附件十二:分包工程固定总价及工程量清单附件十二:分包工程固定总价及工程量清单附件十二:分包工程固定总价及工程量清单附件十二:分包工程固定总价及工程量清单附件十二:分包工程固定总价及工程量清单附件十二:分包工程固定总价及工程量清单附件十二:分包工程固定总价及工程量清单附件十二:分包工程固定总价及工程量清单附件十二:分包工程固定总价及工程量清单附件十二:分包工程固定总价及工程量清单附件十二:分包工程固定总价及工程量清单附件十二:分包工程固定总价及工程量清单工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程序号项目名称项目特征及工作内容计量单位工程量不含税金额(元)不含税金额(元)含税金额(元)税率9%含税金额(元)税率9%甲供材料甲供材料备注序号项目名称项目特征及工作内容计量单位工程量综合单价合价综合单价合价材料名称损耗率备注1HDPE水落管HDPE水落管1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:φ****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求m217.5(略)0无2HDPE水落管HDPE水落管1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:φ****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求m744.4(略)0无3HDPE水落管HDPE水落管1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:φ2(略)4.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求m159(略)0无4HDPE水落管HDPE水落管1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:φ****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求m9.6(略)0无5HDPE水落管HDPE水落管1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:φ****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求m42(略)0无6HDPE水落管HDPE水落管1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:φ****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求m83.9(略)0无7虹吸雨水斗YG125A虹吸雨水斗YG125A1.安装部位:室外2.介质:雨水3.规格、压力等级:YG125A4.连接形式:焊接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个18(略)0无8虹吸雨水斗YG110A虹吸雨水斗YG110A1.安装部位:室外2.介质:雨水3.规格、压力等级:YG110A4.连接形式:焊接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个45(略)0无9虹吸雨水斗YG90A虹吸雨水斗YG90A1.安装部位:室外2.介质:雨水3.规格、压力等级:YG90A4.连接形式:焊接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个9(略)0无10正三通正三通1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn250/****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个6(略)0无11正三通正三通1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn2(略)/****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个15(略)0无12正三通正三通1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn2(略)/****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个3(略)0无****°Y型斜三通45°Y型斜三通1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn2(略)/****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个6(略)0无****°Y型斜三通45°Y型斜三通1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn160/****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个15(略)0无****°Y型斜三通45°Y型斜三通1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn160/1(略)4.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个3(略)0无****°弯头45°弯头1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个6(略)0无****°弯头45°弯头1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个15(略)0无****°弯头45°弯头1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个3(略)0无****°弯头90°弯头1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个69(略)0无****°弯头90°弯头1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个6(略)无****°弯头90°弯头1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn2(略)4.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个48(略)0无****°弯头90°弯头1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个12(略)0无****°弯头90°弯头1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个27(略)0无24偏心变径(大小头)偏心变径(大小头)1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn125/****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个12(略)0无25偏心变径(大小头)偏心变径(大小头)1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn160/****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个36(略)0无26偏心变径(大小头)偏心变径(大小头)1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn110/904.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个9(略)0无27偏心变径(大小头)偏心变径(大小头)1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn2(略)/****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个36(略)0无28偏心变径(大小头)偏心变径(大小头)1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn250/2(略)4.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个12(略)0无29偏心变径(大小头)偏心变径(大小头)1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn315/****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个6(略)0无30偏心变径(大小头)偏心变径(大小头)1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn315/****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个15(略)0无31偏心变径(大小头)偏心变径(大小头)1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn250/****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个3(略)0无32偏心变径(大小头)偏心变径(大小头)1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn125/1(略)4.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个36(略)0无33不锈钢盲板式立检口不锈钢盲板式立检口1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn2(略)4.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个6(略)0无34不锈钢盲板式立检口不锈钢盲板式立检口1.安装部位:室内2.介质:雨水3.规格、压力等级:dn****.连接形式:热熔接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求个18(略)0无35管道支架管道支架1.安装部位:室内2.材质:型钢3.连接形式:机械连接4.其他:包含悬吊梁、丝杆等其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求kg****.76(略)0无36水平悬吊管卡水平悬吊管卡DN****.安装部位:室内2.材质:型钢3.连接形式:机械连接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求套254(略)0无37水平悬吊管卡DN2(略)水平悬吊管卡DN2(略)1.安装部位:室内2.材质:型钢3.连接形式:机械连接5.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求套21(略)0无38立管管卡DN160立管管卡DN****.安装部位:室内2.材质:型钢3.连接形式:机械连接4.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求套9(略)无39立管管卡DN2(略)立管管卡DN2(略)1.安装部位:室内2.材质:型钢3.连接形式:机械连接4.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求套24(略)0无40水平悬吊管卡DN125水平悬吊管卡DN****.安装部位:室内2.材质:型钢3.连接形式:机械连接4.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求套138(略)0无41水平悬吊管卡DN110水平悬吊管卡DN****.安装部位:室内2.材质:型钢3.连接形式:机械连接4.其他:其他满足招标文件、施工规范、设计图纸等一切要求套28(略)0无42合计(略)
分包人:FBDW承包人:(略)分包工程名称:虹吸排水工程总包项目名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目建设工程施工专业分包合同编号:HTBH
二、双方一般权利和义务7一、词语定义及合同文件6第二部分通用条款6第一部分协议书3目录签订日期:(略)
八、违约、索赔及争议12七、竣工验收及结算11六、工程变更11五、合同价款与支付10四、质量与安全10三、工期9
附件二:文明施工及绿色施工协议书42附件一:安全(略)九、保障、保险及担保13
附件八:分包人综合治理(稳定)、消防、交通管理协议书57附件七:(略)施工现场限制、禁止使用技术的通告(第一期)56附件六:采购管理(工程、物资、服务)廉洁协议书54附件五:工程质量保修协议书52附件四:分包工程工序质量创优标准48附件三:分包工程质量管理协议书44
第一部分协议书附件十三:安全文明施工、环境保护措施费用清单另附附件十二:分包工程固定总价及工程量清单另附附件十一:分包人项目管理机构组成人员表61附件十:对相关方的职业健康安全倡议60附件九:对相关方的环保倡议59
2、分包工程地点:**省**市经济技术开发区内1、分包工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目工程总承包虹吸排水工程(以下简称“本工程”)一、分包工程概况及承包范围依照《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,鉴于有研亿金新材料(**)有限公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目工程总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人下属华北分公司为本项目的项目管理单位,双方就分包工程施工及有关事项经协商达成一致,订立本合同。分包人(全称):FBDW承包人(全称):(略)
1、本分包工程分包人适用增值税率:9%(如遇国家税制调整,不含(略),税率按新规定执行)。二、分包合同价款分包人负责对承包人另行分包的工程进行总包管理和现场配合工作,总包管理费或配合费等所有费用分包人已作充分考虑并(略),分包人不得再向承包人另行分包的施工单位收取任何费用。否则,一经发生,按实际发生额双倍从分包人的工程价款中扣除。承包人另行分包的工程,分包人如有相应施工资质,可参与投标,在同等条件下,承包人优先考虑由分包人中标施工。在实(略),承包人认为分包人的进度、质量、安全文明等不能满足承包人要求,可对分包人承担的工程范围、内容和区域进行调整,此项权利不需经分包人同意。除合同中另有约定外,分包工程承包范围包括完成上述工程内容及与其相关的所有工作内容,为完成施工图纸上所有应由分包人负责的工作所需要提供的所有材料、机械、设备及人员的服务,以及采取的技术保证措施;3、分包工程承包范围:屋面雨水斗至室外第一个雨水井(不含雨水井),包含雨水斗、雨水管、管件、支吊架、土方开挖及回填、灌水试验等施工图内相关所有内容(以发包人提供图纸为准)。
三、工期3、合同价款的计价方式及其调整:详见(略)。政策要求分包人必须缴纳的规费及除增值税以外的其他税费均由分包人自行承担。其中:已包括安全(略)(不低于含税固定合同总额的2%)。其中:不含增值税固定合同金额¥万元,增值税率9%,税金计¥万元。2、本分包工程固定合同总金额(含增值税及其附加):¥万元(大写:万元)
1、质量验收标准:符合国家、行业、地方质量法规规定,满足发包人、承包人和分包工程合同约定的所有质量管理要求。如各标准要求有差异,按最高标准执行。四、工程质量标准4、关键性工期控制点及工期考核:详见专用条款16.4条3、具体开工、完工日期以承包人书面通知为准;分包人承诺实际开工时间、工程进度满足承包人总网络进度计划的要求;2、本分包工程计划完工日期:(略)、本分包工程计划开工日期:(略)
3、创奖要求:**市安全文明标化工地;2、环境管理指标:施工现场扬尘管控达到6个1(略)%,污水、有害气体、噪声、固体废弃物(建筑垃圾、淤泥、有毒有害物质)等废物经处理后达标排放。不发生环境污染事件以及被各级建设行政主管部门、环保处罚及相关媒体负面曝光、报道等舆情事件。1、安全指标:按工程进度配足配齐专职安全员;杜绝死亡事故和重伤事故,轻伤人数0人;机械事故为0;火灾事故为0;职业病发生率为0;五、安全文明环保施工标准3、本分包工程质量创优目标:**市天衢杯。2、本分包工程质量等级目标双方约定为:合格。分项、分部、单位工程一次验收合格(通过)率1(略)%。
3、本合同专用条款;2、中标通知书;1、本合同协议书;六、组成分包合同的文件及解释顺序:5、严格遵(略),完全按照发包人、监理及承包人的要求执行。4、(略):满足承包人《示范工地建设指南》要求;
9、承包人相关管理制度;8、本合同工程建设标准、规范、图纸及有关技术文件;7、除总包合同工程价款之外的总包合同文件及附件;6、招标文件及附件;5、本合同通用条款;4、投标文件及附件(包括分包人的报价书);
3、分包人承诺按照法律规定及分包合同约定,组织(略),确保工程质量和安全,不得转包、违法分包或挂靠,并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修、保修义务。分包人承诺就分包工程的工期、质量、安全与承包人一起向发包人承担连带责任。2、分包人承诺在签订本合同时,已完全知晓、充分了解总包合同对分包工程的技术、质量、工期、安全、环保等要求,全面履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。1、承包人承诺按照分包合同的约定支付合同价款。七、承诺上述各项分包合同文件包括合同(略)、合同履行过程中,承包人和分(略)。
合同订立地点:**市宝山区合同订立时间:(略)十、合同的生效九、本合同一式陆份,每份具有同等法律效力,由承包人执肆份;分包人执贰份。八、本协议书和《专用条款》中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。4、分包人承诺承包人支付的合同价款专用于本工程,并按时足额支付民工工资。
下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1、词语定义一、词语定义及合(略)授权代表)签字(略)(或合同章)后生效。
承包人:(略) 分包人:FBDW 法定代表人: 法定代表人: 注册地址:**市锦江区五冶路9号 注册地址: 联系地址:**市河东区瀛科大厦508室 联系地址: 经办人: 委托代理人: 联系电话:022-**** 联系电话: 开户银行:中国建设银行**市第二支行 开户银行: 账号:51(略)**** 账号: 纳税人识别号:****(略)****X 纳税人识别号:
1.6总包工程:指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。1.5分包人:指在本分包合同协议书中约定的,被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人:指在总包合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.3发包人:指在总包合同协议书中约定的具有工程发(略)继承人。1.2专用条款:是承包人与分包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一(略),是对通用条款的具体化、补充或修改。1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
1.12总包合同条款:指经发包人和承包人协商一致签署生效的约定有关工程建设内容的合同文本。1.11总包合同:指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。1.10(略):指由分包人在分包合同专用(略)代表。1.9项目经理:指承包人在总包合同专用条款和(略)师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或(略)和承包人在总包合同专用条款中约定。1.7分包工程:指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.18开工日期:指承包(略),分包人开始施工的绝对或相对的日期。1.17中标通知书:指由承包人发出的确定分包人中标的通知。1.16报价书:指由分包人根据分包合同的规定,为完成分包工程,向承包人提出的分包合同报价。在承包人采(略),该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。1.15图纸:指由承包人提供的符合总包合同(略):指与分包工程相(略),以及经承包人确认的,对工程建设标准进行的任何修改或增补。1.13分包合同:指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.24违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容,所应承担的责任。1.23书面形式:指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。1.22施工场地:指由承包人提供的用于分包工程施工的场所,以及承包人在(略).21(略):指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况,经承包人确认后,按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。1.20(略):指承包人与分包人在本合同协议书中约定,承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并(略):指承包人和分(略),分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
(2)中标(略)(1)本合同协议书;2、合同文件及解释顺序1.27小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一(略),以休息日(略),但竣工日期除外。时限的最后(略)。1.26不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.25索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
(8)本合同工程建设标准、规范、图纸及有关技术文件;(7)除总包合同工程价款之外的总包合同文件及附件;(6)招标(略)(5)本合同通用条款;(4)投标文件及附件(包括分包人的报价书);(3)本合同专用条款;
除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。3.1语言文字3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准上述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改;属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。(10)合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。(9)承包人相关管理制度;
