位置>千里马招标网> 招标中心> (编号:JSB11004)慈溪市中横线路面中修工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
招标公告
编号:****
1.招标条件
本招标项目****横线路面中修工程己由慈发改审批 【2011】273 号批准建设,招标人(项目业主)为****,建设资金为**市****公司自筹。项目己具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
建设地点:工程东起**镇329国道K158 050处,西讫周巷镇西缪路村(余慈两市交界处),本次路面中修路段为中横线K0 000~K18 986段(329国道**段至观海卫镇蛟门浦)北侧路幅行车道 规模及合同估算价:全长18.986公里,**费约 1800 万元 段划分: 一个标段
计划工期:3个月 质量要求:标段工程交竣工验收的质量评定:75分及以上。 招标范围:路面中修工程
3.投标人资格要求
3.1投标人应具备省内公路养护工程施工从业资质二类(甲级)资质的独立法人的资质(详见附件1)。
3.2 项目管理人员要求:有公路专业三级项目经理证书(或二级及以上注册建造师证书)(详见附件1)。
4.投标报名
4.1 报名时间:2011年8月25日至2011 年8月31日(上午9:00-12:00下午2:30-4:30)(除双休日)。
4.2 报名地点:****交易中心(**市古塘街道海通路778号D5座2楼)。
4.3 投标单位凭《**市招投标有形市场交易证》、IC卡、《交易员证》,由交易员报名,并提供参与本工程的项目经理(及备用项目经理)、项目总工程师(及备用项目总工)名单。
5.招标文件的获取
在报名地点同时发售招标文件, 招标文件每套售价200元,售后不退。图纸押金 / 元,在退还图纸时退还(不计利息)。
6. 投标保证金
投标保证金35万元,通过投****银行转帐方式缴****交易中心招投标保证金专户,到账截止时间 2011年8月 31日下午16:30时前。
收 款 人:****交易中心招投标保证金专户
开户银行:中信银行****支行
帐 号:733********00034034
7.其他说明
7.1 资格审查方式:本次项目采用资格后审方式,详细要求见附件2。
7.2 本次工程评标办法采用公路工程标准施工招标文件(2009年版)中的合理低价法
7.3 投标人及相关人员在截至资格审查时不得有**市本级、**市本级、**省本级有关行政主管部门网站或公共**交易平台正在公示的不良行为记录。
7.4投标人及法定代表人和拟派项目负责人在截至资格审****检察院行贿犯罪档案查询系统中的有关记录。
7.5投标报名后项目经理或建造师不得擅自更换。
8.招标(代理)人及联系方式
招标人(盖章):**** 招标代理机构(盖章): ****
地址:**市慈甬路 地 址:**市孙塘北路947****酒店8楼905
联系人:王建勋 联 系人: 潘志邦
电话:****9250 电话: 0574-****9150
传真: 传真: 0574-****9198
****中心财务:鲁先生 联系电话:0574-****2078
报名:郑小姐 联系电话:0574-****2250
招标文件出售:许先生 联系电话:0574-****2032 传真:****2032
附件1:
投标人资格要求
一、资质最低条件
1、投标人应具备省内公路养护工程施工从业资质二类(甲级)资质的独立法人的资质;
2、注册资金与所投标段的规模相适应(单项合同额不超过企业注册资本金5倍)。
二、财务最低要求
1、承诺营运资金不少于300万元人民币(采用财务能力承诺书)。
2、上年度的财务报表中,资产负债表上流动资产中货币资金的期末数及所有者权益合计的40%不得少于300万元人民币。
三、业绩最低要求
自 2009年1月1日(以实际交竣工日期为准)以来按一个标段成功完成过路面改造(或路面大中修)工程的施工;
四、信誉最低要求
(一)、投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
(3)为本标段的监理人;
(4)为本标段的代建人;
(5)为本标段提供招标代理服务的;
(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
(9)被责令停业的;
(10)被暂停或取消投标资格的;
(11)财产被接管或冻结的;
(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的(以省级及以上交通主管部门****机关出具的有关法律文书为准);
(13)涉及正在****委员会认定会对承担本项目造成重大影响;
(14****运输部、****运输厅、****发改委取消投标资格或禁止进入**省建设市场且处于有效期内;
