),参与摇珠法确定成交候选人,逾期送达或未送达指定地点的申请文件均不予受理。
4.申请文件组成内容:
4.1申请函。
4.2法定代(略)。
4.3申请单位基本情况表。
4.4经年检的企业法人营业执照、资质证书副本复印件。
4.5申请单位没有处于被责令停业,财务被接管、冻结、破产状态的声明函;
4.6申请人提供加盖本单位公章的 中国裁判文书网 对本单位及法定代表人、拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询结果以及无行贿犯罪书面承诺,承诺书内要明确违约责任。
4.7申请人提供加(略) 信用中国 、 国家企业信用信息公示系统 网页失信记录查询截图。
4.8申请人提供加盖本单位公章的 国家铁路局网站 铁路工程建设失信行为 黑名单 结果截图及承诺。
4.9是否响应(略)。
4.10 近三年类似项目业绩(与公告一致)
4.11拟投入的主要人员表(附项目经理、质量安全负责人的资格证书及身份证明)。
4.12财务状况证明资料。
4.13 近三年诉讼或失信行为情况。
4.14 拟投入的主要施工和检测设备表。
4.15施工方案(主要(略),工期、质(略))。
4.16疫情防控措施方案。
5.监督部门
本招标项目的监督部门为(略)土地房产部。
地址:(略)
电话:(略)
6. 建设管理单位及联系方式
招 标 人:(略)
恒诺房建生活段
地 址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林北路火车站办公楼东侧多经大厦五楼恒诺安全质量部
联 系 人:(略)
电 话:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多呼和浩特市招标采购信息
- 菁益环境公司环卫作业三轮车采购项目
- 09月16日
- 颍东区2022年农机深耕作业补助采
- 09月16日
- 颍东区2022年农机深耕作业补助采
- 09月16日
- 办公家具潞州区大辛庄镇政府人民政府
- 09月16日
- 麦盖提县人力资源和社会保障局的合同
- 09月16日
- 东明县马头镇人民政府本级东明县马头
- 09月16日
- 酉阳县G319线黑水互通连接线平面
- 09月16日
- 东明县马头镇人民政府本级东明县马头
- 09月16日
- 克什克腾旗政务服务局克什克腾旗政务
- 09月16日
- 赤城县乡村振兴土地及林业资源开发利
- 09月16日
- 福海县西城区寄宿制学校的合同公告
- 09月16日
- 克拉玛依市中西医结合医院(市人民医
- 09月16日
-
呼和浩特市建材网
呼和浩特市采购信息网
呼和浩特市政府公开信息
呼和浩特市公共资源交易网
呼和浩特市电力交易中心
呼和浩特市交易中心
呼和浩特市房产交易中心
呼和浩特市工程交易中心
呼和浩特市钢铁交易中心
呼和浩特市建设交易中心
呼和浩特市招投标交易中心
呼和浩特市政府交易中心
呼和浩特市造价信息网
呼和浩特市市政工程信息网
呼和浩特市水利工程信息网
呼和浩特市通信工程信息网
呼和浩特市医药招标网
呼和浩特市建筑招标网
呼和浩特市工程招标网
呼和浩特市建设招标网
呼和浩特市施工招标
呼和浩特市装饰工程招标
呼和浩特市建设工程网
呼和浩特市水利招标信息网
呼和浩特市电力招标网
呼和浩特市建委招投标网
呼和浩特市建筑管理网
呼和浩特市建设信息港
呼和浩特市教育招标网
呼和浩特市装修招标
呼和浩特市人力和社会保障局
呼和浩特市建设网
呼和浩特市总包工程
呼和浩特市政府工程招标
呼和浩特市工程施工招标
呼和浩特市工程公开项目
呼和浩特市工程采购信息
呼和浩特市招标投标采购平台
呼和浩特市省市工程建设网