分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度,签约合同价中已包含由此产生的费用。本合同中没有相应工程建设标准的,应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求,分包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经承包人确认后执行。双方在本合同专用条款内约定适用的(略)中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。3.3适用工程建设标准除本合同专用条款中另有约定,本合同适(略)法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。3.2适用法律和行政法规
二、双方一般权利和义务4.3承包人提供(略),双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用,双方应在专用条款中约定。4.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要,并且承包人委(略),分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内,在原分包工程图纸的基础上,根据国家有关工程建设标准进行深化设计,分包人的深化(略)。如分包人不具备相应的设计资质,应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自(略)。4.1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数,向分包人提供图纸。分包人需(略),承包人应代为复制,复制费用由分包人承担;如根据总包合同,承包人对工程图纸负有保密义务的,分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作,分包人的保密义务在分包合同终止后,应当继续履行。4、图纸
5.3分包人与发包人的关系除本合同条款另有约定,分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任,(略)定的承包人义务的情况发生。5.2分包人对有关分包工程的责任分包人应已完全知晓、充分了解总包合同对分包工程的技术、质量、工期、安全、环保等要求,分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。5.1分包人对总包合同的了解5、总包合同
就分包工程范围内的有关工作,分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。未经承包人确认的发包人或工程师指令和决定,由分包人(略)。6.2发包人或工程师指令就分包工程范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令,分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令,承包人可(略),由此发生的费用和(或)延误的工期由分包人承担。6.1承包人指令6、指令(略)人允许,分包人不得(略),分包人不得直接致函发包人或工程师,也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系,将被(略),并承担违约责任。
7.5承包人如需更换项目经理,应至少提(略),后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。7.4项目经理应(略),及时向分(略),否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人。7.3承包人所发出的指令、通知,由项目经理(或其授权人)签字后,以书面形式交给分包人,分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时,项目经理可发出口头指令,并在48小时内(略)。项目经理在48小时后未予书面确认的,分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求。分包人认为承包人指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知分包人。紧急情况下,项目经理可发(略),分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令,并给分包人造成经济损失的,则承包人应给予分包人相应的补偿,但因分包人违反分包合同引起的损失除外。7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利,并在认为有必要时可撤回授权,授权和撤回(略),委派书及撤回通知作为分包合同的附件。7.1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。7、项目经理
8.5承包人可与分包人协商,建议更换其认为不称职的分包项目经理。8.4分包人如需更换分包项目经理,应至少提前7天以书面形式通知承包人,并征得承包人同意,后任继续行使前任的职权,履行(略)。未经承包人书面同意的,分包人不得擅自更换,否则应承担相应的违约责任。8.3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据(略)。在情况紧急且(略),分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人,由承包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在分包人,由分包人承担费用,不顺延工期。8.2分包人依据合同发出的请求和通知,以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。8.1分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。8、分包项目经理
(4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和**等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的费用。(2)按本合同专用条款约定的时间,组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底。(1)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施工场地。9.1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间,一次或分阶段完成下列工作:(略)
10.1.2按照本合同(略),完成规定的设计内容,报承包人确认后在分包工程中使用。10.1.1分包人应按照分包合同的约定,对分(略)(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时,或在分包合同的(略),如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应立即通知承包人。10.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间,完成下列工作:10、分包人的工作(6)承包人应做的其他工作,双方在本合同专用条款内约定。(5)负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
10.2分包人应做的其他工作,双方在本合同专用条款内约定。10.1.7已竣工工程未交付承包人之前,分包人应负责已完分包工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,分包人自费予以修复;承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在本合同专用条款内约定。10.1.6分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内,合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点,以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点,分包人应提供方便。10.1.5遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式(略),承包人(略),因分包人责任造成的罚款除外。10.1.4分包人应在专用条款约定的时间内,向承包(略),承包人应在专用条款约定的时间内批准,分包人方可执行。10.1.3在本合同专用条款约定的时间内,向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时,应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划,以保证分(略)。
12、转包与再分包11.3在本合同第11.1款解除分包合同的情况下,分包人经(略)材料设备,应全部移交给承包人,由承包人按本合(略),因分包人严重违约导致总包合同解除的除外。11.2因本合同第11.1款原(略),分包人可以得到:已完工程(略)。如本合同第11.1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约,则只能得到已完(略),并承担总包合同中承包人对发包人的全部责任。11.1如在分包人没有全面履行分包合同义务之前,总包合同解除,则承包人应及时通知分包人解除分包合同,分包人接到通知后应尽快撤离现场。11、总包合同解除10.3分包人未履行前款各项义务,造成承包人损失的,分包人赔偿承包人有关损失。
13.1分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工,应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天,以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。13、开工与(略).3分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查,并承担相关连带责任。12.2分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。12.1除12.2款规定的情况外,分包人不得将其承包的分包工程转包给他人,也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其(略),将被视为违约,并承担违约责任。
14.1.3承包人未(略),致使分包工程(略).1.2承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地;14.1.1承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间**;14.1因下列原因之一造成分包工程工期延误,经项目经理确认,工期相应顺延:14、工期延误13.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工,项目经理应(略),推迟开工日期。
14.3因分包人原(略),分包人应按(略)。分包人支付违约金后,不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。14.2分(略).1款约定情(略),就延误的(略)。14.1.7本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。14.1.6不可抗力(略).1.5非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加;14.1.4项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误,致使分包工程施工不能正常进行;
16.3提前竣工程序按总包合同相应条款履行。16.2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的,分包人承担违约责任。16.1分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。16、工程竣工15.1发包(略),应以书面形式通(略),并在提出要求(略)。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用,按总包合同相应条款履行。15(略)
17.4分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。17.3分包工程的检查、验收及工程试车等,按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约(略)总包合同应承担的总包质量管理的责任。17.2双方对工程质量的争议,按照总包合同相应的条款履行。17.1分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准,质量评定(略)。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准,分包人应承担违约责任,违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。17、质量检查与验收四、质量与安全
19、合同价款及调整五、合同价款与支付18.3发生安全事故,按照总包合(略)。18.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时,分包人应提出安全防护措施,经承(略),发生的相应费用由分包人承担。18.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。18、安全施工
19.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括:具体执行专用条款。(3)成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分,双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。(2)可调价格。合同价(略),双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。(1)固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的(略)调整。风险范围以外的(略),应当在专用条款内约定。19.2分包工(略),任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式,双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种:19.1招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定;非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。
20.4对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量,承包人不予计量。20.3分包人未按(略)程量报告,或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的,承包人不予计量。20.2承包人在收到分包人提交的已完工程量报告后所做的进度计量,仅作为工(略),但并不作为最终结算价款支付的依据。20.1分(略)工程量报告,承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人,分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。20、工(略).4分包人应当在19.3款情(略),将调整原因、金额以书面形式通知承包人,承包人确认调整金额后作为追加合同价款,与工程价款同期支付。
21.5承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书,不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。21.4承包人超过约定的支付时间不支付工程款(预付款、进度款),分包人可向承包人发出要求付款的通知。21.3分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款,累计实际成本每达到承包人管理制度所规定金额后可调整合同额后与工程进度款同期调整支付。21.2在确认计量结果后10天内,承包人应按专用条款约定的时间和方式,向分(略)(进度款)。按约定时间承包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。21.1实(略),双方应在本合同专用条款内约定承包(略)工后按约定(略)。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备等的采购及(略)
22.1.2除上述22.1.1项以外的承包人作出的变更指令。22.1.1工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更(略).1分包人应根据以下指令,以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更:22、工程变更六、工程变更21.6进度付款的修正:对已签发(略),发现存在错误、遗漏或重复的,双方均有权提出修正申请,经双(略),在下期进度付款中进行支付或扣除。
23、竣工验收七、竣工验收及结算22.5承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认。22.4分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告,视为该项变更不(略)。22.3分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告,经承包人确认后调整合同价款。22.2分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直(略),应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。
23.2承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收,分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分,承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的,承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收,但并不视为分包工程竣工验收通过。23.1.4合同专用条款约定的其他条件。23.1.3已按分(略).1.2已按分包合同约定编制了缺陷(略)1分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作,包括分包合同要求的试验以及检验均已完成,并符合分包合同要求;23.1分包工(略),分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的,应在专用条款内约定提交日期和份数。
24.3承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后应按合同约定支付工程竣工结算价款,未按合同约定支付工程竣工结算价款双方另行协商。24.2分包人按承包人与发包人约定的工程移交方式进行工程移交,分包人承包范围内工程未竣工验收和交付承包人前不予办理分包结算,除非该未竣工验(略)。(略)及结算资料后进行核实,给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后按合同约定向分包人支付分包工程竣工结算价款。24.1分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内,分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。24、竣工结算及移交23.4分包工程竣工日期为分包工程通过发包人竣工验收之日。需要修复的,为提供修复后竣工报告之日。23.3分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的,分包人负责修复相应缺陷并承担相应的责任。
26.1.1本合同通用条款第21.5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款,导致施工无法进行;26.1当发生下列情况之一时,视为承包人违约:26、违约八、违约、索赔及争议25.1在包括(略),分包人应按本合同专用条款履行质量保修义务,并对分包工程出现的相关质量缺陷进行及时的保修服务,具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的《工程质量保修协议书》(附件五)执行。25、质量保修
26.2.2本合同通用条款第12.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包;26.2.1本合同通用(略).3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系;26.2当发生下列情况之一时,视为分包人违约:双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。26.1.3承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。26.1.2本合同(略).3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款;
如分包人有违反分包合同的行为,分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费,在此情况下,承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法的可能。26.3分包人违反本合同可能产生的后果分包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。26.2.5分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。26.2.4本合同通用(略).1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准;26.2.3本合同通用条款第16.2款提到的因分包人原因不能满足承包人要求的总网络进度计划、或节点工期、或本合同协议书约定的竣工日期;