(15)为投资参股本项目的法人单位。
(16)具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和****公司,****公司,或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位同时对同一标段投标(国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的 母公司 )
二、近三年(自2009 年1月1 ****法院判决书出具的时间为准),投标人无行贿犯罪行为****法院判决书为准);
五、项目经理和项目总工最低要求
(一)项目经理和项目经理备选人
1、担任过类似公路工程的项目经理(或项目副经理、项目总工),有3年及以上的项目经理(项目副经理)工作经验,有公路专业三级项目经理证书(或二级及以上注册建造师证书),中级及以上技术职称,并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B类)
2、拟委任项目经理(以及备选人)应未在其他合同工期未到的项目上任职,若该项目已提前完工,应提供业主证明材料。
3、近三年(自2009年1月1****法院判决书出具的时间为准),拟委任项目经理(以及备选人)无行贿犯罪行为****法院判决书为准)。
(二)项目总工和项目总工备选人
担任过类似公路工程的项目总工(或项目经理、项目副经理),有3年及以上项目总工(或项目经理、项目副经理)工作经验,有中级及以上技术职称,并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B类)
六、其他主要管理人员和技术人员最低要求
质检员:1名。资格要求:**省交通厅或同级交通主管部门核发的质检员岗位证书,中级及以上职称证书。
安全员:1名。资格要求:需通过三类人员考核(专职安全员),助级及以上职称证书。
试验员:1名。资格要求:**省交通厅或同级交通主管部门核发的试验员岗位证书,中级及以上职称证书。
附件2:
投标人资格审查资料
资格审查时企业法定代表人或授权委托人携带下列原件备查:
1、企业营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、基本帐户开户许可证。
2、安全员:需通过三类人员考核(专职安全员)、职称证书;
质检员:**省交通厅或同级交通主管部门核发的质检员岗位证书、职称证书;
试验员:**省交通厅或同级交通主管部门核发的试验员岗位证书、职称证书。
3、项目经理:项目经理和项目经理备选人的项目经理证书(或建造师注册证书)、三类人员考核证(项目负责人B证)、职称证书;
项目总工:职称证书、三类人员考核证(项目负责人B证)。
4、附录2要求的上年度财务报表原件。
5、附录3要求的业绩原件。
6、企业法定代表人或授权委托人本人到场且随带本人有效身份证件、法人代表授权委托书(非法人参加的,需带公证书原件);拟用项目经理(非项目经理备选人)须到场且随带本人有效身份证件。
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多慈溪市招标采购信息
- (编号:JSA11224)2011
- 08月24日
- 陆丰市湖东镇湖南村农村道路维护修补
- 12月13日
- 镇海区2011年度县道公路专项大中
- 08月24日
- 青岛托帕斯家具有限公司1#车间工程
- 08月24日
- (编号:JSA11238)2011
- 08月24日
- 济南市卫生局其他机动车辆
- 08月24日
- ID2568534:秦电:7943
- 08月24日
- (编号:JSA11235)2011
- 08月24日
- [2011-3448]广州港新沙港
- 08月24日
- 中国邮政集团有限公司浙江省桐庐县分
- 12月13日
-
慈溪市建材网
慈溪市采购信息网
慈溪市政府公开信息
慈溪市公共资源交易网
慈溪市电力交易中心
慈溪市交易中心
慈溪市房产交易中心
慈溪市工程交易中心
慈溪市钢铁交易中心
慈溪市建设交易中心
慈溪市招投标交易中心
慈溪市政府交易中心
慈溪市造价信息网
慈溪市市政工程信息网
慈溪市水利工程信息网
慈溪市通信工程信息网
慈溪市医药招标网
慈溪市建筑招标网
慈溪市工程招标网
慈溪市建设招标网
慈溪市施工招标
慈溪市装饰工程招标
慈溪市建设工程网
慈溪市水利招标信息网
慈溪市电力招标网
慈溪市建委招投标网
慈溪市建筑管理网
慈溪市建设信息港
慈溪市教育招标网
慈溪市装修招标
慈溪市人力和社会保障局
慈溪市建设网
慈溪市总包工程
慈溪市政府工程招标
慈溪市工程施工招标
慈溪市工程公开项目
慈溪市工程采购信息
慈溪市招标投标采购平台
慈溪市省市工程建设网