位置>千里马招标网> 招标中心> 龙游县灵山港幸福河湖建设(兰石段及干支流局部段提升工程)施工监理
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
龙游县灵山港(略)(兰石段及干支流局部段提升工程)施工监理招标公告
招标编号:(略)
1.招标条件
龙游县灵山港幸福河湖建设(兰石段及干支流局部段提升工程)已由龙发改中[2022]133号批准建设,建设资金来源为财政拨款。项目法人为(略),招标代理机构为(略)。项目已具备招标条件,现对本项目的施工监理标进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1招标内容及范围:龙游县灵山港幸福河湖建设(兰石段及干支流局部段提升工程)的施工期和保修期监理。
(略)万元。
其中:1.兰石段治理:综合治理河道长度 1.6km,新建及提升堤防1.46km,新建防汛抢险道路 0.9k(略)1.2km,提升治理兰石大桥下游滩地。2.干支流局部段提升工程:综合治理灵山港干流及潼溪、晓溪、桥头溪、(略)岸7.05km,对寺后村滩地、姜席堰下游滩地、东周村滩地、梅村滩地共4处滩地进行生态修复,对徐呈堰、石面滩堰、青拦堰等4座堰坝进行修复和增设鱼道,修复防汛抢险道路 2km,新建巡河道路4.3km,新建灵山村分洪暗渠 0.5km,新建沿线巡河休闲节点。
2.2工程质量目标:(略)
2.3计划监理服务期:总监理服务期(略)(911日历天),其中施工工期为6个月(181日历天),保修期24个月(730日历天)。
3. 投标人资格要求
1)具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质,并具有类似工(略)。
类似工程业绩指:投标人自(略)来(日期以完(竣)工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准)承担过已完工的建安投资3000万元及以上的堤防(或河道或护岸)工程(不包括围垦工程)的施工监理业绩。业绩证明材料指:①中标通知书或监理合同;②项目法人或行政主管部门出具的完(竣)工验收鉴定书或质量监督机构出具的完(竣)工质量监督报告,以上二项缺一不可。以上资料无法体现建安投资的,可补充业主证明。
2)拟派驻本项目的总监理工程师必须具有水利部(或中国水利工程协会)颁发的水利工程建设监理工程师资格证书,并具有高级及以上技术职称证书且在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中担任总监理工程师[在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的,开始时间为合同签订之日),结束时间为该(略)。
3)拟派驻本项目的总监理工程师自(略)来(日期以完(竣)工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准)以总监理工程师身份承担过已完工的建安投资3000万元及以上的堤防(或河道或护岸)工程(不包括围垦工程)的施工监理业绩。业绩证明材料指:①中标通知书或监理合同;②项目法人或行政主管部门出具的完(竣)工验收鉴定书或质量监督机构出具的完(竣)工质量监督报告,以上二项缺一不可。以上资料无法体现总监理工程师身份或建安投资的,可补充业主证明。
4)投标人拟派本项目监理人员最低要求:
专业岗位要求 | 技术职称要求 | 专业要求 | 数量要求(人) | 备 注 |
总监理工程师 | 高级及以上 | 水工建筑 | 1 | 专业以水利监(略) |
水利专业监理工程师 | 中级及以上 | 水工建筑 | 2 | 专业以水利监理工程师证书为准 |
监理员 | 助工及以上 | 水利类 | 2 | 专业以职称证书为准 |
5)投标人拟派的总监理工程师、水利专业监理工程师、监理员已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示;
6)投标人及拟派的总监理工程师未被项目所在地区水利建设市场限制投标;
7)投标人及其拟派总监理工程师近三年((略)来)无行贿犯罪记录。招标人在定标前将通过中国裁判文书网按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派总监理工程师的行贿犯罪记录进行查询(以中国裁判文书网页面显示内容为准,有行贿犯罪行为以法院判决为准,时间以法院判决书判决的日期为准);
8)本项目不允许联合体投标。
4、招标文件的获取
4.1本项目招标文件和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式获取。
4.2招标文件网上下载时间:(略)
4.3潜在(略)(衢州市级交易平台市场主体信息库,下同)备案事宜。
4.3.1未办理企业信息入库的投标人,根据显示界面提示免费注册,填写、上传相关主体信息,带“(略),填好(略)。 投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天,自动入库。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册(投标人)。
4.3.2 CA办理:
(1)中国联通衢州CA办理流程(龙游与衢州市本(略)):请到当地营业厅办理,办理流程详见龙游县公共资(略)