27.4承包人根据总包(略)或其它资料,要求分包人协助时,分包人应就分包工程方面的情况,以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录,以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。分包人应按照总包合同的规定及(略)以及时向发包人进行索赔。27.3在分包工程施工过程中,如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况,分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复,或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后,承包人应将相应部分转交分包人。27.2承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失,分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。27.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。27、索赔
28.2发生争议后,除非出现下列情况,双方(略),保持分包工程施工连续,保护好已完工程:(2)向有管辖权的人民法院起诉。(1)双方达成仲裁协议,向约定的件裁委员会申请仲裁;28.1承包人分包人(略),可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议:28、争(略),使得承包人涉(略),则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。
29、保障九、保障、保险及担保28.2.4法(略)。28.2.3仲裁机构要求停止施工;28.2.2调解要求停止施工,且为双方接受;28.2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
29.2承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支:上列原因给承包人造成的损失应由分包人向承包人赔偿。29.1.3分包人对外欠付的债务。29.1.2分包工程以外的任何财产的损失或损害;29.1.1分包人现场作业人员的伤亡;29.1除应由承包人承担的风险外,分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿:
30.2分包人必须为现场作业人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。30.1承包人应为运至施工场地(略)办理的保险视为承包人办理的保险。30、保险上列损失应由造成损失的责任方承担。29.2.2由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害,或与此相关的索赔、诉讼等。29.2.1按(略),实施和完成分包合同以(略);
31.3分包人提供的履约担保,不以总包合同中(略)。31.2如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时,分包人应与承包人协商担保方式和担保额度,在本合(略)。31.1如分(略),承包人应与分包人协商担保方式和担保额度,在本合同专用条款内约定。31、担保30.4具体投(略),承包人、分包人在本合同专用条款内约定。30.3保险事故发生时,承包人、分包人均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。
33、文物32.3除32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购,并提供产品合格证明,。32.2总包合同约(略),视为承包人供应的材料设备。32.1有关材料设(略)的有关约定履行。32、材料设备供应十、其他
34.3分包(略)。34.2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的,分包人应立即通知承包人,在力所能及的条件下,迅速采取措施,尽力减少损失。34.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。34、不可抗力33.2分包人在其施工场地内发现文物,应采取保护措施,并按照(略)。33.1承包人根据总包合同,应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人,分包人在施工中应认真保护,需要采取保护措施时,由承包人承担所需费用。
35.5分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。35.3.1因不可抗力导致合同无法履行。35.2如发(略).2.2、26.2.3、26.2.4、26.2.5约定的分包人违约情形时,承包(略)。35.3有(略),承包人、分包人可以解除合同:35.1承包人和分包人协商一致,可以解除分包合同。35、分包合同解除34.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。
37(略).3分包合同的权利义务终止后,承包人、分包(略),履行通知、协助、保密等义务。36.2承包人、分包人履行合同全部义务后,本合同即告终止。36.1承包人、分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。36、合同生效与终止35.6分(略),不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
第三部(略),结合(略),经协商一致后,可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改,在本合同专用条款内约定。38(略).2本合同副本份数,由双方根据需要在本合同专用条款内约定。37.1本合同正本两份,具有同等效力,由承包人、分包人分别保存一份。
承包人:(略) 分包人:FBDW 法定代表人: 法定代表人: 经办人: 委托代理人:
按协议书第六条约定执行。2、合同文件及解释顺序1.28变更:指对合同中任何工作的工程量的改变(此类改变(略));任何工作质量或其他特性上的变更;工程任何部分标高、位置和(或)尺寸上的改变;省略任何工作,除非它已被他人完成;永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料或服务,包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作,或工程的实施顺序或时间安排的改变。1.13(略):指承包人和分(略),由协议书、通用条款和专用条款及附件、补充协议等组成。1、词语定义一、词语定义及合同文件
4、图纸分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间:无。承包人向分包(略):无;3.3本分包工程适(略):/,除前述工程建设标准以外,总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。相关工程建设标准由分包人自行合法取得。3.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章:现行国家法律和法规。3、语言文字和(略)
7、项目经理(略).5合(略)(或)工程规范之间有(略),应以两者中质量要求较高及数量较多者为依归。4.4关于使(略):由分包人负担。4.3复制、重新(略):由分包人负担。4.1承包人应在发包人提供图纸后三日内向分包人提供壹套图纸。
7.7承包人委派的项目经理负责代表承包人对本工程实施监督和管理,但除非承包人特别授权,承包人委派项目经理无权免除分包人根据本合同及补充协议约定所承担的任何责任或义务,无权发出任何同意**工期的指令或指示承包人作任何额外支付。7.6承包人可事后追认其他人员的代理行为,但任何一次追认均不视为此人可以代表承包人追认以外的任何其它代理行为。7.4项目经理应按分包合同的约定,及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务,否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人。7.3承包人所发出的指令、通知,由项目经理签字后,以书面形式交给分包人,分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时,项目经理可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的,分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求,项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复,不应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知分包人。紧急情况下,项目经理可发出要求分包人立即执行的指令,分包人如有异议也应执行。7.2承包人项目经理无权对自己的权利或部分权利再授权。7.1承包人委派项目经理姓名:赵叶辉,联系电话:(略);除项目经理以外的其它任何人均无权代表承包人发出指令、通知以及履约;
《分包人项目管理机构组成人员表》详见附件十一。8.5承包人认为分包人项目经理不能胜任工作时,分包人须立即更换。否则,承包人可终止合同另行选择分包人,所发生的费用或损失由分包人承担。根据(略),分包人委派的项目经理可将上述权利再行委托给分包人项目其他人员代为行使。8.1分包人委派项目经理姓名:,联系电话:,分包人须向承包方提供其与项目经理签订的劳动合同和社保关系的有效证明备案;分包人委派项目经理负责代表分包人全面履行本合同,包括但不限于行使工程管理、经营活动、过程进度报量及批量确认、结算的报送与确认、工程款收取及委托承包人对第三方付款、现场的安全文明施工管理、现场民工班组工资的确认、现场人员工伤处理、签订补充协议等一切权利和义务。上述分包人项目经理职权内的签字即代表分包人,无需(略)。8、分包项目经理7.8承包人项目经理的工作指令必须是依据本合同所约定的图纸、规范及其它文件;未经承包人经营管理部门或经营管理部门授权的下属分(子)公司经营管理部门确认,承包人项目经理就工程范围调整、设计变更所(略)
9.1.4为满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。按合同约定向分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和**等,合同未明确约定时,由分包人自行解决确保分包工程的施工所要求的施工场地和**等。9.1.2组织分包人参加发包人会审图纸的时间:发包人组织承包人会审图纸以后;9.1.1向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间:以发包人完成并提供的时间为准。9.1承包人应完成下列工作:(略)8.6分包人项目经理和主要管理人员,在本项目任职期间必须常驻现场,不得兼职本项目以外的任何工作,项目经理离开工地现场3天以上(含3天),须向承包人书面请假,经承包人同意后方可离开。
10.1.3分包人向承包人提供年、季、月度(略)0日,遇节假日相应提前。10.1.2需要分包人完成的设计内容及提交时间:无10.1分包人应完成下列工作:10.分包人的工作9.2承包人未履行前款各项义务,导致工期延误或给分包人造成损失的,分包人应积极配合承包人向发包人提出工期延误或造成损失的签证。发包人认可或批准的,承包人赔偿分包人的相应损失,顺延延误的工期;发包人未认可或批准的,分包人免除承包人的责任。9.1.6承包人应组织编制施工组织设计及总体网络计划。
10.2.2分包人向承包人提交工程总平布置图的时间:进场前;10.2.1分包人向承包人提交施工图预算的时间:收到施工图纸(略).2分包人应做(略):10.1.7已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由分包人承担;10.1.5遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定,按规(略),并以书面形式通知承包人,分包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外。10.1.4分包人向承包(略):进场施工前。
10.2.4.3技术质量资料:验收资料和检试验资料(验收资料至少每月提交一次,检试验资料随工程同步及时上交)、隐蔽验收、检测记录、图(略)存。10.2.4.2工程资料:当月进度报表、下月进度计划、下月**进场计划。10.2.4.1经营资料:变更单、签证单、认价单、进度审批单、建安工程量、形象进度表、材料消耗量表、分包人采购合同资料、甲供材料领料单、预算、会议纪要、来往函件等经营资料;当月资料包括但不限于:10.2.4施(略)(原件)交承包人的时间:每月26日将当月资料交承包人项目经理部保管,其中经营资料报承包人项目实施单位经营管理部门存档,否则承包人有权从当期应付款中暂扣10%,直至分包人交齐相关资料后方有权要求承包人返还;10.2.3向承(略):每月23日提交(略),每周五提交下周周进度计划;承(略)
10.2.6.1项目经理:未按承诺到岗,或未经同意私自更换,违约金40万/人次;如因分包人擅自变更合同约定项目经理,而导致项目不能按时开工或工期延后,分包人另按合同额的20%承担违约金,同时承包人有权调整分包人合同工程内容,直至终止本分包合同;10.2.6分包人应当在本合同签订时明确委派项目管理机构组成人员名单,分包人委(略)工,人员名单作为合同附件(注明各相关人员的岗位、授权范围并盖章确认,所有人员必(略))。分包人履约代表必须常驻工地;人员一经确定,完成交工验收前不得随意更换。经承包人同意,人员可以一人双岗,岗位职责不可缺;未经承包人同意更换人员,分包人变更项目管理人员,按以下标准承担违约金:10.2.5完成施工所需备案手续的时间:开工前;10.2.4.6其它资料:无10.2.4.5财务资料:上一月的现场作(略)(签字、盖章)、现场作业人员工资支付委托书、收款收据等;10.2.4.4安全资料:特种作业人员的《特种作业操作证》;工程项目安全生(略)
10.2.10根据工程需要,提供和维护非夜间施工使用的照明、维护设施,负责安全保卫,做好安全文明、防护、保护工作;10.2.9分包人所用物资、机械、周转料具保证合格,并提供相关证明文件,若有缺陷,分包人应负全责;施工期间,分包人人(略),应事先征得承包人同意;当分包人未能组织满足合同约定工期要求的人员和机械设备进场时,承包(略),分包人应积极改进。承包人认为情况特别严重时,有权终止部分或全部合同,且不承担任何(略).2.8负责编制施工所用物资、机械、周转料具月计划表,并提前五日将计划报送承包人,对所报计划的完整性、正确性负责,承担因错报而导(略).2.7分包人为履行本合同而签订的一切分包合同、采购合同、租赁合同应当在签订后及时送承包人备案,未提(略),承包人有权拒绝支付相对应的工程款。上述违(略)。如分包人未配备(略),则承包人可代为选聘相关人员填充分包人空缺岗位,由分包人与选聘人员签订劳动合同,费用执行承包人与受聘对象商定价格,由分包人承担。10.2.6.2施工经理、技术负责人:未按承诺到岗,或未经同意私自更换,违约金30万/人次;
10.2.16分包人每月25日向承包人提交进场施工的现场作业人员进出场台账和实名制考勤表,新进场与退场人员的变更情况应每天上报;10.2.15分包(略).2.14工程中途停建、缓建,分包人应妥善保管已完工程经济技术资料和保护好已完工程,并按承包人要求及时安排与承包人和发包人办理工(略)的,则分包人对工程(略).2.13分包人对外发生采购、租赁、劳务分包等经济活动均应以分包人自身名义进行,并承担相应的责任,不得以承包人及承包人项目部的名义进行;10.2.12分包人有权有偿使用发包人接至施工现场的水、电设施,并自行提供和安装测定耗用量所需的经承包人认可的计量仪表,承担相应的风险与费用;如分包人未按规**装计量仪表,则水电费按本分包合同工程总造价的2%扣除,如发包人对承包人另有相关规定,分包人须无条件按规定执行;10.2.11协助承包人接收发包人供应的材料及设备;分包人参与实物交接,与承包人单(略),并负责供应材料、设备的验收、现场搬运、保管及管理;
10.2.22分包人应按照承包人要求进行项目形象打造并承担相关费用,如因分包人原因导致项目形象不达标,发生一次扣5万元。10.2.21分包人应派驻劳资员,无条件配合承包人做好建筑工人实名制和工资管理工作,无条件配合项目部五冶智慧工地云平台APP系统考勤或门禁系统电子考勤考相关工作,并按要求分摊相关费用。如发生作业人员不按要求刷卡、平台签到,发生一次罚款1(略)0元/人。10.2.20分包人在履约过程中必须无条件接受承包人及其项目部的月、季考核,无条件接受对考核结果的处罚。10.2.19分包人须履行配合义务:①分包人在施工中,应无条件执行承包人的质量内控及质量工作标准,并配合国家、地方、发包人的日常质量监督、检查、抽查工作;②为发包人另行发包、分包的工程提供配合和管理;③对承包人另行发包、分包的工程提供施工协调及配合。10.2.18分包人员工管理:①分包人必须完善与其雇佣的施工人员的合法用工手续和工伤保险,向承包人提供相关复印件进行备案,并按时足额支付工资报酬及各种应承担的费用;②分包人应对所有进场施工人员予以登记,并将登记表及所有进场人员身份证复印件报承包人;③进场施工前对所有进场的施工人员必须进行安全三级教育,进入施工现场人员必须统一着装、佩带承包人标识胸牌及安全帽,否则门卫人员不能让其进入施工现场施工,但该统一着装与承包人标识,不能认定施工人员与承包人的劳动或劳务关系;④分包人人员不得出现打架、斗殴,不得出现围攻承包人(包括发包人、项目业主)项目部或承包人(包括发包人、项目业主)公司现象,不得出现向政府有关部门上访、讨薪、闹事、围堵、静坐等事件,不得出现威胁、伤害承包人、发包人或业主项目管理人员的行为。出现此类情况时都视为分包人违约,分包人按20万元/次承担违约金,同时由分包人进行书面道歉,将肇事人清除出场(必要时应移交由**机关处理),由此造成的人员、财物损失由分包人承担连带赔偿责任;⑤如地方规定需缴纳现场作业人员工资保证金,由分包人负责缴纳,费用自负并提供复印件交承包人项目部备案。10.2.17依据有关法律法规要求,如分包人须办理外出经营税收证明,则分包人应在首次申请支付工程款项前办理完成。如因分包人未办理相应手续,造成无法出具增值税专用发票的,承包人有权拒绝向分包人支付任何款项,直至分包人出具合法票据为止,由此造成的一切经济、法律责任均由分包人承担。
10.4.3分包人承诺:出现现场作业人员讨薪时,分包人向劳动监察部门提供的现场作业人员工资清册中的人员名单和对应工资,承包人有权对该人员名单和对应工资的标准进行审核。工资标准明显偏离市场行情的,应该以承包(略),分包人对此知晓且无异议。10.4.2分包人承诺:分包人向承包人提供的现场作业人员工资清册上的人员名单和所发工资是真实的;工资清册之外的任何人均视为未在项目现场提供过任何劳动;若工资清册之外的人员讨薪的,承包人无需对其承担任何责任和义务。10.4.1分包人对其向承包人提供的现场作业人员工资发放清册的真实性负责,包括领取工资后现场作业人员本人签字的真实性。一旦承包人向劳动监察部门或者劳动争议仲裁机构亦或人民法院,出示现场作业人员工资发放清册,即从法律上视为承包人对现场作业人员本人工资发放已经到位,承包人在任何情形下均不承担再向分包人及其所属现场作业人员支付现场作业人员工资的责任和义务。届时,出现现场作业人员讨薪情形的,一切经济和法律责任均由分包人负责,与承包人无关。10.4分包人必须完善与其雇佣的施工人员的合法用工手续和缴纳工伤保险,承担各种费用;(略),并将登记表及所有进场人员身份证复印件报承包人;无论承包人是否按时支付分包人工程款,分包人必须按时、足额支付劳务作业人员工资,并在次月5日前向承包人报送经当事人签收的(上月)工资发放清册。10.2.24分包人应自行办理其进场施工所需的(略)其在本合同履行期间持续有效,相关费用由分包人自行承担。10.2.23分包人应按业主及地方有关规定,负责做好施工现场周围建筑物和地下管线的保护工作,不得危害邻近建、构筑物,并承担其费用。
13、开工与延期开工三、工期11.3在(略).1款解除分包合同的情况下,分包人为分(略),分包人应自行处理。承包人同意接收的材料设备除外,接收价格双方另行协商。11.2因本合同通用条款第11.1款原因终止分包合同,且承包人已从发包人处得到相应价款或补偿,则分包人可以得到已完工程的相应补偿。如本合同通用条款第11.1款约定的总(略),则承包人视违约严重情况及给承(略)对此无异议。因本合同通用条款第11.1款原因终止分包合同,且承包人未从发包人得到相应价款或补偿,分包人放弃向承包人要求任何价款或补偿。11.1如在(略),总包合同解除,则承包人应及时通知分包人解除分包合同,分包人接到通知后尽快退场。11、总包合同解除
13.4.3施工现场条(略).4.2可能出现的各种规模的停水、停电、节假日、扰**民扰、道路施工、工地及周边环境等影响因素;13.4.1可能出现的各种规模的雨雪、雾霾、冰雹、台风、高温天(略),分包人已充分考虑以下因素(不可抗力除外)对工期可能存在的影响,不就以下因素影响工期而采取的赶工措施提出追加合同价款等。13.3约定开工日期届满前五日,分包人向承包人递交申请开工的报告并按承包人批准的开工日期开始施工;分包人未按期提供申请开工的报告时,从本合同约定的开工日期起计算工期。13.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工,项目经理应以书面形式通知分包人,推迟开工日期。分包人妥善安排、保管、处理为开工准备的人员、材料、机械等,工期相应顺延,因延期开工造成的损失,分包人自行承担。承包人已从发包人处得到相应补偿的,承包人视分包人损失情况给予适量的补偿,此补偿不超过承包人从发包人处得到的补偿。
14.1因下列原因之一造成分包工程工期延误,经承包人确认,工期相应顺延:14、工期延误13.4.7除不可抗力外的其他一切因素。13.4.6质量要求,或安(略),或环境保护要求;13.4.5材料、设备、劳务等生产要素市场变化的影响;13.4.4设计图纸、变更对工期的影响;
16、工程竣工14.3当承包人获得发包人支付的停窝工损失补偿时,承包人将在14.1条约定的情况存在,且分包人已经按照14.2条约定办理了工期顺延的手续时,为分包人核定停窝工损失补偿额度,作为对分包人价(略)。除此之外,本工程的任何间歇期间不再计取停窝工费,其发生的费用已包含在本合同价款之内。14.2分包人应在14.1款约定情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向承包人提出报告,未在规(略),视为分包人放弃工期顺延的权利。承包人在收到分包人报告后并发包人向承(略)不可抗力及上述原因外不予顺延分包工程工期;14.1.2承包人同意工期顺延的其他情况;14.1.1承包人根据总包合同从发包人处获得与分包合同相关的竣工时间**;
