位置>千里马招标网> 招标中心> 陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿4#宿舍楼项目总承包(EPC)公开招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
********煤矿4#宿舍楼项目总承包(EPC)
公开招标公告
1、招标条件
本招标人为****。项目已具备招标条件,****煤矿4#宿舍楼项目总承包(EPC)进行公开招标。
2、工程概况与招标范围
2.1 项目名称:********煤矿4#宿舍楼项目总承包(EPC)
2.2 项目编号:****
2.3工程概况:
********煤矿4#宿舍楼项目隶属于********煤矿,位于**市**区,行政区划隶属金鸡滩镇及孟家湾乡管辖。内容包括4#宿舍楼以及相关的室外配套工程。
4#宿舍楼位于已建1#-3#宿舍楼西部,该区域面积约33.8亩,4#宿舍楼的建****煤矿现有建筑物保持风格一致,4#宿舍楼地上11层,1层层高3.6m,其他层层高均为3.3m。建筑高度为36.9m(室外地坪至檐口),建筑面积约18544m2,可布置宿舍393间;人防地下室,负1层,宿舍楼投影部分层高约5m,宿舍楼投影外层高约3.6m,建筑面积1671m2,建筑耐火等级为二级;钢筋混凝土框架结构;屋面防水等级II级;建设计使用年限为50年;抗震设防烈度为6度。4#宿舍楼的建****煤矿现有建筑物保持风格一致。
宿舍楼内配套工程包括:通风系统、室内供配电及防雷接地、宿舍楼综合布线系统、智慧楼宇系统(智慧宿舍、安防报警、数字视频监控)、宿舍楼火灾自动报警系统、宿舍楼电梯工程、热水工程、给水工程、排水工程、消防工程、中水工程。
地下室配套工程包括:地下室内供配电及防雷接地、地下室监控系统、地下室内火灾自动报警系统、地下室暖通防排烟、地下室换热站、供暖管路、地下室给排水、地下室给水工程、地下室热水工程、地下室中水工程、地下室消防、地下室排水工程。
地下室人防工程包括:人防工程(战时),地下室人防工程通风出入口、干厕(预留)、柴油发电机房通风,地下室人防工程给排水、淋浴,地下室排水工程
室外配套设施包括:**场区道路、绿化工程、室外土方工程(33.8亩)、化粪池、检查井、阀门井、照明、钢筋混凝土综合管沟、110kv架空线改迁、变电所、智慧楼宇系统、室外照明、换热站配电照明、水泵房配电照明、水泵房配电照明、室外供暖、室外给排水等工程。
因本项目室外给排水、供配电、供暖、110kv架空线改迁等工程涉及原有系统的改造,同时改造时还不能影响矿井原有系统的运行,投标人应进行现场勘查,准确掌握现场实际情况,投标人中标后不得以现场情况了解不全面导致投标漏项、实际施工量和投标工程量偏差过大等原因,向招标人索赔费用和工期。
2.3.1电源条件
施工电源:招标人只指定临时用电的接口,不负责将临时用电接入施工区域内,相关接电的手续和临时用电的设备、设施均由投标人自行解决,相关费用由投标人纳入报价并承担相关责任。
2.3.2水源条件
施工用水:招标人指定施工用水的接口,不负责将施工用水接入施工区域内,施工用水设施、设备由投标人自行解决,相关费用由投标人纳入报价并承担相关责任。
2.3.3通讯条件
通讯线路招标人不指定接口,由投标人根据现场情况自行解决,相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
2.3.4道路条件
施工道路由投标人自行解决,相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
2.3.5投标人的临时宿舍不得修建在场区内,由投标人在场区外自行解决,确需在场内修建临时宿舍的,需经招标人同意后,方可修建。
2.4建设工期:
建设工期15个月(含施工准备期),开工日期以实际开工时间为准;
2.5建设地点:**市******煤矿既有1#-3#宿舍楼西侧。
2.6标段划分:本项目划分为一个标段。
2.7招标范围:********煤矿4#宿舍楼项目总承包(EPC),具体内容详见“技术规格书、可行性研究报告(代初步设计)”。
本标段包括项目的设计、采购、施工、地企关系协调、手续办理等工作内容。实现设计、采购、施工、手续办理各阶段工作的合理交叉与紧密融合,并对工程的安全、质量、进度、造价全面负责。具体承包范围描述如下:
(一)设计
本项目的施工图设计以招标人提供的招标文件、技术规格书、可行性研究报告(代初步设计)和招标人提供的图纸、技术资料等为基础(以上资料描述不一致的,按照标准高的执行),包括招标文件、技术规格书、可行性研究报告(代初步设计)涵盖的所有内容的施工图设计。投标人应进行现场勘察,****煤矿现有建筑物的风格,投标人设计的施工图,要与金鸡滩现有建筑物的风格保持一致,必须符合国家标准和行业规范,满足人防、安全、消防、环保、节能等专项设计的设计规范。设计标准不得低于招标文件、技术规格书、可行性研究报告(代初步设计)等技术资料要求的设计标准。低于招标人要求的设计标准的,招标人有权对投标人的投标文件按照废标处理。即使招标人中标后,若发现中标人设计的标准低于招标人要求的设计标准,招标人有权要求投标人按照招标人要求的设计标准施工,并不增加任何费用。
