位置>千里马招标网> 招标中心> 托东、官地营、前朱堡大修工程项目劳务招标公告采购公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
- 项目编号:
- 公告类型: 招标公告
- 招标方式:国内公开
- 截止时间:
- 招标机构:
- 招标地区:内蒙古自治区
- 招标产品:检测设备
- 所属行业:;其它仪器仪表;
托东、官地营、前朱堡大修工程项目劳务招标公告
(HNTC(略))
1.工程概况
1.1项目简况、(略):
项目简况:该工程为托东(略)。
建设地点: (略)
1.2主要(略),实施范围和内容:
电线路大修、给排水系统 、新做暖气(略)。工程内容详见施工图。
1.3计划工期:总工期60天(以合同签订工期为准,除不可抗力因素以外,合同工期不做调整)。
1.4劳务费用(略):项目工程劳务费用按照批复预算及《内蒙古自治区建设工程费用定额(20l7届)》为标准进行计算;劳务费用结算期以招标人工程(略)
1.5质量目标:
单位工程一次验收合格率100%,竣工按部颁验收标准。
1.6安全目标:
1.6.1 杜绝行车、人身安全事故。
1.6.2施工现场做好相应的安全措施,在施工过程中,不影响现场办公环境,每天做到工完料净。
1.6.3所有施工人员必须在(略)进行核酸检测备案。
(具体详细要求以双方签订的合同为准)
2.对劳务公司的资格要求
2.1 投标人须为中华人民共和国依法注册的独立法人,营业执照在有效期内且经营范围符合本次招标要求,具备建筑工程劳务资质。
2.2近3年(2019年11月至2021年11月)承担过铁路系统(略),熟悉铁路系统办事流程,具备独立完成施工过程各种协议签订、手续办理能力,并在人员、施工机具设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2.3近3年(2019年至2021年)财务审计报告未处于亏损经营状态或破产状态,企业未被责令停业、财产被接管或冻结。
2.4 申请人在2019年11月至2021年11月(近3年)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解际;申请人未在“信用中国”网站((略) gov.cn)中级人民法院列为失信被执行人;申请人未在国家企业信用信息公示系统((略)gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单;申请人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”;申请人及申请人法定代表人在递交投标文件之日起前3年内不曾有人民法院生效判决、裁定生效的行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网https://(略)gov.cn/查询)。申请人自行承诺、附官方网站查询页并盖单位章。
2.5申请(略),与该工程设计单位无行政隶属关系,或无法律法规等规定的其他利益冲突。
3.申请文件递交
凡有意参与该工程的单位,请于2022年9月23日11:30时至2022年9月24日11:30同招标人((略))递交电子版申请文件,邮箱号hntcheng@126.com,对通过资格审查的申请单位,带正式纸质申请文件(1份),参与摇珠法确定成交候选人,逾期送达或未送达指定地点的申请文件均不予受理。
4.申请文件组成内容:
4.1申请函。
4.2法定代表人身份证明或授权委托书原件。
4.3申请单位基本情况表。
4.4经年检的企业(略)。
4.5申请单位没有处于被责令停业,财务被接管、冻结、破产状态的声明函;
4.6申请人提供加盖本单位公章的“中国裁判文书网”对本单位及法定代表人、拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询结果以及无行贿犯罪书面承诺,承诺书内要明确违约责任。
4.7申请人提供加盖本单位公章的“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”网页失信记录查询截图。
4.8申请人(略)截图及承诺。
4.9是否响应招标项目相关要求。
4.10 近三年类似项目业绩(与公告一致)
4.11拟投入的主(略)(附施工员、质检员、安全员资格证书及身份证明)。
4.12财务状况证明资料。
4.13 近三年诉讼或失信行为情况。
4.14 拟投入的主要施工和检测设备表。
4.15施工方案(主要为施工安排,工期、质量、安全目标及保证措施等)。
4.16疫情防控措施方案。
5.监督部门
本招标项目的监督部门为中国铁路呼和浩特局集团有限公司恒诺实业有限公司安全质量部。
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林北路火车站办公楼东侧多经大厦五楼恒诺安全质量部。
电话:(略)
6.招标单位及联系方式
招 标 人:(略)
地 址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区车站后街彤欣园小区东门。
联 系 人: (略)
电 话:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多呼和浩特市招标采购信息
- 公共自行车站点管理用房、亭棚及自行
- 09月23日
- 长丰县特殊教育学校关于其它电动工具
- 09月23日
- Z1300002204251001
- 09月23日
- 临沂市人民医院北城院区5G移动卒中
- 09月23日
- (萝财购备字[2022]00267
- 09月23日
- 区残疾人联合会2022年度政府采购
- 09月23日
- 成都市城市管理委员会2022年度政
- 09月23日
- 长丰县特殊教育学校关于灭蚊灯的网上
- 09月23日
- 瑞岭名郡28#、29#、30#楼保
- 09月23日
- 泸定县住房和城乡建设局(泸定县人民
- 09月23日
- 山西高河能源有限公司W4303工作
- 09月23日
- 长丰县特殊教育学校关于烟机/灶具的
- 09月23日
-
呼和浩特市建材网
呼和浩特市采购信息网
呼和浩特市政府公开信息
呼和浩特市公共资源交易网
呼和浩特市电力交易中心
呼和浩特市交易中心
呼和浩特市房产交易中心
呼和浩特市工程交易中心
呼和浩特市钢铁交易中心
呼和浩特市建设交易中心
呼和浩特市招投标交易中心
呼和浩特市政府交易中心
呼和浩特市造价信息网
呼和浩特市市政工程信息网
呼和浩特市水利工程信息网
呼和浩特市通信工程信息网
呼和浩特市医药招标网
呼和浩特市建筑招标网
呼和浩特市工程招标网
呼和浩特市建设招标网
呼和浩特市施工招标
呼和浩特市装饰工程招标
呼和浩特市建设工程网
呼和浩特市水利招标信息网
呼和浩特市电力招标网
呼和浩特市建委招投标网
呼和浩特市建筑管理网
呼和浩特市建设信息港
呼和浩特市教育招标网
呼和浩特市装修招标
呼和浩特市人力和社会保障局
呼和浩特市建设网
呼和浩特市总包工程
呼和浩特市政府工程招标
呼和浩特市工程施工招标
呼和浩特市工程公开项目
呼和浩特市工程采购信息
呼和浩特市招标投标采购平台
呼和浩特市省市工程建设网