17、质量检查与验收三、质量与安全16.4.2分包人在施工过程中不论遇到何种困难,均不得以任何理由(例如承包人未支付工程款、未签证费用等)擅自停工或变相停工。否则,分包人按5万元/日向承包人支付违约金,违约金不足以弥补由此造成的承包人损失的,承包人有权向分包人继续追偿,承包人有权在分包人应得的任何款项中扣除。16.4.1关键工期控制点:无16.4关键性工期控(略):16.2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的,分包人承担违约责任。除承担承包人向发包人承担的违约责任外,还应向承包人支付违约金,延期在15日以内时,违约金为1万元/天;延期在15日以上30日以内时,违约金为2万元(略),违约金为5万元/天,承包人同时有权解除本合同,分包人应承担承包人因解除合同而造成的全部损失。
17.6质量创奖:17.5分包人将组织状况良好的机械设备及熟练操作工人,严格遵守本项目的《技术规范》和其他规范,积极改进和提高施工工艺,提高施工质量水平,协同承包人争创优良工程;对于分包人来说,保证每一位被安排到工作场地的操作工人具备胜任岗位工作的熟练技能并持证上岗是完成工程任务的必备要件,分包人愿意接受承包人不定期的检查,并将检查不合格项作为自身的违约行为即时予以纠正,包括:无条件更换不合格人员、接受每人次1(略)0元的违约处罚等。17.1.3若分部、分项工程的质量验收不能满足设计要求、施工规范规定或发包人要求,承包人可要求分包人返工到符合上述要求和规定,并由分包人承担返工费用及工期延误责任。若施工过程中,承包人认为分包人的施工质量较差,承包人可以根据情节轻重将分包人部分或全部承包内容另行发包,或终止合同,由分包人承担由此造成的损失。17.1.2分包人已详细阅读了承包人与发包人所签订的总包合同书及全部附件资料,同意本分包工程质量验收标准执行承包人与发包人签订的总包合同中规定的规范,且各项工程及总体施工质量符合总包合同及其技术规范和图纸的要求,保证工程质量一次性验收合格并达到发包人要求;17.1.1分包工程质量应达到本合同约定的工程质量标准,质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准,分包人应承担的违约责任:除承担承包人向发包人承担的违约责任外,承包人将不再支付质量保证金,分包人还应向承包人支付本工程合同价款2%的违约金;承包人同时有权要求分包人无条件返工至工程合格,或选择终止本合同履行,分包人承担承包人因终止合同而造成的全部损失;17.1双方关于分包工程质量标准的约定:符合国家、行业、地方质量法规规定,满足发包人、承包人和分包工程合同约定的所有质量管理要求。如各标准要求有差异,按最高标准执行。
17.6.3.2第“17.6.1”条中约定的工序创优没有通过承包人组织的验收或承包人委托的第三方验收或所申报的优质工程过程评审验收的,分包人按本分包合同结算价的1%承担违约金。17.6.3.1分包人没有按承包人要求做好工程质量创奖配合工作的:文明施工没做到的,发生一次处罚5(略)0元;没有在检查前进行整改或整修的、每发现一处质量缺陷,罚款1(略)元,最高罚至分包合同结算价的2%;没有提供必要资料等其他配合行为,发生一次处罚5(略)—2(略)0元。17.6.3工程质量创奖创优处罚分包人有义务配合承包人开展的各项工程质量创奖工作,并承担相应配合费用,包括但不限于:提供必要的资料、完成实体质量必须的整改或整修、做好文明施工配合、根据需要参加迎检等。17.6.2配合工程质量创奖的责任17.6.1专业分包工程承诺达到承包人要求的工序创优,工序质量创优按照附件四《分包工程工序质量创优标准》要求执行,**市天衢杯优质结构工程;
根据工程量大小和进度准备充足,确保符合施工工艺、技术规范,并满足工程进度要求。17.7.4分包人周转材料:17.7.3分包人人员:分包人指派与本单位签订劳动合同且缴纳社保的专职质量检查员名(姓名质量员资格证书;姓名质量员资格证书;姓名质量员资格证书)承担本工程过程施工质量监督检查责任,并服从承包人(或发包人)质量检查站及质量检查员的领导和指挥。分包人质量检查员不具备从业资格或者不按期到位或者提前离场者,承包人有权对分包人进行质量处罚。17.7.2工序样板和首件制:无17.7.1样板间:无。17.7质量过程控制要求
18.3发生安全事故,按照安全生产协议相应条款处理。18.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时,分包人应提出安全防护措施,经承包人批准后实施,发生的相应费用已包含在分包合同价款之中,承包人不再承担。18.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,承担由于自身安全措施或管理不力造成事故的责任和因此发生的费用。18、安全文明施工根据工程量和专业需要,分包人应配置齐全的、数量满足施工测量精度要求及检验合格期内的工程测量仪器设备(有效检定证书或校准报告),经承包人(发包人或监理单位)验收合格后才能使用,测量人员必须持证上岗。17.7.5分包人测量器具与人员:
分包工程安全文明施工措施费月度支付部分的计算基数为当月完成产值中的安全文明施工措施费,考核支付比例按下表执行:在分包工程安全文明施工措施费月度支付时,由承包人对分包工程按月组织安全文明施工考核,依据考核结果,按比例进行支付。18.4.1.1月度支付部分18.4.1分包工程安全文明施工措施费分两部分支付,第一部分为按月支付部分,第二部分为竣工结算支付部分。18.4分包工程安全文明施工措施费专门约定:
月度考核评价分值 支付比例 得分≥85分 1(略)% 80≤得分<85 80% 70≤得分<80 70% 60≤得分<70 50% 得分<60 0
表18.4-1分包工程临时设施费占安全文明施工措施费比例在综合评价核定的基础上,对于施工期间发生一般及以上生产安全事故的分包人,不计取(略),对于发生环境污染事件的分包人,不计取文明施工费。各工程类(略)费比例》(表18.4-1)、《安全(略)(表18.4-2)和《文明施工费占安全文明施工措施费比例》(表18.4-3)。分包工程竣工后,由分包人申请,经承包人进行一次竣工阶段评价,依据每月安全(略)(加权权重为:阶段性评价得分占80%,竣工阶段评价得分占20%)计算分包人安全文明综合评价得分,依据综(略),具体比例按下表执行:18.4.1.2竣工结算支付部分
综合考核评价分值 核定比例 得分<70 只计取安全文明施工措施费中的临时设施费 70≤得分<90 按得分相应百分比支付 得分≥90分 全额支付 序号 工程类型 临时设施费占安全文明施工措施费比例 序号 工程类型 工程在市区 工程在县城、镇 工程不在市区、县城、镇 1 建筑工程 37% 37% 34% 2 单独装饰工程、单独安装工程 52% 53% 50% 3 市政工程 51% 52% 49% 4 园林绿化工程、总平、运动场工程 52% 53% 50% 5 维修改造工(略) 45% 48% 46% 6 单独土石方、单独桩基工程 48% 51% 50%
在竣工结算时,(略)计数的差额实行多退少补,若有超额支付的情况,在分包人竣工当月工程进度款或履约保证金内一次性扣除。等级国家、部级省级省会城市级地市级中冶集团标准化五冶集团标准化加分标准15分12分10分5分10分10分等级国家、部级省级省会城市级地市级中冶集团标准化五冶集团标准化加分标准15分(略)占安全文明施工措施费比例表18.4-2分包工程安全施工费占安全文明施工措施费比例
序号 工程类型 安全施工费占安全文明施工措施费比例 序号 工程类型 工程在市区 工程在县城、镇 工程不(略)1 建筑工程 37% 37% 40% 2 单独装饰工程、单独安装工程 28% 27% 29% 3 市政工程 26% 26% 29% 4 园林绿化工程(略)28% 27% 29% 5 维修改造工(略)32% 30% 31% 6 单独土石方、单独桩基工程 29% 25% 25% 序号 工程类型 文明施工费占安全文明施工措施费比例 序号 工程类型 工程在市区 工程(略)工程不(略)1 建筑工程 25% 24.5% 24.5% 2 单独装饰工程、单独安装工程 16% 16% 17% 3 市政工程 20% 19% 19% 4 园林绿(略)16% 16% 17% 5 维修改造工程、拆除工程 18% 18% 18% 6 单独土(略) 19% 19% 18%
19.2本合同约定计价方式:19、合同价款及其调整五、合同价款与支付18.7为配合本分包工程管理需要,分包人指派名专职安全员(姓名安全资格证书安全考核证书;姓名安全资格证书安全考核证书;姓名安全资格证书安全考核证书,对本工程进行安全监管,并服从总包项目安全员的领导和指挥。分包安全员未专职或不具备从业资格,承包人有权对分包人进行处罚,处罚规定详见附件一《安全生产管理协议书》。18.6安全、文明施工与消防管理的具体要求详见附件。18.5对于分包人未将安全文明施工措施费用于落实安全文明施工措施、不按要求落实安全文明施工措施,以及对承(略),承包人除按安全生产协议具体约定处罚外,还有权自行组织落实,发生的费用在分包安全文明施工措施费内扣除,不足部分在分包当月工程进度款或履约保证金内扣除,且在竣工核定分包安全文明施工措施费时,作为月度已支付费用,按前款执行。
按照合同约定的工程内容,完成施工图范围内全部施工内容及承包人为实施该工程而指定零星工作、工程所需的配合施工工作以及所有附带工作及费用,不论它们是否(略).2.2本合同价款包括但不局限于如下内容:详见附件十二《分包工程固定总价及工程量清单》19.2.1本合同约定计价依据:分包人已依据图(略),本合同总价分包人已充分考虑并包含因图纸工程量与合同工程量清单不一致所产生的费用;若施工图纸无设计变更,不论实际工程量、清单项、图纸工程量与(略)综合单价均不调整,即合同总价不作调整。含税固定总价结算
分包人按审查通过的施工总平布置图进行布置,并承担一切费用(包括所有临设、(略));标准化工地管理所需要的材料及用具(如统一服装,床上用品(略))均由(略),如由承包人代付时,在结算中扣除;分包人所承担范围内各工种之间的配合用工费用;现场内机械设备、堆放、卫生清理、配合用工、收拣迎接检查用工等费用;现场施工道路、临时设施、安全文明施工、开工筹备及现场施工配合等所需全部费用;提供所用现场物品、材料、构件、设备、机械、周转料具等;包括所有分包人用于工程的设备、材料、构件、周转料具、临时设施、工具等的装车、卸车、处理、储存和保管以及用于工程执行的所有服务等;
整个项目的二次深化设计费、审图费、与设计单位的配合费包含在在分包人固定总价中;分包人需对施工范围内的材料设备进行照管,由承包人甲供的材料、设备,无论在原材料(略)。在未正式移交给承包人之前,均由分包人负责看管。发生丢失或者损坏,均由分包人负责。属于分包人范围内的孔洞封堵由分包人负责,并承担费用,该部分费用包含在分包人固定总价中(略)同规定以外的工作内容时,除本合同另有约定以外,其价款的确定及总价的变更由双方另行议定;分包人为该工程施工所需的工资、附加、利润、管理费、损失费、保险费、措施费(含应急措施费)、安全文明施工费、赶工费、配合费、规费、税金等全部费用;所有用于工程质量控制程序的准备和实施的费用,以及用于工程中出现的各种情况的技术措施及应急措施的费用;所有国家及地方政府部门要求本合同下对(略)
对按国家现行施工及验收规范进行施工必须发生的工程内容,均已包含在固定总价中,工程实施中不因分包人按验收规范施工而额外增加费用;由于分包人的劳动力计划、施工机具计划或材料计划等因分包人责任不能满足工程进度要求时,分包人必须按承包人要求采取措施以确保工程进度要求,在这些情况下,固定总价不作调整;因施工场地紧张,如分包人施工方案出现占道或影响正常通行,为避免影响通行而需临时改变施工方案,固定总价不调整;分包人对现场情况和工程内容,工期、难易程度、施工环境等已有了充分的了解和把握,对施工中可能出现的各种问题已有了充分的预计,并已将这些因素考虑到固定总价中,分包人不再以上述任何因素提出固定总价调整。它不因工程各种因素实际情况(含经承包人审批后的施工组织设计)的变化而调整,也不因政策性因素和市场经济因素的变化而调整;分包人充分考虑了本企业人工、材料、机械设备消耗水平、管理费用、税金以及合理的利润,不存在低于分包人成本的报价。因此:
19.3.2.1.2因设计变更导致新增工作内容时,新增内容与合同内工程量清单中项目内容一致的,按工程量清单价格执行;新增内容与工程量清单中项目内容类似的,以合同中该类(略)似的,由双方协商确定。19.3.2.1.1因设计变更造成工程量增加或减少时:按照原合同工程量清单单价乘以减少或增加工程量计算变更价格。增加工程量,结算时在合同总价基础上增加该部分费用;减少工程量,结算时在合同总价基础上扣除该部分费用。19.3.2.1若发生施(略),经设计单位确认,按以下方式进行调整:19.3.2合同价格调整:19.3.1合同价格调整因素:若施工图纸无变更,不论实际工程量与合同清单工程量相比增加或减少,清单工程量及综合单价均不调整,即合同总价不作调整。如施工(略).3合同价格调整
分包人在提交资料后有责任和义务提醒承包人尽快办理,并可另行以书面形式函告承包人。同时,分包人在办理签证的过程中应无条件配合承包人工作。第二步:承包人项目部进行初审后报承包人项目管理单位,按承包人内部管理程序审核后生效。第一步:分包人在签证事件发生后14天内向承包人项目部提出签证的报告并提交完整支撑资料;19.6签(略):19.5分包人在每月进度报量时,必须承诺当月签证已办理完毕(特殊情况未办理时需说明未办理完签证的事由和预计金额,且明确办理完毕的时间)。19.4分包人应当在19.3.2.2款情况发生后(略),将调整原因、金额以书面形式通知承包人,承包人确认调整金额后作为追加合同价款,与工程价款同期支付,分包人逾期未提出调整金额的报告,视为发生19.3款情况不涉及价款调整。承包人收到通知后10日内应予确认或提出修改意见,逾期未确认不视(略)。
21.1承包人向分包人预付工程款的时间和数额:无,扣回时间和比例:无。21、合同价款的支付分包人完全知悉:承包人审定的工程量只是被用于工程进度款的支付参考,而不会成为最终结算的依据;即使如此,承包人发现审定的工程量与事实不符时,可以随时(略),并按重新审**论支付进度款或办理其它事项。分包人(略)。20.1分包人每月20日向承包人提交已完工程量报告及相应支撑资料,经承包人项目经理审核后报承包人项目管理单位经营管理部门审批后,作为进(略)。20、工程量确认19.7若出现仅加盖了承包人下属项目(经理)部印章的(略),且该资料上没有符合19.6条款约定(略),则此类资料自始至终不发生签证效力,即不作为(略)。分包人对(略)。
本合同约定的应扣款项已经扣除且仍有余额;履约保证金或履约保函已足额缴纳或提交;分包人已按要求开具相应增值税专用发票并通过税务部门认证,满足承包人抵扣需要;所含工程部位的质量达到合格标准:使用的原材料和设备的本身质量合格;施工实体(安全功能性)质量合格;工序(检验批)质量验收评定合格;分包人已提供证明已经施工内容质量合格的所有书面证据,包括材料及设备合格证及检验报告、施工过程检试验报告、质量验收记录等;21.2.1工程款支付前提条件:21.2承包人向分包人支付工程款的时间和方式:
21.2.5质量保修金:余结算价款的3%作为本工程质量保修金,在质量保修期内,分包人应按承包人要求及时处理应由分包人承担的责任范围内事项并承担相应费用。21.2.4整个工程项目备案验收通过,承包人与分包人办理完结算后,承包人收到发包人相应款项后,支付分包人至本合同结算价的97%(含同时扣除的应扣款项);21.2.3分包人承包范围工作内容全部验收通过,承包人收到发包人相应款项后,按承包人项目管理单位经营管理部门审核工作量的85%支付(含同时扣除的应扣款项);21.2.2进度款:进度款每月按承包人项目管理单位经营管理部门审核工作量的85%支付(含同时扣除的应扣款项);在分包人上报工程进度款同时上报安全文明施工措施费,安全文明施工措施费按第18.4条进行考核后1(略)%支付(此部分包含在上报工程进度款内),但经承包人检查或考核认定分包人安全文明施工措施未按规定有效落实时,承包人有权自行组织实施,相关费用在分包人价款中双倍扣除。承包人收到发包人支付足额的相应款项。应由分包人当月提交资料已提交承包人;
21.5承包人收到发包人相应款项后一周内按前述约定支付给分包人,承包人原则上以银行转账或承兑汇票方式(承兑汇票类型及占比不低于发包人向承包(略)工程款,且承包人不承担承兑汇票的贴现费用,由分包人自行承担。如承包人收到承兑汇票而以现金方式支付分包人款项时,承包人可在支付时按同期银行贴现率扣除贴现费用。21.2.6前述“应扣款项”包括(但不限于):本工程所在地(略)(如劳保统筹、定额管理费等各项费用)、发包人及业主管理费、违约金、分包人在施工中发生的水费、电费、甲供物资价值及承包人代发的现场作业人员工资等均在当期工程款中扣除。21.2.5.4承包人对分包人质量保修金的支付,并不免除分包人在剩余保修期内的保修责任与义务。21.2.5.3分包人在达到保修金返还(略),承包人将不再承担向分包人支付质量保证金的义务。21.2.5.2工程质量保修金支付的质量合格前提条件:涉及工程部位约定的缺陷责(略)有但已经处置完毕的,提供证据);所有(略)(业主或用户)的书面认可和承包人项目经理签署的《分包工程保修服务确认单》(包括但不限于保修工程部位、保修期限结束、保修服务内容完成、业主或用户投诉处理结束等)。21.2.5.1缺陷责任期届满并满足工程质量保修金支付的质量合格前提条件,承包人收到发包人相应款项后支付给分包人,同时扣除应扣款项;质量保修金不计息;
21.6.4施工用电用水费用的结算按本合同专用条款的第10.2.12条的约定执行,由承包人在分包人月进度款或其它应付款项中直接扣除。21.6.3经(略),承包人有权对分包人的资金使用和成本进行监管,以确保项目正常履约。分包人自(略),应将合同报承包人备案,并将实际履行情况如实书面告知承包人、提供履约书证,否则承包人有权拒绝支付工程款;21.6.2经(略),分包人慎重承诺:分包人不得直(略).6.1经双方协商,分包(略):本着诚信友好、**共赢的原则,因发包人未按(略),包括预付款、进度款及结算款,则承包人对分包人的付款相应调减,承包人对分包人的付款比例不超过发包人对承包人的付款比例,且该情况下承包人不构成违约;若承包人已向发包人发出催款函,则分包人视为承包人已尽到了催款责任;当这种情况发生时,分包人将协(略),且未经承包人同(略),则本合(略)。21.6特别条款承包人有权根据总包合同中的付款方式,确定本合同项下对分包人的工程款付款方式,具体包括但不限于供应链融资支付方式、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、银行保理、供(略)
21.6.7分包人在申请工程款时,应当向承包人提交当期有关安全文明费用的凭证(发票复印件)及发票;当承包人发现分包人的安全文明费用未能够足额投入时,未足额投入部分将暂不予以支付,直至分包人按要求完成此项投入。21.6.6.3其他违反本合同约定或不能如期履约的;21.6.6.2违反承包(略),以及承包人施工现场规章制度的;21.6.6.1因分包人原因导致承包人在本工程质量、工期、安全、文明等方面损失的;21.6.6如果出现下述分包人违反本合同的约定,则承包人有权要求分包人支付违约金,并由承包人从应付分包人工程款中直接扣(略)分包人对所造成的全部损失进行赔偿;21.6.5分包人申请进度款时,必须提交专用条款10.2.4条的当月资料,否则承包人不予付款;
21.7.5要求施工单位缴纳一定数额(或比例)的现场作业人员工资保证金(担保书)是当前地方政府通行的作法;而分包人则认为,无论政府最终将此项义务落责于承包人还是分包人,所需的费用均应当是由分包人来承担。分包人应依照政府的时间要求,及时向政府或承包人完成此项支付义务,以确保不会因履行支付义务滞后而影响到工程施工的正常进行。21.7.4承包人应付分包人的合同价款将优先用于现场作业人员工资发放;每月承包人向分包人支付进度款前,分包人应将当月或上月现场作业人员工资发放清册(盖章)、现场作业人员工资支付委托书、收款收据交与承包人,承包人将会审查分包人交来的工资发放清册是否与进场人员名册相吻合,并在相吻合的情况下,与分包人现场代表一起,共同将现场作业人员工资发放到位;对于不吻合人员,在获得分包人合理解释前,对应部分的现场作业人员工资将暂留承包人,直至获得分包人合理解释及有效凭据后方可支付或直接发放到位。21.7.3分包人有义务与被雇佣人员签订劳动合同,并根据国家及地方政府规定缴纳劳动保障金;劳动合同原件应送承包人备案。21.7.2在进场时,分包人应向承包人提供一份加盖公章的进场人员名册,名册上会注明每一名进场人员的身份证号、具体工种及薪酬标准,并由本人签名确认;涉及人员变更时,还应及时提供变更名册;21.7.1在订立本合同前,分包人已经对承包人的项目管理模式进行了深入了解,知悉承包人作为国有大型企业集团,坚定履行央企社会责任,高度重视现场作业人员工资的足额发放;对于承包人提出的对分包人现场作业人员工资发放工作实施监督和介入管理的要求给予深切的理解和支持。21.7工人工资:
21.7.6.5双(略):承包人代为发放工资的行为,法律上并不视为承包人与现场作业人员建立起事实劳动合同关系,分包人仍是现场作业人员的用人单位。21.7.6.4分包(略),经现场作业人员本人签字确认后,与当月工程进度等情况一并交承包人。承包人根据分包人编制的工资支付表,通过承包人账户或者现场作业人员工资专(略)7.6.3对于分包人招用的现场作业人员薪酬中除每月基本工资之外的部分,由分包人(略),考核后由分包人自行发放,或者由分包人与承包人协商达成一致后由承包人代分包人发放(若分包(略),承包人不同(略),仍应由分包人负责筹集资金发放)。21.7.6.2对于分包人招用的现场作业人员薪酬中的每月基本工资部分,分包人委托承包人代为发放。21.7.6.1分(略)并进行用工实名登记。未与分包人订立劳动合同并进行用工实名登记的人员,不得进入项目现场施工。21.7.6现场作业人员工资支付专项约定
21.8.2分包人应当在承包人依据合同及计量结果告知当期应支付款项金额后,在承包人要求的时间内开具等额有效的增值税专用发票,准确填写发票项目并送达承包人。否则,承包人有权暂停支付工程款。21.8.1依据相关(略),分包人应向承包人开具增值税专用发票。21.8工程发票21.7.6.7分包人拖欠现场劳务作业人员工资的,经承包人通知后,分包人拒不支付、或拒绝在工资发放清册上进行确认、或拒绝出具付款委托手续的,承包人有权自(略),发放的款项有权在应付分包人款项中直接扣除;分包人款项不足以扣除的,承包人有权另行向分包人追偿。若因分包人未能按时足额发放现场作业人员工资,给承包人带来损失的(包括但不限于承包人根据政府要求代分包人垫付工资、承包人遭受罚金罚款等),均由分包人承担,承包人有权在应付分包人剩余款项中直接扣除;分包人剩余款项不足以扣除的,承包人有权另行追偿。21.7.6.6分包人必须确保所招用的现场作业人员工资的按时足额发放;否则,分包人应按照本合同承担违约责任。
若分包人在承包人支付前述工程款后15日内不提供合同约定的等额增值税专用发票的,分包人应向承包人支付未按期提供的违约金,违约金数额为前述扣留款项,也不因分包人支付了违约金而免除其开具合同约定的增(略)包人有权暂停支付工程款。21.8.7因协(略),在分包人未提供合同约定的增值税专用发票前,承包人支付了工程款的,承包人有权扣留分包人一定数额的工程款。扣留款项以前述已付款为基数按照付款时税率计算,待分包人提供(略)承包人有效抵扣后,承包人支付扣留款项。21.8.6因分包人自身纳税人身份、纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化,造成的承包人损失由分包人承担。21.8.5分包人实际开具的增值税专用发票的税率低于合同约定的税率的,分包人除应向承包人支付无法抵扣部分的税款金额外,分包人还应向(略),违约金不足以弥补承包人损失的,分包人应予赔偿。21.8.4若分包人未能开具或未开足已通过税务部门认证(略)算时可直接从应付分包人任何款项中扣除。21.8.3分包人提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证,造成承包人不能抵扣的,分包人应按要求采取重新开具增值税专用发票等作为补救措施。若采取补救措施后仍造成承包人不能抵扣的,分包人应向承包人支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金。违约金不足以弥补承包人损失的,分包人还应予以补偿。分包人未按承包人要求支付违约金的,承包人有权终止合同并依法追究分包人违约责任。