设计内容包括4#单体建筑的设计和室外配套设施包括:**场区道路、绿化工程、室外土方工程(33.8亩)、化粪池、检查井、阀门井、照明、钢筋混凝土综合管沟、110kv架空线改迁、变电所、智慧楼宇系统、室外照明、换热站配电照明、水泵房配电照明、水泵房配电照明、室外供暖、室外给排水等工程。
(二)采购
负责该总承包项目所有的设备、材料采购工作;负责设备、材料的催交、运输以及运抵现场后的接收、检验、保管等工作;所有进场设备、材料的质量标准必须满足招标人相关技术文件和相关标准、规范的要求,对进场设备、材料严格按照相关质量验收规范进行检验和验收,并承担相关检验费用。
(三)施工
完成招标人提供的技术规格书、可行性研究报告(代初步设计)涵盖的所有的永久工程的施工,以及为完成永久工程实施的临时工程的施工,并承担产生的所有费用。施工过程中严格按照相关施工、验收标准、规范组织施工,施工质量达到“合格”标准,施工现场达到文明工地标准,同时满足智慧工地的要求:需包括劳务实名制管理、噪音环保扬尘监测、施工现场视频监控等智能系统。
(四)手续办理
1.负责110kV架空线改迁工程的临时用地、地上附着物的补偿、植被恢复、协调地方电力部门等工程施工的所有手续的办理,并承担产生的费用。
2.临时进场道路修建、临时用地手续办理由投标人负责,使用既有道路维护、补偿由投标人承担。
3.投标人负责安全、消防、环保、防雷、节能、档案等国家或行业规定的各项专项验收,并承担产生的费用。
4.办理场地平整外购土方需要的相关审批手续,并承担产生的费用,包含但不仅限于:临时用地手续、林业手续、取土场的水土保持批复、附着物补偿、植被恢复、水保设施补偿等。
5.投标人负责办理建设工程规划审批、验收;施工图审批;人防工程审批等手续,发生的相关费用由投标人纳入报价,并承担相关责任。
6.投标人负责配合招标人办理施工许可证、工程质量监督等手续。
(五)地企关系协调
投标人自行处理影响场内、场外永久工程和临时工程正常施工的地企关系的协调,并承担所有的费用。
(具体内容详见技术规格书)
3、电子平台注册
本****集团电子招标采购平台(http://www.****.com)进行电子化招标。有意参加并符合条件的投标人,尚未****集团电子招标采购平台正式用户的,****集团电子招标采购平台进行电子注册、经验证通过并办理CA数字认证证书后方能参与招标活动。注册需携带资料请详见平台门户网站“投标人操作指南”。
4、投标人资格要求
4.1独立投标:投标人必须为中华人民**国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业。
4.2联合体投标:联合体双方应是在中华人民**国境内依照《****公司法》注册的具有一般纳税人资格的独立法人。双方必须签订联合体协议,牵头单位由施工单位承担,牵头单位具有施工总承包资质。联合体中标的,联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同,就工程总承包项目承担连带责任。
4.3同时具有建筑工程施工总承包壹级及以上资质、矿山工程施工总承包壹级及以上资质,建筑工程行业设计乙级及以上资质,并应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力,以及与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩。
4.4具有合格有效的企业安全生产许可证。
4.5拟委派的项目经理应具有国家注册执业资格,施工负责人应具有建筑工程专业一级注册建造师资格,项目经理具有工程总承包管理经验。
4.6法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、****公司****公司,都不得同时投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时投标。
4.7****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
4.8****法院网站列入失信被执行人名单,在信用中国、**建筑市场监管公共服务平台、各级政府地方公共**交易平台、军队采购网等官方网站公示信息中,不存在黑名单限制、提供虚假材料骗取中标、围标、串标、转借或挂靠资质、重大工程质量事故、****法院判决等不良行为记录和违法违规信息(需在投标文件中附信用查询)。
4.9本项目接受联合体投标,联合体成员最多不超过两家。
注:本项目实行资格后审,投标人从招标代理机构处得到招标文件,不代表通过资格审查。以上资料需提供原件扫描件,招标人保留签订合同查验原件的权利。
5、业绩要求
2019年1月1日以来具有类似项目工程施工业绩,单个项目合同额度不低于5000万元人民币,工程质量达到合格。工程合同证明材料要包含合同封皮、工程内容、合同签订页。投标人必须保证所提供的工程合同、验收证明材料的真实性,如发现或被投诉提供虚假业绩证明的,一旦查实,取消投标资格并承担相应损失,招标人保留查验合同原件的权利。
6、招标文件的获取
6.1潜在投标人购买招标文件的费用必须电汇至招标代理机构指定账户,并将电汇****集团电子招标采购平台以附件形式上传至系统,支付成功后,投标人直接从网上下载招标文件电子版。招标人/招标代理机构不提供任何纸质招标文件。招标代理机构允许下载招标文件时,即视为招标文件己经售出。除招标人或招标代理机构的原因外,招标文件一经售出,恕不退款。