(2)天谷CA在线办理流程:投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”,根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理,联系电话:(略),(略)。
4.3.3 投标工具
投标工具有以下三家:(略)
擎洲公司联系方式,徐工,(略),杜工,(略);
品茗公司联系方式,许工,(略);
招天下公司联系方式,400-(略)
4.4潜在投标人可在衢州市公共资(略)确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登录衢州市公共资源电子交易系统,按照操作手册在对应模块下载领取。
4.5潜在投标人对招标文件有疑问的,应通过衢州市公共资源电子交易系统或书面向招标人提出。提交疑问截止日为(略)7:00时前。招标人将在衢州市公共资源交易网、龙游县公共资源交易中心网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在投标人应自行关注网站公告,招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负。
4.6本次招标采用电子招标,不见面方式。
5、投标保证金
5.1本项目交纳投标保证金人民币1万元整,投标保证金专户信息如下:
5.1.1账户名称:(略)
5.1.2开户银行:(略)
5.1.3账 号:(略)
5.2缴纳截止时间:投标(略),以衢州市公共(略)(因各银行系(略),请提前交纳,否则后果自负)。
5.3缴纳方式
5.3.1投标人登录衢州市公共资源电子交易系统--“业务办理”--“缴纳保证金”模块:
5.3.2缴纳方式之一(按项目在线支付):投标人通过网银(电汇)方式,从经系统备案的银行基本账户汇出,一次性足额缴纳。
5.3.3缴纳方式之二(联保资金支付):联保资金小于项目投标保证金时,按系统提示,从经系(略),一次性足额补交差额。
申请联保资金请咨询市招投标协会秘书处,联系电话(略)。
5.3.4缴纳方式之三(电子保函):使用电子保函方式缴纳的,具体操(略)(试行)》。投标人须在投标截止时间前,一次性提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保,否则视为未缴纳投标保证金。投标保证金缴纳时间以电子保函实际获得时间为准。投标人使用电子保函所遇一切相关问题及相关纠纷,均由投标人与保函出具机构之间自行解决,监管办(略)。
软件公司联系电话:(略)
5.4投标(略),作不予退还投(略)(投标保证金不予退还的情形详见本招标文件第二章投标人须知),出现不予退还情形的,招标人(略),保证金不再退还给投标人。保函出具机构收到《不予退还投标保证金(略)
备注:重新(略),参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。
6、投标文件的递交(不见面开标)
6.1投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同):(略)
6.2投标文件递交方式:电子投标文件采用网上递交的方式,上传至衢州市公共资源电子交易系统。
6.3开标平台:衢州市公共资源电子交易系统不见面开标大厅。
7、发布公告的媒介
本次招标公告同时在“浙江省公共资源交易服务平台”、“衢州市公共资源交易网”、“龙游县公共资源交易网”上发布。
8、(略)
招 标 人:(略)
招标代理人:(略)
联 系 人:(略)
联 系 电 话:(略)、(略)
2022年 09 月 30 日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多龙游县招标采购信息
- 徐州中学修缮二期项目-景观绿化及照
- 10月05日
- 宝安第二分公司学校项目清洁及绿化服
- 09月30日
- 合肥市部分城市道路综合整治工程(绿
- 10月05日
- 2022年丰惠镇农村生活污水终端提
- 09月30日
- 周宁县城市管理局周宁县生活垃圾过渡
- 09月30日
- 大科学装置环境提升项目(施工)招标
- 09月30日
- 扬中市城区绿地及城外部分绿地养护(
- 09月30日
- 关于三门县浦坝港镇洞港工业园区基础
- 10月05日
- 无锡市公路事业发展中心关于2022
- 09月30日
- 观山湖区医院指挥部南侧边坡监测 竞
- 09月30日
- 启东市农商银行大厦景观中庭装饰工程
- 09月30日
- 厦门正通和-竞争性磋商-2022-
- 09月30日
-
龙游县建材网
龙游县采购信息网
龙游县政府公开信息
龙游县公共资源交易网
龙游县电力交易中心
龙游县交易中心
龙游县房产交易中心
龙游县工程交易中心
龙游县钢铁交易中心
龙游县建设交易中心
龙游县招投标交易中心
龙游县政府交易中心
龙游县造价信息网
龙游县市政工程信息网
龙游县水利工程信息网
龙游县通信工程信息网
龙游县医药招标网
龙游县建筑招标网
龙游县工程招标网
龙游县建设招标网
龙游县施工招标
龙游县装饰工程招标
龙游县建设工程网
龙游县水利招标信息网
龙游县电力招标网
龙游县建委招投标网
龙游县建筑管理网
龙游县建设信息港
龙游县教育招标网
龙游县装修招标
龙游县人力和社会保障局
龙游县建设网
龙游县总包工程
龙游县政府工程招标
龙游县工程施工招标
龙游县工程公开项目
龙游县工程采购信息
龙游县招标投标采购平台
龙游县省市工程建设网