22.5涉及合同价款变更的工程变更或签证发生后14天内由分包人提交(略)子)公司经营管理部门审批后确认;未经承包人经营管理部门或承包人授权管理的下属分(子)公司经营管理部门审批确认的分包人所提交的合同价款变更报告无效,工程价款不会(略)。分包人在提交资料后有责任和义务提醒承包人尽快办理,并可另行以书面形式函告承包人(略),待工程签证申请确认后再行调整支付金额;若承包人对分包人提交签证申请提出异议,承包人应首先就无异议部分签证工作量先行安排计量和进度款支付,异议部分由双方协商或通过其它法律途径解决后再行计量和支付。22.4分包人在双方确定变更后14天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告,视为该项变(略)。22.3分包工程变更价款:①分包人在工程变(略)告,经监理单位、发包人确认后可进行合同价款调整,调整方式按承包人与分包人的变更计价方式进行。②分包人在施工(略),保证变更的(略)。③以上两项内容,未经(略),变更(略)。22、工程变更六、工程变更21.8.8分包人开具虚假、作废等无效发票或者违反(略)任,并向承包人支付合同总价5%的违约金。
22.6.5分包人非常清楚,延迟场地移交将会给承包人带来巨额的经济损失;分包人同意,因延迟移交场地而给予承包人的经济补偿将不会少于承包人在总包合同项下对发包人应当承担的工期延误违约责任和承包人应对第三方停窝工损失补偿之和;当双方就这一结果无法达成一致时,双方同意以承包人和发包人所签总包合同价格为基数,按0.5‰/日的标准计算损失补偿额度。22.6.4当出现某种紧急情况时,承包人项目经理可能会以书面或口头形式直接向分包人下发工作内容调整或变更指令,分包人认为执行承包人项目部的指令将会使承包人利益最**时,可以先行执行指令,并在指令发出后二日内获得承包人的确认。22.6.3分包人发现(略),应及(略),承包(略),可以下发书面调整或变更通知。22.6.2承包人充分理解分包工作内容的调整或变更会对双方的经济利益产生影响,并由此而认为对分包人工作内容的调整或变更应当采取谨慎的态度。为此,承包人(略),发生分包工作内容的调整或变更应当由承包人下发书面调整或变更通知,分包人也只在收到盖有承包人公章的书面通知时才会认为调整或变更的指令是有效的。22.6.1作为有经验的(略),双方均意识到分包人分包工作内容可能会因承包人发包漏项、分包子项调整、图纸变更、抢赶工期等原因而发生调整或变更。分包人非常理解承包人有正当理由的分包工作内容调整或变更,表示在任何情况下都将对承包人安排的调整或变更予以接受,并同意按调整或变更后的分包工作内容结算分包价款,而不会以未定价或其它任何理由而停工或拒绝执行承包人的调整或变更指令。22.6工程变(略)
24.3承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后应按合同约定支付工程竣工结算价款,未按合同约定支付工程竣工结算价款双方另行协商。24.2分包人按承包人与发包人约定的工程移交方式进行工程移交。承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后进行核实,分包人承包范围内工程未竣工验收和交付承包人前不予办理分包结算,除非未竣工验收或未交付承包人得到承包人认可。承包人确认竣工结算报告后按合同约定时间向分包人支付分包工程竣工结算价款。24、竣(略).1工程具备(略),分包人按(略)。23、竣工验收七、竣工验收及结算
24.4.4分包人因自身原因无法完成合同任务,提前申请终止合同,或因分包人原因,承包人解除合同的,分包人应在收到承包人合同解除通知后5日办理完撤场手续,10日内交付全部工程资料;分包人在撤场并交付资料后10日内向承包人上报已完工程结算。待剩余工程完工并验收合格后,承包人开始对分包人结算进行审核,并在发包人工程结算款支付到位后,扣除分包人违约金部分,将剩余款项支付分包人;24.4.3若因不可抗力或发包人原因造成工程永久停工或合同解除的,承包人仅就经承包人验收合格的分包人已完工程部分为分包人结算;分包人对此接受,并自行承担因此而造成的自身经济损失,放弃一切索赔之权利。24.4.2结算资料包括内容:包括全套竣工资料、分包合同、手续合法的变更和签证资料、工程量计算书和其他合同约定的资料等;若分包人未按通用条款第24.1条约定期限提交结算报告与资料且在承包人通知后的5日内仍未提交的,或出现结算争议时在承包人通知后的5日内拒不与承包人办理结算的,则以承包人单方面的结算作为最终结算及工程款给付依据,分包人对此约定已经知晓且无任何异议。24.4.1分包工程结算程序:承包人项目经理部初审→承包人项目管理单位经营管理部门审核→最终以承包人加盖公司公章的书面确认结果为准,凡未经承包人加盖公司公章的任何结算成果均对承包人无任何约束力。24.4特别条款:
(1)“集中维修”,是指由承包人组织作业人员统一进行工程保修服务,所产生的一切费用由责任分包人承担(直接从质量(略),或从分包人应得的任何款项中扣除),具体金额(略),且该等费用支出无需责任分包人确认,分包人对此约定(略).2工(略):本工(略)(2)种方式25.1分包人质量保修范围、内容、期限等,具体按照本工程《工程质量保修协议书》(附件五)执行。25(略).4.6分包人在施工过程中,由于未达到发包人或承包人的要求而违约由承包人或承包人(略)包人的任何款项中扣除,不足部(略)。24.4.5在合同实施过程中,由于安全文明施(略),在发包人与承包(略),承包人将在分包结算时相应扣除。
25.5因分包人质(略)(业主或用户)不满意,导致发包人(业主或用户)在原有保修期限的基础上**质量保修期限,由分包人继续承担质量保修责任和相关费用(含造成损失及索赔),**的质量保修(略)。25.4工程缺陷责任期24个月。25.3.2如果分包人不按期(承包人通知期限内)履行质量保修义务或者保修服务质量不能达到发包人或最终用户满意效果,承包人有权另行安排他人进行质量保修业务,由此所产生的一切费用和损失(含给发包人及最(略))由分包人全部承担,且该等(略),分包人对此约定已经知晓且无任何异议。同时对分包人进行违约处罚,具体按照(略)(附件五)执行;25.3.1分包人在质量保修期内应无条件及时响应并履行质量保修义务,服从承包人(项目经理)或发包人(业主或用户)的保修业务安排,确保保修质量达到相关方满意的效果;25.3工程质量保修要求(2)“分散维修”,是指专业工程由责任分包人直接进行工程保修服务。
26.4.1未经承包人允许,分包人不能以任何理由与发包人、发包人代表、监理工程师发生直接工作联系,分包人不得直接致函发包人或监理,也不能直接接受发包人或监理的指令。如分包人违反此条规定,将被视为违约,每出现一次,分包人应当支(略)责任人员,或终止与分包人的合同关系,分包人需在承包人指定的时间内自动退场。26.4特别条款26.2本合同关于分包人违约的具体责任:双方已在合同相关条款中约定。26.1本合同关于承包人违约的具体责任:双方已在合同相关条款中约定。26、违约八、违约、索赔及争议
26.4.7经发包人或承包人对分包人公示,分包人认可的管理规定,分包人每违反一项,承担1万元(略).4.6文明施工违约责任:详见附件二。26.4.5安全违约责任:详见附件一。26.4.4分包人在工程竣工验收合格后20日内,未编制或未完全编制真实有效的结算资料和竣工资料,承担工程总造价2%的违约金,同时承担由此造成的损失及发包人提出的全部违约责任,并无条件满足承包人对编制结算资料和竣工资料的要求,否则分包人另向承包人赔付工程总造价的2%作为违约金;26.4.3分包人不得将其承包的分包工程转包或再分包给第三方。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包的,除承担总包合同项下承包人应当承担的违约责任外,应向承包人支付转包或(略)人承担承包人因解除合同而造成的全部损失。26.4.2分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任,同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合(略)现,除承担承包人向发包人承担的违约责任外,还应向承包人(略)有关约定,本合同就该违约行为未约定违约金的,应按本合(略)。
26.4.12.1在接到承包人的开工令后7日内未进场施工;26.4.12如分包人有下列情况,则属分包人违约,分包人(略),且自愿向承包人支付工程总造价1%的违约金:26.4.11因分包人原因导致承包人或发包人声誉影响的,每发生一次,分包人承担违约金10万元;26.4.10分包人因无力完成合同义务,导致合同提前终止的,分包人按工程总造价10%的承担违约金;26.4.9每发生一次因分包人未按期支付工资而导致现场作业人员群体性讨薪的事件,分包人应承担工程总造价1%的违约金;当此种情况发生时,承包人(略),并按照代发工资总额的1.5倍从应付分包人工程款中扣除。26.4.8分包(略),视为分包人违约;每发生一次,分包人承担0.5万元的违约金;
26.4.14除本合同另有约定,分包人应当承担的承包人损失将包括直接损失和间接损失;其中,间接损失包括但不(略)。26.4.13双方约定的分包人的其他违约责任:除以上约定的条款外,就分包工程范围,总包合同中约定对承包人的违约处罚同样适用于分包人。26.4.12.5因分包人原因而导致承包人与分包人对第三人承担连带清偿责任。26.4.12.4已供材料或设备在接到关(略)6.4.12.3未按要求及时配备关键的施工设备;26.4.12.2经承包人事先的书面警告,仍不履行其合同(略)
27.4.1索赔事件发生后7天内,向承包人项目经理发出索赔意向通知;27.4承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由承包人承担责任的其他情况,造成(略)(或)分包人不能(略),分包人可按下列程序以书面形式向承包人索赔:分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告,以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在发包人索赔答复后给予分包人索赔答复。27.3在分包工程施工过程中,如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况,分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收(略),并将沟通结果告(略),或要求进一步补(略)。索赔成功后,承包人应将相应部分转交分包人。27、索赔26.4.15承包人根据(略),自书面终(略),分包人应承担的违约金计算至承包人发出书面终止通知并分包人办理完撤场手续、交付全部施工资料之日;
(1)将争议提交**(略)。仲裁(略),对双方当事人均有约束力。28.1双方约定,在履行分包合同过程中发生争议,双方协商解(略),按下列第(1)种方式解决争议:28(略).5分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给承包人造成经济损失,承包人可(略)。27.4.3当该(略),分包人(略),在索赔(略),向承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。分包人未按上述期限及程序提出索赔或提交证据资料的,视为分包人自动放弃该项索赔或该项索赔不存在。27.4.2发出(略),向承包人项(略)(或)补偿经(略)
30.5分包人不按通用条款约定及相关规定投保,由分包人承担保险赔偿责任。30.2分包人必须为从事危险作业的职工办理工伤保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。30、保险九、保障、保险及担保28.2分(略):若因分包人拖欠现场劳务作业人员工资、自采物料、机械设备租赁费等原因,导致承包人被起诉(作为被告、共同被告或第三人)或仲裁(作为被申请人、共同被申请人或第三人)的,由分包人积极妥善处理并承担全部责任;若因此给承包人造成损失的,承包人有权向分包人追偿。(2)依法向承包人办公场所所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
31.5凡分包人出现违约,承包人有权从履约保证金中扣除分包人应承担(略)以支付违约金或弥补承包人的损失,承包人有权从应支付分包人的其它款项中扣除或要求分包人另行支付。发生下列情况时承包人(略):31.4.2若分包人未按时缴纳履约保证金,从应(略),按同期贷款(略)(LPR)的2.2倍计算利息,承包人有权不予付款,并在承包人应(略)。31.4.1本合同签订后10日内,分包人须向承包人提交履约保证金到指定账户(履约保函直接交承包人)。31.4履约担保的提交31.2分包人向承包人提供履约担保,担保方式:现金,或提供承包人认可的银行或担保机构出具的不可撤销、见索即付的银行保函或担保函,或承包人认可的其他担保方式,担保金额:¥万元(按本分包合同金额的5%计算)。31、担保
31.5.6因现场作业人员工资问题给承包人声誉造成严重影响。31.5.5工程转包或违法分包;31.5.4在各工种、各单位交叉作业施工时,不顾全大局、不服从承包人协调指挥;31.5.3施工进度无法满足承包人、发包人或建设单位要求且无明显有效的赶工措施;31.5.2发生重**全事故或施工过程中文明施工差、安全隐患等在要(略)
十、其他31.7.2采用履约保函等非现金方式提供担保的,在承包人与(略)。分包人承包范(略),且按承包人要求撤离全部人员、交付合符发包人及业主要求的竣工资料后,且分包人出具现场作业人员工资、自采物料、机械设备租赁费等全部结清的《承诺函》后,承包人无息退还分包人75%,其余保证金在承包人与分包人完成结算后无息退还。31.7.1现金缴纳的履约担保31.7履约担保的退还31.6若因分包人的(略),分包人必须无条件退场,并承担违约责任,承包人不(略)。
32.4承包人供应材料程序与责任:32.3.1.2由分包人采(略),承包人有权指定生产厂或供应商。由分包人负责采购的原材料和构配件,除了提供常规的质量合格证和相应检测报告外,承包人可以自行委托第三方(检测机构)进行化学成份分析,检测合格则检测费用由承包人承担,检测不合格则检测费用由分包人承担并负责承担由此带来的一切损失。32.3.1.1材料及设备供方应经过承包人项目经理批准、材料及设备采购合同应经承包人审核采购内容及验收标准、材料及设备进场验收应由承包人组织验收合格(规格、型号、尺寸、数量、合格证及检试验报告等)并形成《材料设备进场验收台账记录》。32.3.1分包人自行采购材料及设备32.3所有工程材料及设备必须经过承包人(发包人或监理单位)验收合格后才能使用和安装。32、材料设备供应
36.1本合同双方签字、盖章后生效。36、(略).8分包人(略),双方商(略).05%/日计取,承包人可以从(略),不足部分由分包人另行补足。分包人或与分包人关联的任何现场作业人员、材料商滞留施工现场或周边拒不离开,或围堵承包(略),或发生上访、游行以及其它影响社会秩序的行为时,视为分包人仍未退场。35.7双方一致认为,出于工程项(略),工程实施过程中可能会由于承包人、分包人双方以外的原因而导致项目施工无法满足发包人或承(略)歧。当此种情形发生时,分包人同意在收到承包人《合同无条件解除(终止)通知》(略),当最终经双方共同确认,或生效法律文书确认,目标无法实现的责任完全不在于分包人时,承包人除(略)(确定分包人无责(略))外,就分包人未实施部分,按合同(略)。若分包人自认或生效法律文书确认,分包人对目标无法实现负有责任时,承包人待与发包人结算完成后30日内与分包人办理已完工作结算,并将结算金额扣除分包人应承担的违约责任后的剩余部分支付分包人。35、分包合同解除32.4.1承包人供应(略):无,施工所需所有材料(含辅材)均由分包人提供并承担费用。
38.2分包人因特殊原因不能履行总包合同和本合同时,应向承包人报告,经承包人同意可由承包人组织实施,但分包人应承担的相关法律责任和经济责任不因此而转移给承包人;38.1发包人对承包人的一切合同约束条件及要求均将作为承包人对分包(略)各执壹份,具有同等法律效力;副本肆份,其中承包人执叁份,分包人执壹份。有争议时,以正本为准。37、合同份数本合同所有条款,均是由承包人与分包人双方逐条友好、平等协商而形成,系双方共同的、自愿的意思表示;因此,承包人与分包人双方均不认为合同中任一条款系承包人或分包人制定的格式条款。(略)黑斜体字进行标注,以突显双方在约定此条款时已经尽到了谨慎审查的义务,并已完全理解和明白该项约定的法律后果。
38.4.1在规定的合同工期内按质量要求安全完成承包范围内的全部工程,并在质量保修期内承担保修责任。38.4分包人向承包人承诺:38.3.3作为承接此项业务之附加承诺,针对本合同工程范围,分包人同意承担就承包人履行发(略)括但不限于发包人对承包人的一切违约索赔(含承包人与发包人合同专用条款下全部经济支付及其它违约支付),工程资金垫付等。38.3.2分包人已详细阅读了承包人与发包人所签订的合同、招标文件及全部附件资料,对承包人派驻现场人员情况亦充分了解;38.3.1承包人与发包人合同、招投标文件及附件、图纸、工程量清单、工程报价及预算书作为本合同之附件,是本合同的组成部分;38.3本(略),执行承包(略)
38.4.3.4严格控(略).4.3.3要有施工组织管理图(框架);38.4.3.2要求按标准化现场组织施工;38.4.3.1严格执行当地政府对施工现场的规定;38.4.3在施工过程中严格执行承包人的工程技术、质量、安全和文明施工的管理规定,接受承包人的相关管理部门的管理。包括且不限于以下方面内容:38.4.2履行总包合同中与分包工程有关的分包人的所有义务,并承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的责任。
38.4.3.10凡未提及但在施工过程中涉及到的施工及验收规范、标准,将在施工过程中由承包人及监理部门予以明确,凡与所列标准有不一致之处,以较高的标准要求为准,同一类型的标准以最新颁布标准为依据。38.4.3.9分包人应严格按施工图设计及相关的国家规范、标准以及合同的规定进行施工。38.4.3.8大型机械设备的使用、维护、操作,应按相应的规定执行。38.4.3.7现场要按标准作好“六牌两图”,及展示企业形象的现场标识;38.4.3.6施工过程中及时向承包人项目部提交有效的、必须组成交工备案资料的原始资料;38.4.3.5按施工日记要求作好施工日记;
38.5本(略),与本合同有关的任何文件,承包人可采用书面方式或电子邮件方式送达给分包人。38.4.4.3双方一致(略)(即对承包人造成的损失)的确认,以承包人审计部审计数据为准。38.4.4.2若分包人自己提出调减施工范围或是终止合同,并经承包人同意的,则承包人可以交由第三方施工。此时,若承包人与第三方最终(略)价格的,对于该价格超出部分(即对承包人造成的损失)由分包人承担;承包人可在应付分包人工程款中直接扣除。同时,分包人需向承包(略)。38.4.4.1承包人有权根据工程进展情况增减分包人工程量。若分包人所施工工程工期、安全、质量、劳动力等无法满足承包人要求,经承包人催促后仍未能达到要求的,承包人可单方面调减本合同施工范围直至终止合同,此项权利不需经分包人同意。调减的工程内容承包人有权自行交由第三方施工,若承包人与第三方最终就此次调整出去的工程所结算价格高于承包人与分包人依据本合同约定的结算价格的,对于该价格超出部分(即对承包人造成的损失)由分包人承担;承包人可在应付分包人工程款中直接扣除。38.4.4调减工程内容的责任承担38.4.3.11施工过程中要严格按承包人的工程技术工作管理要求执行。
文件收件人:电话:38.5.1.4分包人指定的文件收件人及送达地址为:38.5.1.3前述有效送达,不受分包人地址是否准确、收件人及联系方式是否准确、收件人是否拒签退件、他人代收等因素影响。文件依据前述约定有效送达或视为有效送达后,分包人在文件给定期限内未予回复的,视为分包人认可文件所涉内容。38.5.1.2以中国邮政特快专递发送的文件原则上以中国邮政速递物流官网查询显示的签收之日为有效送达之日,但中国邮政速递物流官网无法查获签收信息或自文件寄出之日起超过三日仍未签收的,则以承包人文件寄出之日(以中国邮政速递物流官网查询为准)起第三日视为有效送到达之日。38.5.1.1专人递交的文件在分包人签收之日视为有效送达之日;38.5.1书面方式:承包人可经当面递交,或以中国邮政特快专递(EMS)方式按下列地址和收件人邮寄送达。文件被视为送达的日期应按如下方法确定:
38.6其他事项:无38.5.3上述收件人、送达地址或电子邮箱内容,如发生变更,分包人应在变更之日起伍个工作日内将变更内容通知承包人,否则将仍被视作为联系地址。凡按分包人最后收件人、送达地址、电子邮箱送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。分包人无权以未有效送达而提出抗辩。分包人指定电子邮箱为:@38.5.2电子邮件方式:承包人向分包人指定邮箱发送邮件,邮件在承包人邮箱中显示为已发送,即为有效送达。送达地址为:
承包人:(略) 分包人:FBDW 法定代表人: 法定代表人: 经办人: 委托代理人:
第一条工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目为了确保工程项目的施工安全管理达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—****)及配套系列安全标准规范的规定,为确保施工过程中无伤亡,特签订本协议,以明确双方职责,共同遵守。分包人:FBDW承包人:(略)附件一:安全生产管理协议书第四部分附件
4.隐患整改率为1(略)%;安全技术、安全防护、安全措施、安全专项方案执行率1(略)%的落实;特种人员持证上岗率1(略)%。3.专职安全管理人员【姓名】、【姓名】和【姓名】等到岗履职,特种人员持有效证件上岗率1(略)%。2.创【**市】安全文明标准化施工现场。1.生产安全死亡责任事故为0,重伤事故为0;轻伤事故为0;施工现场火灾事故为0,职业病发生例为0,HSE负面事件为0。一、分包人应确保实现以下安全管理目标第二条协议内容:
5.按有关规定和合同约定及时支付安全文明施工措施费。4.负责审核、审批分包人编制的工程项目生产安全事故应急救援预案。3.督促分包人落实安全防护措施,对于分包人不按要求落实或整改安全防护措施的,可以由承包(略),费用以违约金的方式在分包工程款中扣除。2.制定项目各项安全生产规章制度,建立施工现场安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。建立现场安全动态管理资料档案。1.严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范和规定,对施工现场的安全生产负总责。二、承包人的权利、义务
3.按合同配置专职安全员到位并有效履职,每作业班组至少配备一名安全协管员。分包安全员按照3(略)元/月﹒人的标准发放岗位津贴,由分包人出资,承包人统一考核发放,费用在分包人工程款中扣除。2.分包人应对全部项目管理人员及作业人员签订安全生产责任书,建立完善覆盖全员的安全责任体系,并实行安全履职考核,采取奖罚措施促使项目各岗位人员安全履职到位。1.严格执行国家标准规范和规定以及承包人的安全生产规章制度(详见承包人制度汇编),服从承包人的安全生产管理,并对本单位承包的施工区域和作业活动的安全生产负责。三、分包人的权利、义务7.对分包人的各项安全设施、设备及其安全生产行为具有监督、管理和检查权;对分包人施工现场存在的安全隐患以及违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为,有权进行纠正、教育,并依据本协议进行违约处罚。6.负责对分包人作进场安全总交底。