6.2潜在投标人购买招标文件时填写的信息务必保证。
6.3购买招标文件人必须是投标人。
6.4填写的保证金账户和账号信息必须是投标人基本账户的真实信息,此信息将作为收取及退回保证金时使用,由于投标人填写错误导致投标保证金不能及时收取及退回的,责任由投标人自行承担。不得以个人名义电汇投标保证金。
6.5填写的投标联系人必须是本次开标仪式前与评标期间的正式联系人,所有的澄清将通知此联系人。
6.6招标文件发售时间:2022年10月10日8:00-2022年10月15日17:00(**时间)。
6.7招标文件售卖2000元,售后不退。
7、投标文件的制作与上传
7.1 投标文件应通过“****集团电子招标采购平台投标文件制作系统”制作生成,使用CA数字认证证书签章并加密。
7.2****集团电子招标采购平台上传投标文件时间在开标时间截止前均可上传(上传投标文件之前必须先缴纳投标保证金并将电汇底单上传,否则投标文件无法上传),网上递交时间以服务器收到投标文件后返回的回执中的时间为准。(回执中的时间由时间戳服务器生成,****中心保持一致)。本项目允许投标人使用CA数字证书通过远程方式对投标文件进行开标解密。
7.3逾期送达的或者未送达指定地点的或者未按要求上传电子投标文件的,招标人不予受理。
8、开标时间、地点及方式
8.1开标时间:2022年11月01日09:00(**时间)。
8.2开标地点:****集团电子招标采购平台网上开标大厅(http://www.****.com)
8.3本项目采用全电子化招标,投标人代表须用CA数字认证证书锁现场或异地对上传的投标文件进行解密开启其开标一览表。
8.4开标期间投标人须保持随时在线状态,否则引起的不利后果由投标人自行承担。
9、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.****.com)、阳光采购服务平台(http://www.****.com)、****集团电子招标采购平台(http://www.****.com)三个网站上同时发布。
10、收款信息
10.1标书费收款信息
公司账户:****
开户银行:中信银行**舜耕支行
账号:811********01080662
联行行号:302****37264
备注:此账户仅接收标书费,发票为普票电子发票并发送报名邮箱(标书费发票月底自动发送至投标人报名邮箱);汇款时务必在备注或留言写明招标编号、简写项目名称(例:****标书费),因缴错账户或未按要求备注信息造成投标延误,后果自负。
10.2保证金收款信息
缴纳标书费获取招标文件后,第二章投标人须知前附表3.4.1投标保证金信息缴纳保证金,此账户仅接收保证金,发票为增值税专用发票,汇款时务必在备注或留言写明招标编号、简写项目名称(例:****保证金),因缴错账户或未按要求备注信息造成投标延误,后果自负。
注:标书费与保证金为两个账号,请勿打错。
10.3 CA办理及续费相关费用收款信息
详见:http://www.****.com/cms/channel/5other2/index.htm
11、联系方式
招标人:****
联系人:徐先生(**煤业****公司经营管理部)
代理机构:****
联系人:司经理
电 话:0531-****5708
邮 箱:snzb@vip.****.com
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多榆林市招标采购信息
- 红石乡临江东村湖羊养殖建设项目中标
- 10月10日
- 红石乡临江东村湖羊养殖建设项目竞争
- 10月10日
- 润禾中心项目任务中标公示
- 10月10日
- 嵊州市三界镇前岩新村电站引水渠改造
- 10月10日
- 桃仙卫生院维修工程项目中标结果公示
- 10月10日
- 顺昌县仁寿溪(洋墩乡段)中小河流治
- 10月10日
- 湖南万安达集团永达实业有限责任公司
- 10月10日
- 东至县2022年度大兴水库应急除险
- 10月10日
- 天津银行股份有限公司成都金牛支行装
- 10月10日
- 东至县2022年度黄垅水库应急除险
- 10月10日
- 东至县2022年度鱼鳞坑水库应急除
- 10月10日
- 鹿西现代渔业产业园区基础设施建设项
- 10月10日
-
榆林市建材网
榆林市采购信息网
榆林市政府公开信息
榆林市公共资源交易网
榆林市电力交易中心
榆林市交易中心
榆林市房产交易中心
榆林市工程交易中心
榆林市钢铁交易中心
榆林市建设交易中心
榆林市招投标交易中心
榆林市政府交易中心
榆林市造价信息网
榆林市市政工程信息网
榆林市水利工程信息网
榆林市通信工程信息网
榆林市医药招标网
榆林市建筑招标网
榆林市工程招标网
榆林市建设招标网
榆林市施工招标
榆林市装饰工程招标
榆林市建设工程网
榆林市水利招标信息网
榆林市电力招标网
榆林市建委招投标网
榆林市建筑管理网
榆林市建设信息港
榆林市教育招标网
榆林市装修招标
榆林市人力和社会保障局
榆林市建设网
榆林市总包工程
榆林市政府工程招标
榆林市工程施工招标
榆林市工程公开项目
榆林市工程采购信息
榆林市招标投标采购平台
榆林市省市工程建设网