位置>千里马招标网> 招标中心> 2022年连江县凤园西侧片区老旧小区改造弱电管道工程施工采购公开比选[FJZ...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
本比选项目为2022年(略)凤园西侧片区老旧小区改造弱电管道工程施工采购公开比选(项目编号:FJZT-2022-11043),比选人为(略),业主为(略)城市建设投资开发有限责任公司,比选代理机构为(略)。项目资金已落实,具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人(以下简称参选人)参选。
1.项目概况与采购内容
(略)凤园西侧片区老旧小区改造弱电管道工程的施工服务。
工程内容包含:室外弱电管道预埋、手孔井制作安装。审后招标控制价为(略).00元(含税)。
1.2采购内容及分包(标包)划分情况:
1.2.1服务内容:(略)
本次比选的采购内容、服务地点及技术服务要求等内容如下:
★计划工期:(略)
★实施地域:(略)
★质量标准要求:符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定。
★技术标准要求:(略)
★保修期:(略)
承包方式:(略)
1.3本项目设置最高参选限价,供应商最高含税参选限价为(略).34元(审后招标控制价下浮18%),参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
2.参选人资格要求
2.1.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.1.2参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人,不得参加同一分包参选或者未划分分包的同一比选项目参选。
2.1.3本次比选不接受联合体参选。
2.1.4参选人须具备建设行政主管部门核发有效的《安全生产许可证》。
2.1.5参选人须具备建(略)上资质)资质。
(如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证或新申请证书的,应具备行政主管部门颁发的通信工程施工总承包乙级或以上。)
2.1.6本项目要求参选人具备以下人员要求:
(1)(略)书》A证;
(2)参选人拟担任本项目的项目经理须具备有效的二级(机电工程专业)或一级(通信与广电工程专业或机电工程专业)注册建造师执业资格,并具备(略)(B证)1人。
(3)参选人的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)1人。
2.2参选人不得存在下列情形:
(1) 为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被依法暂停或取消参选/参选资格的;
(3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约(略)
(5) 在最近三年内(自(略)至参选截止时间)被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6) 在最近五年内(自(略)至参选截止时间被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7) 在最近五年内(自(略)至参选截止时间)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8) 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站((略)gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取时间:【2022年11月23日16时30分至2022年11月25日17时30分】(北京时间,下同)。
4.2比选文件获取地点:【(略),(略)6楼招标业务部】。
4.3比选文件获取方式:每套售价【300】元人民币,售后不退。支付要求:关注招标代理机构电子招投标平台(https://(略)cn/)并根据提示完成注册、比选文件费用支付或关注“链捷招”的微信公众号,在“链捷招-投标”中根据提示完成比选文件费用支付(注册审核联系商务专员,电话:(略))。
5.参选文件的递交
5.1参选文件递交截止时间(即参选截止时间):【(略)4时00分】。
5.2参选文件递交地点:【(略),(略)6楼第四会议室】。参选人应在参选截止时间前将参选文件邮寄至比选文件指定地点,参选人须为参选文件预留出足够的邮寄时间,逾期不接收,因邮寄或快递的原因未在参选截止时间前送达指定地点的,一切责任由参选人负责。
5.3本项目(略),【比选人/比选代理机构】邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
5.4出现以下情形时,【比选人/比选代理机构】不予接收参选文件:
5.4.1逾期送达或者未送达指定地点的;
5.4.2未按照比选文件要求密封的;
5.4.3未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。
6.发布公告的媒介
本比选公告仅在(http://(略)com.cn/)上发布,其他媒介转载无效。
7.联系及异议接收方式
比 选 人:(略)
地 址:(略)
业主:(略)城市建设投资开发有限责任公司
地 址:(略)
比选代理机构:(略)
地 址:(略)
邮 编:(略)
项目联系人:严华珍 联系方式:(略) 电子邮件:
购买标书、退保证金及邮寄标书联系人:
欧怡祺,联系方式(略),电子邮箱(略)
异议(略):
比选代理机构:(略)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多连江县招标采购信息
- [金溪县][线下]江西金溪工业园化
- 11月23日
- 2022年11月23日四川天府新区
- 11月23日
- 阳春市妇幼保健院阳春市妇幼保健院办
- 11月23日
- 滑县半坡店镇古典家具专业园区二期建
- 11月23日
- 【新昌发电分公司项目(光储、风储)
- 11月23日
- 福州路港交通工程试验检测有限责任公
- 11月23日
- 【国家电投乐安县戴坊镇 80MWp
- 11月23日
- 【城阳区】中国共产党青岛市城阳区委
- 11月23日
- 2022年11月23日拟审批的建设
- 11月23日
- 刘岗镇刘岗村乡村振兴产业基地招租公
- 11月23日
- 佛山市同济小学(禅城区)佛山市同济
- 11月23日
- [NKHY2022-GZ-C012
- 11月23日
-
连江县建材网
连江县采购信息网
连江县政府公开信息
连江县公共资源交易网
连江县电力交易中心
连江县交易中心
连江县房产交易中心
连江县工程交易中心
连江县钢铁交易中心
连江县建设交易中心
连江县招投标交易中心
连江县政府交易中心
连江县造价信息网
连江县市政工程信息网
连江县水利工程信息网
连江县通信工程信息网
连江县医药招标网
连江县建筑招标网
连江县工程招标网
连江县建设招标网
连江县施工招标
连江县装饰工程招标
连江县建设工程网
连江县水利招标信息网
连江县电力招标网
连江县建委招投标网
连江县建筑管理网
连江县建设信息港
连江县教育招标网
连江县装修招标
连江县人力和社会保障局
连江县建设网
连江县总包工程
连江县政府工程招标
连江县工程施工招标
连江县工程公开项目
连江县工程采购信息
连江县招标投标采购平台
连江县省市工程建设网