7.负责根据本单位承担的施工范围和工作内容编制工程项目生产安全事故应急救援预案,设立应急救援小组,落实应急救援器材、物资,报承包人审批、备案,根据承包人的要求组织演练。其中,工程项目的塔机和施工电梯必须在承包人认定的合格租赁单位内租赁,名单详《(略)建筑起重机械供方名单》。分包人进场机械设备、设施应符合有关安全技术标准,对机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使(租)用大型机械设备时,应在安装使用前向承包人备案,特种机械设备还必须按规定向当地建设行政主管部门备案。塔机和施工电梯两类建筑起重机械须在承包人认可的合格租赁单位内租赁,并按规定程序审批、验收、安装、使用和日常维护管理。由于分包人安全投入不足、措施不落实、安全责任不落实和违章指挥、违规作业等造成事故的责任和因此而发生的费用由分包人承担;由此给承包人造成损失的,分包人负责赔偿。5.分包人必须确保安全文明施工措施费有效投入使用,严格按有关规定和方案落实安全防护措施确保规范、有效,分包人对本单位施工区域内安全防护设施、施工用电设备和临时用电的搭设、拆除、维护和改造及其使用等负责。4.按照承包人的要求及时上报安全管理资料,做到准确、完备。
11.分包人负责建立特种作业人员档案,特种作业(略),特种作业人员必须持有效证件上岗。分包人项目经理、安全员及其他有关人员必须准时参加承包人通知召开的各项安全生产会议。分包单位各工种的施工人员进场时,必须举行有甲方项目安全员参加的安全教育会议,每半月必须进行安全教育学习,强化安全操作规程。严禁代人对安(略)。对于现场存在(略)行为,分包人必须在施工现场张贴通告,对有关责任(略),内部学习整顿后方可复工。分包人必须执(略)安全讲话制度,并做好跟踪检查管理工作,未按规定接受“(略),不得进场作业。10.负责做好本单(略)。9.分包人必须接受承包人的进场安全总交底,负责根据本单位承担的施工范围和工作内容特点,在作业前对本单位从业人员进行有针对性的安全交底,并报承包人备案。8.分包人应在每批次人员进场(略)。
15.分包人应及时协调解决因本分包工程与附近居民或其他单位产生的一切矛盾。不得聘用18周岁以下、55周岁以上年龄人员及患心脏病、癫痫、吸食国家违禁药品等其他不适合现场作业人员进场作业。负责为现场从业人员办理合法用工手续和工伤保险,并支付保险费用。14.用工规定:13.每日对施工区域进行检查,发现隐患及时整改。对承包人下发的隐患通知进行及时整改。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患,有义务及时向承包人报告。12.使用非责任区域安全防护设备、设施前,必须向总包方申请,办理相关手续,并负责使用期间的检查和维护。对在使用期间造成的安全事故或未遂事故负全责。
1.由于分包人(略),导致承、分包(略),由分包人承担事故法律责任和经济责任。四、违约和索赔18.在施工现场内(略),必须立即向(略),并立即组织应急救援抢险工作,及时有(略)。同时,接受承包人及(略)。17.有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议;有权拒绝承包人违反安全生产法律法规的工作指令。16.负责为本单位从业人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品,并监督、教育其正确佩带和使用。因分包人违反该规定所造成的案件、事件、事故等,其经济责任及法律责任均由分包人承担,因此造成承包(略)。
⑶由于分包人(略),导致承包人、分包人或第三方人员轻伤的,由分包人承担事故法律责任和经济责任(包括政府部门行政处罚,业主依据合同对承包人的处罚,对伤者的赔偿、补偿)外,承包人对(略).5~5.0万元;⑵由于分包人责任造成生产安全事故,导致承包人、分包人或第三方人员重伤的,由分包人(略)(包括政府部门行政处罚,业主依据合同对承包人的处罚,对伤者的赔偿、补偿)外,承包人对分包人处以罚款2.0~20.0万元/人;⑴由于分包人责任造成生产安全事故,导致承包人、分包人或第三方人员死亡的,除由分包人承担事故全部法律责任和经济责任(包括政府部门行政处罚,业主依据(略),对死亡者家属的赔偿、补偿)外,承包人对分包人处以罚款5.0~50.0万元/人;4.违约处罚:3.发生生产安全事故后,由于隐瞒不报、谎报、故意拖延上报、故意破坏事故现场,或者无(略),而导致事故性质变化,事故严重程度加剧的,由责任方承担全(略)。连带方可依法进行索赔。2.由于双(略),根据政府有关部门的责任认定,承担相应的事故法律责任和经济责任。
⑤因分包人责任使项目或承包人受到政府相关部门及业主处罚的,除由分包人承担处罚金和相应损失外,承包人对分包人另行处以罚款1.0~10.0万元;④分包人在本单位施工区域内未落实安全技术措施,安全隐患长时间存在且整改不力的,承包人对分包人处以罚款0.5~2.0万元/次;③分包人无方案施工或方案未按规定审查、论证合格以及违反施工组织设计、施工方案的,承包人对分包人处以罚款0.5~5.0万元/项;②分包人未对从业人员进行三级教育、安全技术交底的,承包人对分包人处以罚款2(略)~2(略)0元/人﹒次;①按本合同约定配备的分包专职安全生产人员不到位的或不履职的,承包人对分包人处以罚款1.0~2.0万元/人﹒次;⑷除以下情形外,分包人未履行本协议第三条约定的各项安全生产责任义务的,承包人有权按0.2~2.0万元/次追究分包人违约责任:
未尽事宜按承包人安全生产管理制度及承包人项目安全生产管理办法执行。五、附则⑹分包人应为施工人员提供安全作业环境,应对所有进场人员进行安全教育并严控施工作业人员的不安全行为,由承包人及承包人项目部组织的安全文明施工检查中,发现施工现场出现以下重大危险点(源)以及未达(略),按照下表中的金额向承包人支付违约金:⑸在同一项目连续三个月安全考核排名末位或者安全考核分数在70分以下的,以及由承包人定期组织的安全考核中一年内两次排名末(略)考核制度进行奖罚外,承包人(略)。⑥因分包人责任造成作业现场违反安全文明施工规定被新闻媒体曝光、政府机关部门通(略),承包人对分包人处以罚款1.0~10.0万元。
序号 事项 要求 违约金金额 一 安全文明 1 施工现场 道路畅通,排水畅通,地面无积水,泥浆、污废水不直接排放,设置吸烟处、无随意吸烟,场地清爽、洁净 1(略)元/处 2 材料堆放 按平面布局堆放,堆放整齐,挂牌,易燃易爆物品分类存放,建筑垃圾堆放整齐并挂牌,工完场地清 1(略)元/处 3 现场住宿 办公、生活、作业区明显划分,在建工程内无住宿,周围环境安全、卫生 2(略)元/次 4 现场防火 灭火器材配置合理,消防措施建立,高层消防水源满足要求,动火经监理审批并设人监护 1(略)元/处 5 标识标牌 按规范设置,安全标语有警示作用,宣传栏、读报栏、黑板报有效利用 50元/处 6 生活设施 厕所卫生,无随地便溺,食堂卫生,生活垃圾及时清理 50元/处 二 施工机械、工具 1 机械安拆方案报审 施工机械在安拆前必须上报安拆方案 1(略)元 2 按照报审方案施工 大中型施工机械必须按报审的方案施工 1(略)0元 3 机械经验收 所有大中型机械必须验收合格方可使用。 1(略)0元 4 机械安全装置齐全 机械必须按照要求设置齐全的安全装置,检查确保安全装置可靠、有效。 5(略)0~5(略)元 5 施工电梯、塔吊、门架、物料提升机 垂直度偏差小于3‰。塔吊作业面有指挥信号员。 1(略)0~1(略)元 6 租赁管理 现场选择的建筑起重机械租赁单位必须是五冶集团认可的合格租赁单位。 5(略)0~1(略)元 三 临时用电 1 临电方案 分包进场15日内应向总包项目提交临时用电方案。 1(略)元 2 临电方案实施 临电搭设必须按经批准的临电方案实施。 5(略)元/处 3 电源线路按方案施工 所有电源配线应为3相5线制(TN-S系统)。 1(略)元/处 4 箱体规范 所有配电箱应绘制箱体系统图,并依照系统图配置回路。配电箱完整,并在箱门标示所属单位名称、责任人姓名及联系方式。 2(略)~2(略)0元/箱 5 熔丝符合规范 依照设计要求配置符合安全熔断要求的保险丝,严禁使用铜丝、钢丝等替代。 2(略)~21(略)0元/处 6 电气设备接地接零 带电机的设备如卷扬机、升降机或用电瞬间负荷大的设备都必须重复接地。 1(略)~1(略)0元/处 7 动力照明分开 施工现场配电必须将动力电与照明用电分开设置。 1(略)~1(略)0元/处 8 手持电动工具配移动电箱 操作人员手持电动工具必须配置专用移动配电箱。 1(略)~1(略)0元/处 9 施工用电两级保护 施工用电体系必须严格依照用电的三级配电、两级保护实施,分级管理。 2(略)~2(略)0元/处 10 施工机械一机一闸一漏电保护 所有施工机械如:塔吊、人货电梯、对焊机、电焊机等都必须设置专用配电箱,并配置隔离开关、漏电开关,漏电开关完好。所有用电设备、机具必须从开关箱接出,严禁从总配电箱和分配电箱接用电机具设备。 2(略)~2(略)0元/处 11 安全电源系统 在地下室等潮湿危险环境必须使用安全供电系统。 5(略)~5(略)0元 12 焊机 焊机应使用专用漏电保护器。 1(略)~1(略)0元/处 13 二次接线头 二次接线必须规范,严禁裸露。 3(略)~3(略)0元/处 14 临电规范搭设 项目现场(含生活区)临时用电应规范搭设,严禁私拉乱接。 1(略)~1(略)0元/处 15 规范操作 现场至少配备两名电工,并须持有效特操证上岗,按规程操作。严禁非电工擅自接电。 2(略)~2(略)0元/次 四 挖孔桩 1 护壁 施工过程中严格按施工(设计)要求作护壁,一护到底。第一节护壁必须高出自然地坪30cm,壁厚不小于20cm,桩小于1.2米的,平均壁厚不应小10cm;桩径大于1.2米的,壁厚要适当增加。 5(略)元/处 2 桩周边防护 无人施工时必须将孔口予以封闭。必须在孔口设1米左右高的护栏。 1(略)~1(略)0元/处 3 桩周边堆土 挖孔运到地面的土石应暂堆在距孔口边缘1米以外,堆放高度不应超过1米,并应及时运走。 1(略)~1(略)0元/处 4 毒气检测 作业前应用毒害气体检测仪对孔内气体进行检测 5(略)~5(略)0元/处 5 通风要求 孔径小于1(略)0mm、孔深超过5米以后,应先通风,风量要足,不应小于25L/S 3(略)~3(略)0元/处 6 施工要求 孔深超过5米或桩径小于1米或桩孔中心间距小于2.5米或基层为膨胀土以及含砂层、含有腐殖有机质、不明物质及含有毒气体的各类桩基原则上不得采用人工挖孔作业,特殊情况下必须人工作业的,施工前须向总包方申报,经审批同意后方可施工。 1(略)~5(略)元/孔 五 基坑 1 基坑支护施工方案 基坑施工必须按经、批准的施工方案实施。 2(略)元/处 2 基坑周边排水 基坑周边必须设置排水设施,并排水顺畅。 2(略)~2(略)0元/处 3 基坑周边防护 基坑开挖时,必须在边沿处设立1.2米高防护栏杆,用密目网封闭。 1(略)0~1(略)元/米 4 基坑周边堆土 槽、坑、沟边1米以内不得堆土、堆料、停置机具设备。 5(略)元/处 六 外脚手架 1 脚手架的搭设 脚手架必须按经审查通过的方案实施。 1(略)元/处 2 脚手架实施过程的监控 脚手架实施过程中的所有组件必须符合经审查通过的方案。 2(略)元/处 3 外挑工字钢规格符合要求 必须严格依照审批通过的外架方案实施。 1(略)0~1(略)元/处 4 外架卸料平台搭建 必须严格依照外架体系和卸料平台方案进行实施。 5(略)~5(略)0元/处 5 模板支撑体系及外架卸料平台的验收 模板支撑体、必须经验收合格后才能进行砼浇筑。外架卸料平台必须经验收才能投入使用。 5(略)元/次 6 外架堆放材料 必须及时运转外架堆放的材料,严禁长时间堆放材料(1个工作日内),严禁超载,未固定材料必须当日从外架运走。 5(略)元/处 7 防护棚 高层建筑每十五层必须增设挑出外架4米的双层硬防护架,8~14层的建筑必须设置一道。 1(略)0~1(略)元/处 七 安全作业环境 1 脚手架使用前需经验收 脚手架有验收合格记录和标示,验收合格标示必须挂在搭设区间上,标明荷载数据、验收责任人、联系方式。 5(略)元/处 2 脚手架安全网不低于施工面 外架脚手架必须高于施工作业面1.2米。 2(略)~2(略)0元/处 3 脚手架铺脚手板 外墙作业区域必须满铺脚手扳。 5(略)~5(略)0元/处 4 密目网张挂严密 外架密目网必须张挂严密牢靠。 1(略)元/处 5 满堂架与外架相连 内架体系与外架体系严禁相连。 1(略)元/处 6 外架定期巡检记录 必须建立外架的定期巡检记录和维护记录。 1(略)元/次 7 混凝土泵管支架与外架相连 严禁混凝土泵管支架与外架相连。 1(略)0元/处 9 施工安全** 施工安全**要求标示醒目、双层硬防护,高层外挑从外墙处至少6米。 2(略)~2(略)0元/处 10 临边、** 临边、**防护必须按要求防护。 **5(略)~5(略)0元/处临边1(略)0~1(略)元/处 11 各类加工区 施工现场的各类加工区必须配置灭火器、操作规程、加工区标示等,位于总平上的加工区必须设置双层硬防护。 2(略)元/~2(略)0元处 12 气瓶 氧气、乙炔存放、运输、使用时的安全距离必须符合规范。 2(略)~2(略)0元/次 八 不安全行为 1 三宝使用 分包进场15日内必须向甲方报送安全帽、安全带、安全网的品牌及质量安全检测报告。 5(略)元 1 三宝使用 现场人员必须佩带、使用经审查合格的安全帽、安全带、安全网。 作业人员:50元/人次管理人员2(略)元/人次 1 三宝使用 进入施工场地必须戴安全帽,高空作业必须佩戴安全带并正确使用,按照规定正确设置安全网。高处作业使用工具无防坠措施 作业人员:50元/人次管理人员:2(略)元/人次 2 酒后上班作业 施工现场严禁酒后作业。 作业人员:1(略)元/人次管理人员:2(略)元/人次 3 打架斗殴 施工现场严禁打架斗殴。 1(略)元/人次 4 持证上岗 施工现场特殊工种要求持证上岗。严禁无证上岗或串岗作业。 5(略)元/人 5 高空抛物 施工现场严禁在高空抛、扔材料和物件。 2(略)元/次 6 焊工作业时配戴绝缘手套、绝缘鞋 焊工作业时必须佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 1(略)元/人次 7 穿戴不规范服装进入施工现场 穿高跟鞋、拖鞋等不得进入施工现场 50元/次 8 行为规范 擅自破坏、拆除、移动安全警示、安全设施 2(略)元/处 8 行为规范 打架斗殴,作业地点嬉戏疯斗拉、扯、扔物等 2(略)元/次 8 行为规范 携带危险品进入现场 1(略)0元/次 8 行为规范 禁烟场所吸烟 2(略)元/人次 承包人:(略) 分包人:FBDW 法定代表人: 法定代表人: 经办人: 委托代理人:
第二条文明施工责任区域:施工总平面图中划分给分包人的施工作业区域,办公区域及生活区域。第一条工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程为了采取有力措施确保工程施工期间现场文明整洁,达到“标准化施工现场”,创建绿色环保工地,特别制定本协议,双方遵守。分包人:FBDW承包人:(略)附件二:文明施工及绿色施工协议书
1、负责责任区域内文明施工,做到(略):第五条:分包人责任制定文明施工管理细则,并督促进入场所的所有施工队伍遵照执行。制定施工部平面图,并按总平面图布置的要求组织实施。第四条:承包人责任第三条:文明(略):承包人内部检查前2名:检查达到“标(略)。
(6)办公室干净、整洁、物件放置有序;门前无积水,桌上无灰尘,地面无垃圾。(5)建筑物作业完后立即清扫干净、无杂物、无烟头、无垃圾、无不用的工、器具。(4)堆场整齐、干净、规范。(3)供水、供电线管排列整齐、规范、安全;(2)排水沟无堵塞。(1)临时道路通畅、干净(无垃圾、无积水、无坑凹)。
(2)坚持**节约与循环利用,项目主要材料损耗率低于定额损耗率30%以上;节水器具配置率达到1(略)%、用水量节省不低于定额用水量10%;节电设备配置率达到1(略)%;项目建筑垃圾回收利用率不小于50%。(1)施工现场扬尘管控达到6个1(略)%,污水、有害气体、噪声、固体废弃物(建筑垃圾、淤泥、有毒有害物质)等废物经处理后达标排放。4、配合承包人完成本项目绿色施工过程管控及绿色工地创建、评选等相应工作,并指定(身份证号:)为本工程(兼职)环保管理员,无条件配合承包人完成以下绿色施工目标:3、接受承包人组织或上级组织的各种文明施工检查,限时整改存在的问题,接受承包人检查后的奖罚。2、负责责任区域内综合治理,做到责任区域内无火警,无打架斗殴、违反治安管理条例事件发生。(7)生活区内无积水、无垃圾,地面干净,宿舍内床铺整洁,个人物件放置整齐,符合卫生要求。
(3)堵断主排水沟者;(2)断电、断水影响其它区域施工者;(1)占公用道路作业造成堵塞者;1、未经书面请示并获批准就进行以下作业者,除立即整改外,每次向承包人赔偿2(略)—5(略)元,同时承担由此造成的其它损失:(4)不发生被各级建设行政主管部门、环保处罚及相关媒体负面曝光、报道等舆情事件。第六条:为促进文明施工管理日常化,随时保持现场文明整洁。承包人指定专人负责文明施工随机检查,发现以下现象,可随时开具罚款单。(3)水污染、废气污染、噪声污染、固废污染等环境污染事件为零。
6、乱接搭电线者,每处罚款50元。5、工完场地不清(有建筑垃圾、有闲置周转材料、器具、有剩余材料、有生活垃圾等),每处罚款50—2(略)元。4、易燃易爆物未分类妥善存放,每件、次罚款1(略)元。3、建筑材料堆放不整齐,未按要求标出名称、品种,每次罚款1(略)—3(略)元(视量大小)。2、进场材料、成品、半成品未堆放整齐,或未堆放在指定地点,除限时改正外,并处罚款1(略)元。(4)其它影响公共利益现象者。
12、办公室、宿舍内桌面有灰尘、堆物零乱、床铺不整洁者,每处罚款1(略)元。11、乱写乱画污染环境者,每处罚款1(略)元。10、随地大小便者,每处罚款2(略)元。9、办公室、宿舍内区域地面有垃圾者,每处罚款1(略)元。8、责任区域内有积水(面积≥1㎡),每次罚款50—1(略)元。7、宿舍、办公室照明灯具功率大于60W者(特许处除外),灯泡没收,并罚款1(略)元/次。
(3)食堂油烟未经油烟净化后直接排放至大气中的情形。(2)施工现场、生活区污水未进行处置达标后直接排放,或未按照排水许可相关要求排放等情形。(1)未严格执行噪声污染防治专项施工方案相关要求,造成噪声污染超出规定限值;未办理夜间施工许可,或超出夜间施工许可时间范围、违规夜间施工等情形。15、分包人在施工过程中发生以下情形,造成相关方任何形式的环保投诉(相关方包括但不限于任何个人、单位),分包人须承担由此产生的一切后果和责任,每发生一次,罚款5(略)元/次;对承包人造成严重后果,包括但不限于影响企业声誉、诚信分扣分、限制招投标活动等,罚合同总额的10%-15%,且除应承担一切不良后果和责任外,承包人将分包人直接拉进合格供方黑名单,永不再使用。具体包括但不限于以下情形:14、施工生产用水发生跑冒滴漏情形,每发现一次,责令立即改正并处罚款1(略)元/次。13、厨房卫生不符合要求者,每处罚款50元。
附件三:分包工程质量管理协议书本协议作为工程分包合同的附件,与工程分包合同同时签订与生效,具有同等法律效力。17、出具罚款单的同时,要求分包人限时改正,到时检查,分包人未改正或整改不彻底,应加倍罚款,直到分包人改正为此。若分包人人员无理拒绝接受罚款单,承包人人员可在罚款单上注明情况,加倍罚款。(5)其他不响应重污染天气扬尘、噪声、VOC、光污染管控要求等情形。16、凡发生上述情形,承包人应开具罚款单,由分包人现场班长以上管理人员予以确认并在罚款单上签字,一式三份,一份留分包人,一份交回承包人财务,在拨付工程款中扣除,一份由罚款单出具人自留。(4)固体废弃物处置(包含建筑垃圾、生活垃圾、危废物、淤泥等),未严格按项目环保专项方案处置的情形。
承包人:(略) 分包人:FBDW 法定代表人: 法定代表人: 经办人: 委托代理人:
第三条:承包人责任第二条:质量标准和要求:详见分包合同。第一条:工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程,工程内容范围:详见分包合同。为加强质量管理,明确双方质量责任,共同保证工程质量达到预定管理目标,经双方商定形成共识后签订本协议以便共同遵守。分包人:FBDW承包人:(略)
该工程主要主控项点合格率达90%以上,质量计划要求见后附表。分包人负责根据承包人提供的合格的工程材料进行施工(分包人自供材料必须保证合格的工程材料),进行班组自检、互检,保证施工质量达到合格。第四条:分包人质量责任3、组织检验批及工序质量验收。2、对分包人进行技术交底;1、向分包人提供相关的施工图纸1套;
4、分包人将未经复验合格的建筑材料擅自进行加工安装,或施工过程未经试验检测合格(如钢筋连接、钢结构及管道焊缝和油漆)就进行下道工序施工(如浇筑混凝土、埋地隐蔽),除造成损失自行承担外。发现一次罚款1(略)元。3、分包人采购的建筑材料(含辅助材料)、构配件、设备本身质量经验证合格,但相关资料未报工程承包人项目材料人员验收就直接使用在工程实体上。发现一次罚款1(略)0元。2、分包人采购的建筑材料(含辅助材料)、构配件、设备不符合设计文件、分包合同、相关标准要求(以次充好、套牌等)并使用在工程上,除了自行全部返工处理外,发现一次罚款金额为本批次合格材料、构配件、设备采购价格的30%,且不少于2(略)元。1、工程质量被检测不合格的,除按约定要求修复且工期不顺延外,每发生一次,分包人应向承包人支付违约金5万元;工程最终无法验收合格的,除工程价款不予支付、已支付部分全额退还外,分包人应全额承担发包人对承包人的违约索赔。本条所指的罚款数额均指承包人向分包人的处罚。第五条:(略)
10、分包人不按照设计文件施工、没有施工技术方案施工、或不按照承包人的施工技术方案施工者,发现一次罚款3(略)0元及以上。9、交底经签字确认后,不按技术交底进行施工的,每次向承包人赔偿5(略)元。8、分包人没有按照承包人项目部指令进行“首件制样板”施工或者“首件制样板”已经施工但未经承包人项目人员和现场监理工程验收合格,就开始全面展开进行施工者。发现一次罚款1(略)0元。7、分包人在施工过程不接受项目相关方(承包人、发包人、现场监理、业主代表、当地建设行政主管部门、质量监督站等)的质量检查并提供便利、或对相关方人员提出意见有分歧但当面顶撞、或态度恶劣甚至威胁相关方人员,当事人必须立即清出工地。发现一次罚款1(略)0元及以上。由此引起的经济损失由分包人全部承担。6、分包人的现场负责人、专业质量检查员等,不按时参加承包人项目总工程师及质量人员组织的各种质量例会、质量教育培训、质量检查活动等。迟到1人(次)罚款50元;无故不参加1人(次)罚款2(略)元及以上5、分包人现场未配置充足或随意更换称职的专业质量检查员、资料员(工作量1(略)0万元以下可以兼职、1(略)0万元及以上者必须专职)。发现一次罚款1(略)元;1个月后仍然没有改进的进行加倍处罚;以后未改进,以此类推进行处罚。
15、分包人在施工过程不按照“首件制样板”实体标准进行施工,随意粗制滥造形成工程实体。发现一次罚款1(略)0元及以上。14、分包人在施工过程随意更改承包人项目部审批的施工技术方案或降低质量标准(含承包人内控质量标准)的。发现一次罚款1(略)0元及以上。对于验收记录及技术资料填写不规范、不真实、不准确,甚至闭门造车、弄虚作假者,进行加倍处罚。13、分包人在每个检验批(工序、隐蔽工程)施工完成后,对于验收合格的检验批(工序、隐蔽工程)工程,未按照承包人要求填写相应验收记录和提供必要的技术支撑资料。发现一次罚款1(略)元。上一道工序未经专检,或专检检查后要求整改而未整改就进行下一道工序的施工,每次向承包人赔偿此道工序人工费用的30%或2(略)0元(取金额高者),且由此造成的项目工期、项目返工处理费用等一切损失由分包人全部承担。11、每一道工序施工完毕,必须进行全面检查,自检达到要求后,才能请质检员进行专检。专检未达到要求的,每次向承包人赔偿5(略)元,经整改二次验收仍未达到要求的,向承包人赔偿此道工序人工费用的30%或2(略)0元(取金额高者),由此造成的项目工期、项目返工处理费用等一切损失由分包人全部承担。
21、分包人在施工过程因严重违反施工程序和国家强制标准,导致施工现场存在大量施工质量问题,被承包人质量部门下达“工程局部停工令”。发生一次罚款1(略)元。20、分包人在施工过程因自身原因对工程成品造成损害(破损、污染),除负责恢复处理或承担损失责任外。发现一次罚款5(略)元。19、分包人在施工过程中不得以任何理由(如:抢进度、图纸晚到、材料滞后、价格低、天气不好、劳动力不足等),违反施工管理流程或降低施工质量标准。发现一次罚款1(略)0元及以上。18、分包人在混凝土施工过程未提出拆模申请单或拆模申请单未得到承包人项目总工程师的批准,擅自过早拆模,如造成质量缺陷达不到混凝土质量要求导致返工及补强处理,一切损失由分包人全部承担。发现一次罚款2(略)0元及以上。17、分包人在浇筑混凝土过程没有加强等级控制,柱、墙与梁、板结合部位混凝土强度等级浇筑错误(低等级代替高等级),过程振捣不密实和浇水养护时间不足,由此导致结构混凝土的实体强度(回弹或钻芯)达不到设计规定,所造成的结构补强和返工损失由分包人全部承担。发现一次罚款5(略)元。16、分包人应严格按照承包人管理规定和混凝土采购合同,规范验收进场商品混凝土质量(三方见证取样坍落度、标准养护试块),混凝土浇筑过程不得私自加水或用其他方式处理。发现一次罚款2(略)0元。
25.2、检查前受检部位所存在的质量缺陷没有及时修复、检查时被发现的,每发现一处,罚款1(略)元,最高赔偿至该检查范围工程分包的结算款;25.1、上道工序质量问题没有处理即开始下道工序施工的,每发现一处,罚款5(略)元;25、业主方、承包人、当地政府等组织的各种质量过程大检查中,凡发现的问题:24、分包人因自身施工质量问题,导致当地建设行政主管部门书面通知约见承包人企业法定代表人事件。发生一次罚款3(略)元。23、分包人因自身原因导致施工质量问题,导致当地建设行政主管部门(质量监督站)下达“工程局部停工令”。发生一次罚款2(略)元。22、分包人因自身原因导致施工质量问题,导致项目发包人(或业主单位、监理单位)下达“工程局部停工令”。发生一次罚款1(略)元。
25.7、分包人在管道(压力管道)施工过程中,发生管道的焊口组对不合格,焊缝焊接质量严重不符合设计标准规范要求,油漆漆膜厚度不合格造成大面积返工等事件,所有返工损失由分包人全部承担,发现一次罚款1(略)0元-5(略)0元。注:焊缝探伤一次检查合格率低于90%、油漆漆膜厚度一次检查不合格率低于90%,属于处罚范围。25.6、分包人在钢结构施工过程中,发生钢结构制作焊缝型式不符合设计,高强螺栓连接面的抗滑移系数试验不合格,重要构件(钢柱、吊车梁等)组装不合格,原材料不合格(钢板材质、厚度),吊车梁下挠,焊缝探伤检测不合格,钢结构大面积返锈等事件。所有返工损失由分包人全部承担,发现一次罚款1(略)0元-5(略)0元。25.5、分包人在混凝土结构施工过程,发生施工缝(楼梯段、柱、墙、板)、后浇带(基础、主体)留设方式及处置方法错误,不符合设计及施工规范规定和施工技术方案要求等事件。所有返工损失由分包人全部承担,发现一次罚款3(略)0元及以上。25.4、有检查排名、排在最后三名的,每发生一次,罚款2(略)0元;检查单位对承包人有相关排名处罚的,同额度处罚分包人;25.3、发现违反规范强制性条文的作业行为,每发现一次,罚款2(略)0元;
27、分包人保证工程分部验收必须一次性竣工验收合格,在主体结构验收前,未经承包人同意,分包人不得擅自进行抹灰或批腻子等影响分部验收的工序施工,如因此问题影响主体结构验收通过,罚款2(略)元,且由此造成的项目工期、项目返工处理费用等一切损失由分包人全部承担。26.3影响设备及其系统的使用功能,造成永久性缺陷等事件。26.2超过规定的基础不均匀沉降,建筑物、构筑物倾斜、结构开裂和主体结构强度严重不足等,影响结构安全和建筑寿命,造成不可补救的永久性缺陷。26.1建筑物、构筑物或其主要结构倒塌。26、分包人在施工过程因自身偷工减料、粗制滥造、以次充好、弄虚作假,导致工程发生质量事故(含在建工程和交付使用工程)。如发生下列事件之一,除分包人承担所有返工处理损失外,必须及时解除分包合同,纳入承包人**伙伴黑名单。发生一次罚款数额为返工修复至合格标准所需工程费用的30%,且不低于10万元。承包人保留法律诉讼索赔权利。注:焊缝探伤一次检查合格率低于90%、油漆漆膜厚度一次检查不合格率低于90%,属于处罚范围。
32、就本第五条规定的各项质量罚款与第26条承包人向分包人的索赔,不产生重合关系。针对房建工程,因分包人原因出现质量问题,导致工程承包人被房屋最终业主、使用人追究赔偿责任的,工程承包人有权向分包人索赔,分包人应全部予以赔偿。31、无论工程承包人与分包人的分包合同是否已过有效期,本工程是否获得各类优质工程奖,对因分包人原因出现工程质量问题,导致工程承包人被业主追究违约责任或者赔偿责任后,工程承包人有权向分包人索赔,分包人应全部予以赔偿。30、分包人因自身施工质量、施工安全或施工技术质量保证资料等原因,导致未能完成项目质量创奖目标(优质结构奖、地方级质量奖、省部级质量奖、国家级质量奖),按合同协议书有关条款承担违约责任。29、分包人接到工程承包人质量保修通知后未按规定进行修复的,每拖期一天,按质量保修金的10%进行罚款;或分包人修复质量不能满足业主要求导致投诉者,发生一次按质量保修金的5%罚款。直至分包人的全部质量保修金罚完为止。28、分部验收前,分包人应对实体质量问题进行整改,达到规范验收标准,整理完善质量验收资料,如因分包人自身原因发生严重质量问题或资料严重缺失,导致分部验收不能按计划通过,罚款5(略)元。且由此造成的项目工期、项目返工处理费用等一切损失由分包人全部承担。
2、本工程所有的质量罚款,由承包人项目人员(项目经理)、或公司质量部门(主管)采用《质量(略)。1、本工程所有的质量罚款,通过工程进度款和工程结算扣除方式实现。第九条、承包人对分包人质量处罚流程第八条、本协议一式六份,承包人四份,分包人两份。第七条、本协议经双方签字后生效,工程结算完后失效,协议解释权在承包人。第六条、分包(略)面内容,承担其对承包人的全部义务。
分包人指定接收《质量奖励(罚款)通知单》的邮寄收件地址:执行专用条款38.5款约定分包人指定接收《质量奖励(罚款)通知单》的电子邮箱:执行专用条款38.5款约(略):电子邮件送达、短信送达、当面签收送达、中国邮政寄送送达以及有关质量专题会议纪要中明确等。第十条.承包人向分包人质量处罚及保修服务通知送达方式4、本工程所有的质量罚款金额,均不需要分(略),由承包人直接根据本协议确定。质量罚款在承(略)。3、本工程所有的《质量罚款通知单》,由承包人(项目财务人员)及时在当月分包人工程进度款或结算款中进行支付或扣除。
附件四:分包工程工序质量创优标准附表:工程必须达到的质量计划要求本协议作为工程分包合同的附件,与工程分包合(略),具有同等法律效力。
分项 质量目标 主体阶段实测合格率 平均值 85% 实测标准 主体阶段实测合格率 砼截面尺寸 90% [-5,10]mm 主体阶段实测合格率 砼垂直度 85% [0,10]mm层高≤6m,[0,12]mm层高>6m 主体阶段实测合格率 砼平整度 90% [0,8]mm 主体阶段实测合格率 砌体垂直度 85% [0,5]mm 主体阶段实测合格率 砌体平整度 90% [0,8]mm 主体阶段实测合格率 门窗**尺寸 80% [-10,10]mm 主体阶段实测合格率 楼板厚度 80% [-5,10]mm 主体阶段实测合格率 1m线以上净高 90% 偏差[-15,15]mm;极差[0,20]mm 主体阶段实测合格率 钢筋保护层 90% 梁[-7,10]mm,板[-5,8]mm 装修阶段实测合格率 平均值 90% 实测标准 装修阶段实测合格率 阴阳角 90% [0,4]mm 装修阶段实测合格率 门窗框垂直度 90% [0,2.5]mm 装修阶段实测合格率 抹灰垂直度 90% [0,4]mm 装修阶段实测合格率 抹灰平整度 90% [0,4]mm 装修阶段实测合格率 地面平整度 90% 砼地面[0,5]mm 装修阶段实测合格率 开间、进深 90% 偏差[-10,10]mm;极差[0,15]mm 装修阶段实测合格率 室内净高 90% 偏差[-10,10]mm;极差[0,15]mm 装修阶段实测合格率 截面尺寸 95% [0,5]mm 装修阶段实测合格率 外立面顺直度 85% [0,4]mm 装修阶段实测合格率 外立面平整度 85% [0,4]mm 装修阶段实测合格率 墙面空鼓 90% 任何一面墙不能出现空鼓 装修阶段实测合格率 公区地砖平整 90% 地砖[0,1]mm;石材[0,2]mm 装修阶段实测合格率 公区墙砖垂直 90% [0,2]mm 承包人:(略) 分包人:FBDW 法定代表人: 法定代表人: 经办人: 委托代理人: 项次 创优工程部位 创优控制标准 备注 一 优质结构 地下室结构优质 1)不允许渗水,结构表面不存在湿渍。2)混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝、裂纹等缺陷。3)混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、预埋件等设置和构造必须符合设计要求。4)混凝土结构板面,浇筑后收面符合要求,无沙化,无脚印。 **混凝土 二 优质结构 混凝土主体结构优质 1)混凝土坎台成型:浇筑密实,无蜂窝、麻面、漏浆、露筋、胀模等质量缺陷,表面顺直,几何尺寸符合设计要求。2)混凝土柱、墙、梁:结构平整、棱角顺直、无明显色差、无污染、无漏浆、孔洞、露筋、胀模、偏位、烂根、裂缝、夹渣、沙化、下挠等缺陷,对拉螺栓封堵及防腐符合规范要求,几何尺寸符合设计要求。3)混凝土板:无孔洞、露筋、胀模、裂缝、夹渣、沙化、下挠等一般缺陷,混凝土楼板浇筑后收面质量符合要求,无明显脚印。 三 优质结构 钢结构主体结构优质 1)基础支承面标高准确,地脚锚栓的直径、螺栓数量及埋设标高、平面位置应符合设计要求,外露丝牙长度一致需,有临时防护,避免生锈。2)钢构件标识应清晰、明确,组装焊接应符合设计要求,规格尺寸准确。吊车梁、吊车桁架不应下挠。3)钢构件焊缝应外形均匀、成型较好,焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑,焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。4)防腐涂装:构件表面应无误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈。涂层应均匀,无明显皱皮、流坠、针眼和气泡现象。5)防火涂装:防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥沙等污垢。防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突应剔除。6)钢平台、楼梯和钢栏杆连接牢固,无明显的外观缺陷。 四 优质结构 二次结构砌筑优质 1)砌筑墙体无缺棱掉角、断砖;勾缝到位,灰缝宽度、厚度、饱满度应横平竖直,无瞎缝、透缝、假缝。2)顶砌预留高度一致;斜砌角度在45°-60°之间,墙长大于1.2米时须双侧双向斜砌(倒八),采用C20细石混凝土三角形预制块收口;砂浆塞缝饱满、堵塞严实,无明显裂缝;采用水平塞方时,应保证塞缝密实、饱满,无开裂、渗漏隐患。3)门窗**、施工**的过梁强度、搭接长度应符合图纸及规范要求。4)窗台压顶的高度、坡度及伸入墙体长度应符合图纸及规范要求。5)组砌方法正确,无混砌,无通缝;砌体底部导墙高度满足20cm要求。6)门窗固定件的位置、数量应符合图纸及规范要求。7)二次结构浇筑密实,不存在蜂窝、麻面、漏浆、露筋、胀模、夹渣、马牙槎粗糙等缺陷。8)二次管线开槽的宽度、深度应满足要求,线槽应顺直且不得有横线开槽,线槽填塞应该饱满、美观。 五 优质安装 管道安装优质 1)管道敷设布置正确、合理,排列整齐美观;立管检查口、消防箱出入口标高及朝向正确;管道穿楼或墙套管设置高度一致、封堵美观。2)管道支、吊架在一定区域范围内综合布置,型式协调统一,位置正确牢固,间距符合设计规范规定。3)法兰、支架螺栓连接:安装孔机械成孔,螺栓、螺母、垫圈配套齐全、规格/型号使用正确,同一连接面螺栓穿入方向一致,外露螺栓长度一致且不大于螺栓直径的一半。4)焊缝成型饱满、焊波均匀、成型好,无夹渣、气孔等缺陷,焊渣、飞溅清理干净;铜管、不锈钢管焊缝进行防氧化处理。5)各类管道和金属构件等防腐和涂漆附着良好,无脱皮、气泡、流淌和漏涂等缺陷;色泽均匀一致,无交叉污染,管道介质、流向等色环标记清晰醒目。6)保温无破损、层厚均匀、紧密,绑扎牢固;保护层接口无明显缝隙,表面平整美观,室外部分接口位置和搭接方向应符合规范规定。7)成品保护:外露螺纹无损伤且有防锈保护,不锈钢管道与碳钢支架之间隔离措施到位,镀锌管丝扣连接处防腐处理良好。 六 优质安装 电气安装优质 1)金属导管严禁对口焊接,应有可靠的接地;镀锌钢管、可挠性导管以专用接地卡跨接;同一管路内不得有塑料导管和金属导管混合使用;金属柔性导管不得垂直埋于混凝土内或墙体内。2)开关的通断位置应一致;同一室内开关控制有序不错位,暗装的开关面板应紧贴墙面或装饰面,四周无缝隙。3)室外、室内潮湿场所及埋地部位不得使用套接紧定式钢导管和套接扣压式钢导管。套接紧定式钢导管紧定螺钉的例句螺栓头应拧断。套接扣压式钢导管的连接扣压点应对称,间距均匀。4)梯架、托盘、槽盒内敷设的电缆应排列整齐,垂直敷设的电缆每隔2m进行固定。水平敷设时在首、末两端及转弯两侧及每隔5m~10m处加以固定。电缆出入电缆梯架、托盘、槽盒及配电(控制)柜、台、箱、盘处应做固定。5)配电柜(箱)进出线口尖角处应有保护,漏空处应密封处理。导线配线应整齐,无绞接现象。6)电气设备外露可导电部位应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,不得串接。7)需做等电位联结的电气设备外露可导电部位、非电气装置的外界可导电部分,与等电位联结导体采用螺栓连接时应紧固,放松零件齐全,标识清晰。 七 优质安装 暖通安装优质 1)风管与法兰铆接牢固,翻边平整且宽度一致,四角无明显空洞与开裂;法兰螺栓孔及铆钉孔间距符合要求;风管板材拼接的咬口缝互相错开,不应有十字型拼缝;风管的加固符合规范规定;风管无明显扭曲与翘曲,表面应平整。2)风管支吊架位置正确牢固,柔性短管安装松紧适度,长度符合要求,无明显扭曲;风管与风管的连接平直不扭曲;法兰连接螺栓均匀拧紧且在穿入方向一致,法兰垫片不应凹入管内或凸出法兰。3)风管及设备保温的绝热材料层应密实,无裂缝和空隙;绝热层的纵、横向接缝错开,保温钉分布均匀,数量设置符合规范规定;穿楼板或穿墙处的绝热层应连续不间断;绝热层的敷设不得影响各部件的操作功能;保护层表面平整美观。4)出风口等设备安装标高一致,纵垂直、横水平,紧贴墙面或装饰板,四周无缝隙。 八 优质安装 设备安装优质 1)落地安装的各类设备应用地脚螺栓固定;潮湿区域或室外的地脚螺栓应涂油脂防腐并加塑料套管保护。2)受动载荷或冲击载荷的设备地脚螺栓固定应配有防松装置;槽钢或工字钢基座应使用同斜度的斜垫片。3)设备底座二次灌浆和抹平应与其底面齐平,不得将底座或基座的部分或全部埋入。4)输送热介质或冷介质的卧式容器支腿底脚应有保证一侧可位移的设施,位移量应满足热胀冷缩的线伸缩量。5)水泵机组带有型钢基座或连接底板时,泵和基座(含连接底板)应刚性连接,减震设施应安装在基座与混凝土基础之间。6)当水泵等设备因减振装置的原因有发生水平位移的可能时,则应在设备基座四侧安装带橡胶垫的挡块进行约束。7)当水泵等设备所输送的介质温度会导致制冷设备结露时,其泵体外表面应采取防结露措施,绝热材料的规格与管道相同。8)安装悬吊式风机时,机座与吊框架间应安装隔振垫块或隔振器,起吊杆或弹簧式吊杆与吊框架固定时应采用上下螺母锁紧,下侧用两个螺母防松。 九 优质装修 地坪优质 混凝土(砂浆)地坪:1)地坪面层应与下层结合牢固,无空鼓、开裂、起皮、麻面、起砂等缺陷。2)地坪面层应色泽均匀,无明显色差;坡度应符合设计要求,不应有倒泛水和积水现象。3)施工缝处应拼缝顺直,接缝平整;地面温度收缩缝切缝应顺直,且深度、宽度保持均匀、一致。铺装地坪:1)地砖、石材等板块材料应规格一致,颜色均匀,色泽一致,无开裂,无缺棱掉角。2)铺贴牢固,无空鼓、开裂。3)铺装应经排版和预铺,观感检查无碎砖拼接或显著偏心、偏中,拼缝线条顺直。 十 优质装修 幕墙优质 金属与石材幕墙:1)幕墙外露框应横平竖直,胶缝应均匀一致,表面应光滑无污染。2)铝合金板块应无脱膜现象,颜色应均匀。3)石材颜色应均匀,表面不得有凹坑、缺角、裂缝、斑痕,花纹图案应符合设计要求。4)沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理,应保持外观效果的一致性。5)金属板材表面应平整,观感不应有可觉察的变形、波纹或局部压砸等缺陷。玻璃幕墙:1)幕墙玻璃颜色应基本均匀,无明显色差;玻璃板块不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象。2)钢化玻璃表面不得有伤痕。3)热反射玻璃镀膜面应无明显色差、脱落现象,不得暴露于室外。4)型材表面应清洁,无明显擦伤、划伤;铝合金型材及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑、脱膜.。5)幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。6)耐候胶打胶均匀,平整光滑,交叉部位的耐候胶交叉顺滑。 十一 优质装修 门窗安装优质 1)门窗外观:表面洁净、颜色一致,拼缝严密无缝隙;无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹;打胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。2)门窗扇:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。各类不同门框与不同材质墙面、地面接缝处理密实、整洁、得当。3)门窗五金件:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染。 十二 优质装修 抹灰优质 1)抹灰墙体表面应当洁净、色差一致,颜色均匀,接槎平整,无抹纹,且不得有空鼓、开裂、起砂、爆灰。2)门窗**及细部处理应无钢丝网、玻纤网、钢筋头、混凝土面外露;孔洞、槽、盒等细部抹灰尺寸正确,边缘整齐;抹灰完成后无梁底不平,无截面尺寸偏差、大小头等。3)有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线(槽)应整齐顺直,内高外低,宽度和深度均不应小于10mm4)抹灰墙面的阴阳角无破损,无缺棱掉角。 十三 优质屋面 1)屋面无开裂、渗漏现象。2)地面找平层、保护层无开裂、空鼓;屋面铺贴无空鼓、坡度符合要求;防水层施工前基底处理到位,防水材料、厚度及施工工艺符合要求;按要求设置分隔缝、嵌缝材料及灌缝质量符合要求,缝宽均匀一致、通顺顺直。3)立面无空鼓、开裂;花架、机房、女儿墙等外立面线条、平整、色差、收口、勾缝质量符合要求。4)屋面及墙身的变形缝按要求封堵、设置混凝土挑板或盖板;混凝土挑板或盖板两端与墙体柔性连接、防水有效密封。5)出屋顶防水套管距地面高度不小于6(略)mm(设计另有说明除外);排气管安装高度一致;消防管安装顺直,支架间距均匀,油漆无起皮、流坠等缺陷;排水管口位置准确,细节美观;排水沟、平屋面排水坡向、坡度正确。6)坎台一次成型,位置准确,浇筑密实,无蜂窝、麻面、漏浆、露筋、胀模等缺陷。7)屋面女儿墙高度、压顶坡度符合要求;避雷带安装顺直美观,节点处理符合要求,镀锌材料不得有锈蚀痕迹。 十四 优质景观 1)地面铺贴平整,铺装缝直,并且大小均匀;不同饰面铺贴时,在交接处对缝,阳角和阴角交界处要求对缝,且缝必须大小均匀一致;压顶、侧挡和铺地对缝铺贴。2)铺装井盖位置设在整石上,并对缝铺贴井盖,使井盖完全融入铺装面,整体感强。3)小品安装**立面铺装必须竖向压平面,并且收口手工细腻,整体感突出。4)曲线段道路和曲线段铺贴要求线性圆滑、流畅、自然,铺装缝大小均匀一致。5)地面铺装木饰面需防腐处理,龙骨牢固无松动现象,缝大小均匀统一。铆钉嵌入木质内,并用相同颜色腻子抹平,侧边用木饰面封边。6)汀步间草坪与汀步面层高度保持相平,无凹凸现象。7)灌木和草坪之间需人工切边,要求切边曲线顺滑,大小一致。8)种植场地平整效果要求为土型饱满、不下陷、无明显沉降,坡度自然平缓。9)灌木边缘线与草坪界限清晰,种植轮廓形式优美,与图纸吻合。不同种类植物以直线或弧线连接,层次分明,衔接过渡自然,修剪后,不同植物构成的造型恰当,比例协调。 十五 优质桥梁 1)混凝土墩、台身、台帽或盖梁、混凝土梁、塔、预制混凝土梁、拱圈:无垃圾、杂物、临时预埋件;混凝土表面平整,施工缝**,棱角线平直,色泽一致。表面不应存在孔洞、露筋、疏松、夹渣,蜂窝、麻面面积。2)预制混凝土结构安装:湿接头混凝土表面不应存在裂缝、孔洞、露筋、蜂窝、疏松、夹渣、麻面等缺陷;接缝填充材料不得存在脱落和开裂现象。结构线形无异常弯折及变形。3)钢(梁)结构:钢梁内外表面不得有凹陷、划痕、焊疤,边缘应无毛刺;焊缝应无裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、电弧擦伤、未焊透、未填满弧坑及设计不允许出现的外观缺陷,构件表面无焊渣和飞溅物;终拧后高强螺栓丝扣外露应为2~3扣。涂层表面无破损、气泡、裂纹、针孔、凹陷、麻点、流挂和皱皮等缺陷。4)人行道铺设:不得出现断裂构件;无缺棱掉角;地砖应无开裂,嵌缝无空洞、间断。5)栏杆安装:杆件接缝处应无开裂;栏杆线形应无异常突变。6)桥梁总体:桥梁的内外轮廓线形应无异常突变;结构内外部、支座、伸缩缝处应无残渣、杂物;桥头不得出现跳车。
分包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。工程质量保修范围和内容承包人、分包人双方根据《中华人民**国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及国家、省、市有关规定,经协商一致,就双方已签订的编号为【HTBH】的《有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程专业分包合同》(以下简称“分包合同”)之质量保修事宜,达成本《工程质量保修协议书》如下:分包人:FBDW承包人:(略)附件五:工程质量保修协议书
电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年;屋面防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的防渗漏为5年;地基基础工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修(略)总包合同约定的起算时间来确定分包工程的质量保修期起算时间。保修期限为:质量保修期限凡属于分(略)及由于工程质量缺陷与分包人维修造成业主的相关损失,均属于分包人保修责任范围;非分包人原因造成工程质量问题的,虽不属于分包人责任,但是经协商由分包人维修的,分包人应配合维修,费用由责任方承担,承包人协调。
发生紧急抢修事故的,分包人在接到事故通知后,应当立即到达(略)。保修期的前六个月内,分包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作,认真履行保修责任,做到服务周到,随叫随到,保修期前六个月届满后,如工程出现质量问题,分包人应在承包人通知24小时内赶到现场进行维修,履行保修义务,保证维修的质量及效果。质量保修2.6若总(略),以总包合同的(略)。其他项目保修期为2年。住宅小区内的(略),为2年;
保修金的支付:质量保修完成后,由承包人组织验收确认。对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范(略)分包人实施保修,费用由责任方承担。分包人每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和承包人的验收签字,所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的,仍然(略)。由专业机构确认分包人的施工质量存在问题,导致发包人对承包人质量索赔、处罚等全部责任、费用及承包人的损失均由分包人承担。承包人全权代表分包人与相关业主进行谈判。承包人应将谈判结果及分包人应赔偿的费用通知分包人,分包人应于收到通知之日起3日内向承包人支付上述赔偿费用,否则应向承包人支付赔偿费用的15%作为违约金。承包人有权从保修款中直接扣除上述费用,同时要求分包人补足保修款。分包人未能及时进场维(略)权安排另请他人代为维修并确定价格,所有修复费用(略)(修复及(略))可以从承包人支付分包人的任何款项中扣除,同时分包人应赔偿承包人及任何第三人因此遭受的全部损失。
本工程质量保修书作为分包合同附件,由承包人和分包人双方共同签署。其它(略),分包人仍应继续完成第2条规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。保修期持续2(略)结算,在依据本合同扣除相关费用后,将剩余(略)。执行本分包合同专用条款第21条款相关约定;
承包人:(略) 分包人:FBDW 法定代表人: 法定代表人: 经办人: 委托代理人:
第一条双方必须遵循的原则为加强采购管理(工程、物资、服务)中的廉洁建设,维护市场秩序,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保障甲、乙双方的合法权益,双方签订本协议:乙方:FBDW甲方:(略)合同名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程附件六:采购管理(工程、物资、服务)廉洁协议书
甲方的领导和从事与本采购管理活动有关的工作人员,在采购管理的事前、事中、事后应遵守以下约定:第二条甲方的责任四、发现对方有关人员在采购管理过程中有违规、违纪和违法行为的,应及时提醒告诫,情节严重的,应向有关部门或纪检监察、司法等有关机构举报。三、甲、乙双方应对工作人员进行廉洁从业教育,使其诚信守法、行为规范。二、严格遵守廉(略),坚持公开、公平、公正、诚信和透明的原则(除法律法规中另有规定者外),不得以获取不正当的利益,损害国家、(略)。一、自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定,在开展采购业务(略)。
六、不得参加乙方主办(略)求、暗示和接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女从事营利性活动、出国(境)和旅游等提供便利和优惠。四、不得(略)。三、不得以甲方名义为乙方提供担保、私自超范围使用公章。二、不得(略)。一、不得向乙方索要或接受礼金、有价证券、贵重物品、微信红包、电子商券、回扣、好处费和感谢费等。
三、不得提出或暗示为甲方和相关单位或领导及工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女从事营利性活动、出国(境)和旅游等(略)。二、不得以任何理由为甲方和相关单位或领导及工作人员报销和处理应由甲方或甲方个人支付的费用。一、不得以任何理由向甲方和相关单位或领导及工作人(略)按照相关法律、法规和程序开展工作,严格执行建设工程的强制性标准和规范,并遵守以下约定:第三条乙方的责任七、不得要求乙方提供住房、车辆或加油卡用于个人使用。
1、情节轻微的,向甲方支付违约金0.2万~2万,同时由相应的系统管理部门约谈提醒。二、乙方若违反本协议书第一、三条行为的,根据情节承担以下违约责任:一、甲方若违反本协议书第一、二条行为的,按照管理权限,由甲方依据有关规定分别给予相关领导和责任人经济处罚、组织处理和纪律处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。第四条违约责任五、不得以任何理由为甲方和相关单位或领导及工作人员有偿或无偿提供住房、车辆用于个人使用,或赠送加油卡。四、不得以任何理由为甲方和相关单位或领导及工作人员组织影响公正履行合同和职责的宴请、健身和娱乐等活动。
二、经双方签章后与采购(工程、物资、服务)合同(略)。一、本协议书作(略)(工程、物资、服务)合同(略),与采购(工程、物资、服务)合同具有同等法律效力。第五条附则4、给甲方造成信誉损害或经济损失的,应承(略)。3、情节严重的,向甲方支付违约金5万元以上直至没收履约保证金,并承担相应(略),同时取消其合格供方资格,列入黑名单。2、情节较重的,向甲方支(略),同时由甲方纪(略)。
为了创**安工地,杜绝在施工履约过程中发生治安、消防及交通安全事件,确保项目建设圆满完成,依据国家《消防法》、《治安管理处罚法》及《关于社会治安综合治理工作属地管理》等法律法规,按照“谁主管、谁负责”的原则,经双方协商,特签订本协议,明确职责,共同遵守。附件八:分包人综合治理(稳定)、消防、交通管理协议书附件七:(略)施工现场限制、禁止使用技术的通告(第一期)三、本协议作为工程分包合同的附件,与工程分包合同同时签订与生效,具有同等法律效力。
甲方:(略) 乙方:FBDW 法定代表人:或委托代理人: 法定代表人:或委托代理人: 联系地址: 联系地址: 联系人电话: 联系人电话: 举报电话:集团总部028-******地区021-**** 序号 技术名称 说明 1 薄壁脚手架钢管 目前市场上有部分脚手架钢管壁厚<3.5mm,此类钢管的抗压强度和刚度变形不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2(略)1)(2(略)2年版),禁止使用。 2 质量轻可锻铸类脚手架扣件 此类扣件是指重量<1.10kg/套的直角扣件,重量<1.10kg/套的旋转型扣件和对接型扣件,可锻铸铁类脚手架扣件重量过轻,其产品尺寸不合理,影响扣件的力学性能,不符合《钢管脚手架扣件》(GB****-2(略)6),禁止使用。 3 扣件式钢管悬挑卸料平台 此类平台一般使用钢管作为悬挑件来承载平台的荷载,由于结构缺陷,架体稳定性差,抗风荷载能力差,容易造成架体倾翻,作业人员在平台操作极易造成坠落事故。在设计、搭设和使用方面存在严重安全隐患,危险性大,禁止使用。 4 钢管悬挑梁脚手架 钢管作为悬挑梁,抗弯性、抗滑性差,不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-****)(****年版),禁止使用。 5 刚柔相济的悬挑脚手架 此类脚手架是采用工字钢悬挑和钢丝绳斜拉搭设,钢丝绳受力不均匀,架体稳定性差,抗风荷载能力差,在使用方面存在严重安全隐患,禁止使用。 6 单轨井架物料提升机 吊篮大多无可靠的安全防护和限位保险装置,机体稳定性差。该类产品制造大多不符合《**架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92),《钢结构设计规范》等,在投入使用后不能满足JGJ59-99,JGJ33-2(略)1要求,多次引发施工安全事故,禁止使用。 7 扣件式钢管井架 井架无方案搭设,随意性大,运行稳定性差。井架内的提升吊篮、停层保护装置及断绳保护装置故障率高,安全可靠性差,长期处于失控状态,影响施工人员人身安全。不符合《**架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92),禁止使用。 8 毛竹脚手架 由于毛竹脚手架存在材质偏小、破裂、虫蛀和材质不易控制、架体刚性差的问题,且绝大部分还存在未经特殊计算、搭设不规范等安全事故隐患,禁止使用。 9 脚手架木垫板 木垫板易腐蚀、抗压强度不高,造成立杆钢管悬空,架体变形,存在严重安全隐患,限制使用。 10 支撑架垫板 支撑架采用木垫板时,施工方案应对支撑架承受的荷载进行计算确定是否在钢管底部增设钢垫板分散荷载压力,限制使用。 11 简易临时吊架 用钢筋焊成梯型架体,挂在外墙上,在梯形架体的横梁上铺设脚手板后,作为砌筑和装修脚手架使用,在施工现场临时搭设,制作粗糙,缺少安全措施。已造成多起群死群伤事故,禁止使用。 12 自制简易吊篮 包括用扣件和钢管搭设的吊篮、不经设计计算就制作出的吊篮、无可靠的安全防护和限位保险装置的吊篮,禁止使用。 13 大模板悬挂脚手架(包括同类型脚手架) 在大模板就位后,再在其上安装“掛脚手架”作为操作平台,在安装过程中,施工人员必须站在起重机吊起的架体上作业,由于结构缺陷,架体横向稳定性差,抗风荷载能力差,容易造成架体倾翻,极易发生坠落事故。在设计、搭设和使用方面存在严重安全隐患,危险性大,禁止使用。 14 砼后浇带处支撑施工要求 严禁采用将后浇带处的支撑架拆除后再顶撑回去的施工方法,支撑架的拆除应严格按照施工方案进行施工,施工方案应根据上部结构的支撑情况和受力状况通过计算确定拆除方案。 15 直接搁置外脚手架上滑槽 滑槽一般架在脚手架上,卸料过程中操作人员在脚手架上操作存在较大的安全隐患,容易造成坠落事故的发生,禁止使用。 16 超过一定使用年限的塔式起重机 630kN.m以下(不含630kN.m)、出厂年限超过10年(不含10年)的塔式起重机;630—****kN.m(不含****kN.m)、出厂年限超过15年(不含15年)的塔式起重机;****kN.m以上、出厂年限超过20年(不含20年)的塔式起重机。由于使用年限过久,存在设备结构疲劳、锈蚀、变形等安全隐患。超过年限的由有资质评估机构评估合格后,可继续使用。 17 超过一定使用年限的施工升降机 出厂年限超过8年(不含8年)的SC型施工升降机,传动系统磨损严重,钢结构疲劳、变形、腐蚀等较严重,存在安全隐患;出厂年限超过5年(不含5年)的SS型施工升降机,使用时间过长造成结构件疲劳、变形、腐蚀等较严重,运动件磨损严重,存在安全隐患。超过年限的由有资质评估机构评估合格后,可继续使用。 18 水泥预制板临时活动房屋 这类活动房现在无标准,基础构造过于简陋,经不住暴风雨的袭击。易发生安全事故,禁止使用。 19 混凝土多功能复合型(2种或2种以上)膨胀剂 多种功能复合质量控制难度大,造成混凝土质量不稳定,禁止使用。
3、加强工程用车管理,杜绝重大交通事故发生。2、完善消防安全管理体系,火灾事故为零。1、对各种不稳定因素和不稳定事件苗头控制率1(略)%。一、分包人应对综治、消防、治安、交通实现以下管理目标第二条协议内容:第一条项目名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程
三、分包人的权利、义务3、对分包人的治安防范、消防安全技术措施有权进行监督检查指导,对治安防范措施不到位,消防安全管理存在隐患,有权提出整改意见和建议,并依据本协议给予违约处罚。2、结合实际,督导建立健全治安防范措施,制定相关应急预案,对综合(略),提高管理人员综合能力。1、严格执行国家及地方法律法规,对施工现场的员工进行法制宣传教育。二、承包人的权利、义务4、加强法制宣传,提高员工法制意识,确保无重(特)大治安、刑事案件。
5、落(略),按照《消防法》的要求配置消防器材及消防设施,保证(略)。施工动火须经监理单位审批同意后,方可执行。4、加强对员工思想教育和法制宣传,杜绝发生盗窃案件。3、加强治安防范,落实值班制度,对施工现场重要物资及仓库等场所,要定期检查,确保无盗窃、无治安事件发生。2、按照**机关要求,应加强技防设施的配置,对重要部位、关键区域应安装监控设备,做好(略)。1、关爱员工生活,按时发放工资,妥善化解矛盾,杜绝群体性上访、围堵等事件。分包人应建立健全动态管理体系,制定本项目综合治理、消防、治安、交通管理措施,落实责任人,做到有计划、有安排、有检查、有记录,发现问题,及时解决,确保工程顺利履约。
2、分包人施工现场发生盗窃事件,每起给予5(略)0-1(略)元处罚,一次案值大于1(略)元以上的,给予案值金额双倍处罚。1、发生打架斗殴、滋事的,每起给予当事人罚款5(略)元,并对分包责任人处罚1(略)0元。四、分包人发生以下情形之一的,为分包人违约,承包人有权给予相应的处罚:8、加强分包队伍之间的沟通协调,在交叉作业施工区域,杜绝与其他分包队伍发生摩擦和冲突,避免影响施工质量、安全、进度。7、加强员工大临设施管理,落实专人管理负责制,对入住人员登记造册,严禁混居,严禁外来人员借宿等,严禁使用大功率电器设备,严禁堆放工机具及易燃材料,消除事故隐患。6、按照消防管理规定,危化品、易燃易爆品必须独立入库,专人负责管理并做好入库出库记录。
8、若发生较大及以上火灾事故,应接受国家行政机关处罚,除按照联合调查组结果赔偿直接经济损失及间接经济损失外,再予处罚20-50万元。7、对发生围堵承包人、发包人(含项目业主)办公地点,影响正常办公秩序等行为,每起处罚10-30万元。如因事件被媒体报道,给承包人、发包人(含项目业主)声誉或形象造成负面影响的,除追究法律责任外,应给予加倍处罚。6、蓄意组织现场作业人员到政府机关上访闹访或围堵政府机关的,每次处罚10-30万元。5、对发生围堵承包人项目部、业主现场办公场所或承包人办公地点的事件,按照合同约定每次处罚20万元以上。4、发生打砸承包人、发包人(含项目业主)所属设施、设备、器具等的,或围攻承包人、发包人(含项目业主)员工造成人员伤害的,由分包人全额赔偿经济损失,并视情给予相应处罚。3、施工现场如发生一般火灾事故,给予1(略)元处罚。
附件九:对相关方的环保倡议2、本管理协议作为工程分包合同的附件,与工程分(略),具有同等法律效力。1、其他未尽事宜,应按照国家相关法律法规执行。第三条(略),涉嫌违法犯罪的,均移送司法机关依法处理。
承包人:(略) 分包人:FBDW 法定代表人: 法定代表人: 经办人: 委托代理人:
记录编号:ZGWY-QEOCR-16-2使用编号:HTBH附件十:对相关方的职业健康安全倡议通报人:日期:单位(部门):(略)有研亿金集成电路用高纯溅射靶材生产项目项目部记录编号:ZGWY-QEOCR-16-1使用编号:HTBH
相关方名称 FBDW 提供服务内容 工程分包 服务的单位(部门) (略)有研亿金集成电路用高纯溅射靶材生产项目项目部 服务提供时间 ****年12月至****年01月 公司质量环境职业健康安全一体化管理方针(内容):关注客户铸就精品珍爱健康和谐自然规范管理科学发展 公司环境控制目标:污水、噪音、粉尘、和固废达标排放,节能降耗,**使用逐步实现减量化和无害化,争取标准化文明工地。 本项目现场在环境控制方面的主要要求:严格遵守公司各项管理制度,文明施工,不得乱掷乱倒建筑垃圾,现场做到工完料清,粉尘、污水、噪声和固体废弃物达标排放。 **双方在环境保护方面的职责和义务:请详见分包合同工程安全施工协议书 其他需要明确的事项:无 相关方代表(签字、盖章):日期: 相关方名称 FBDW 提供服务内容 工程分包 服务的单位(部门) (略)有研亿金集成电路用高纯溅射靶材生产项目项目部 服务提供时间 ****年12月至****年01月 公司质量环境职业健康安全一体化管理方针(内容):关注客户铸就精品珍爱健康和谐自然规范管理科学发展 公司职业健康安全控制目标:生产安全死亡责任事故为0,重伤事故为0;轻伤事故为0;施工现场火灾事故为0,职业病发生例为0,HSE负面事件为0。 本项目现场在职业健康安全控制方面的主要要求:严格遵守法律法规、公司各项管理制度及安全技术操作规程,配备专兼职安全员,人员服从指挥,不违章作业,正确使用劳保用品,遵守国家及公司的安全防火规定,施工区域内不得随意动火,特种作业人员必须持证上岗,现场查出的事故隐患按要求及时整改。 **双方在职业健康安全方面的职责和义务:请详见分包合同工程安全施工协议书 其他需要明确的事项:无 相关方代表(签字、盖章):日期:
2、双方指定人员一经签名即表示本人已充分了解并接受所承担的经济、法律责任。1、双方现场指定人员均应在各自被授权范围内(除非专用条款中另有约定,否则均执行通用条款约定)履行职责并承担相应经济、法律责任;对指定人员超越被授权范围的行为,双方均不予认可,由此产生的一切经济、法律责任由责任人自行承担。附件十一:分包人项目管理机构组成人员表通报人:日期:单位(部门):(略)有研亿金集成电路用高纯溅射靶材生产项目项目部
职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 职务 姓名 职称 证书名称 级别 证号 专业 社保(已缴/未缴) 备注 项目经理 施工负责人 技术负责人 现场材料员 现场技术员 现场安全员 现场专业质量检查员 劳资员 ……(根据需要增减岗位和人员)
法定代表人:分包人:FBDW3、人员岗位和数量不限于表格中内容,承包人和分包人(略)。
系的(略)。姓名:性别:年龄:职务:法定地址:单位名称:法定代表人资格证明书投标附件二:《法定代表人资格证明书》格式
(略)投标人:特此证明!为施工、竣工和保修有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水的工程,签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
我公司全面研究了有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程招标文件及招标补充文件,我们将对招标文件中的所有规定承担责任和义务。我公司的含税报价为(万元),其中包含安全文明施工措施费(万元)。(略):(略)
地址:法定代表人或其授权委托人:(签字)投标人:(盖章)如果我公司中标,我公司保证向(略)。我公司所递交的投标文件已充分考虑了各种内外部因素对报价的影响;响应招标文件规定,若我公司(略)期限内签署施工合同,则我公(略)。我公司现递交投标文件壹份,同意自行承(略),并完全理解(略)。
日期:(略)
注:后附我公司法定代表人及被授权人身份证复印件特此委托。本授权书声明:(姓名)系的法定代表人,现法定代表人授权委托我公司员工(身份证号码:),担任有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程项目负责人,代表我公司履行与贵公司签订的合同或协议,该同志签署的所有文件及处理与工程项目有关的一切事宜,我公司均予以认可,并承担经济与法律责任。(略):授权委托书附件四:
(略)被委托人:(略)
编制时间:****年11月20日招标单位:(略)招标文件有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程专业分包(略)招标编号:HB****
采用经评审的最低价评标法(经评委评审的最低价且不超过采购人对该采购项的成本测算价),择优选定中标单位。开标、评标工作由采购人的主办单位组织,抽取评标专家参加评标。开标评标2、招标及评标办法:(略)
序号 条款名称 编列内容 1 招标人信息 名称:(略)地址:**市河东区毛条厂路2号瀛科大厦508室邮编:3(略)0联系人:宋俊伟电话:****监督人:刘雪艳联系人电子邮箱:****@qq.com监督电话:**** 2 项目名称 有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目 3 建设地点 **省**市经济技术开发区内 4 招标范围及标段划分 招标范围:屋面雨水斗至室外第一个雨水井(不含雨水井),包含雨水斗、雨水管、管件、支吊架、土方开挖及回填、灌水试验等,以及施工图内相关所有内容(以发包人提供图纸为准)。标段划分:一个标段 5 招标方式 公开招标 6 报价方式 含税固定总价,投标人已依据图纸对合同清单中工程量及清单项进行核对,本合同总价中标人已充分考虑并包含因图纸工程量与合同工程量清单不一致所产生的费用;若施工图纸无设计变更,不论实际工程量、清单项、图纸工程量与合同清单工程量相比增加或减少,合同清单工程量及综合单价均不调整,即合同总价不作调整。 7 物资、材料 甲供材料:无。 8 计划工期及重大节点 工期:****年12月25日-****年01月15日(具体开工日期以双方书面确认的日期为准);重大节点:无。 9 质量要求 1、质量验收标准:本工程质量等级约定为不低于中华人民**国《工程施工质量验收规范》的合格标准,且各项使用功能满足设计要求,以经**市建设工程质量监督部门备案后的相关结论为准;若本合同文件约定的任何工程质量标准低于国家标准,则按国家标准执行;若合同文件约定的任何工程质量标准高于国家标准,则按合同文件约定的标准执行。两标准不一致时,执行较高标准。2、质量验收等级:按上述验收标准要求,工程质量达到合格;3、质量创奖创优:**市天衢杯;4、样板间:无;5、质量违约责任:因分包人原因导致工程质量不符合合同要求的,导致发包人及工程师对承包人进行处罚,由此产生的一切后果责任、损失全部由分包人承担。6、质量保修:结算价款的_3_%作为本工程质量保修金(保修金不计利息);质量保修范围、内容、期限及保修金退还等执行附件《工程质量保修协议书》;7、其他约定:无。 10 安全文明施工及环境管理要求 1、安全指标:伤害事故为0、机械事故和火灾事故为0、职业病发病率为0;2、配足配齐专职安全员;3、创奖要求:**市安全文明工地4、安全文明施工标准化:满足公司《五冶集团**有限公司示范工地建设指南》要求,同时满足**市文明施工标准。5、环境管理指标:符合**市环境管理相关规定的要求,噪音、废水、粉尘排放和监测达标;6、安全文明施工措施费:不少于合同金额的2%,费用已包含在综合单价中。7、其他要求:分包人应严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-****)、《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-****)、《**市工程施工作业现场管理规定》、《**市扬尘污染防治条例》的相关规定。 11 技术要求 1、执行“危险性较大的分部分项工程安全管理规定”的要求。2、涉及到需要做深化设计的内容,必须做深化设计,并经该工程的设计单位认可。3、分包人应配备满足施工测量精度要求及检验合格期内的测量仪器,测量人员必须持证上岗。4、质量符合国家相关验收标准 12 付款方式 预付款:无进度款:工程进度款按月进行支付,招标人收到发包人相应款项后,按招标人项目管理单位经营管理部门审核工作量的85%支付(含同时扣除的应扣款项);承包范围工作内容全部验收通过,招标人收到发包人相应款项后,按招标人项目管理单位经营管理部门审核工作量的85%支付(含同时扣除的应扣款项);整个工程项目备案验收通过,双方办理完结算后,招标人收到发包人相应款项后,支付至本合同结算价的97%(含同时扣除的应扣款项);余结算价款的3%作为本工程质量保修金,自竣工验收合格起满两年后且无质量问题一次性付清。 13 投标人条件 资质条件:建筑机电安装工程专业承包三级及以上管理要求:初次参与,需经过招标人组织的能力鉴定并合格。项目经理及项目团队能力要求:具备承担本标段施工组织与管理能力,并经发包人相关部门对其能力鉴定“合格”。资金要求:具有足够的流动资金以保证此项目施工期各节点的资金投入业绩要求:类似工程业绩;信誉要求:无不良履约记录;其他要求:无 14 投标保证金 投标保证金的递交:投标截止日前递交。投标保证金的形式:银行转账投标保证金的金额:1万元开户名:(略)**分公司开户银行:中国农业银行**河西支行人民公园分理处账号:****(略)****若未中标,退还投标保证金通过银行转账方式,不以现金方式退还。 15 分包 不允许 16 实质性条款偏离 不允许 17 踏勘现场 不组织,投标人自行安排。现场负责人:赵叶辉联系电话:**** 18 递交投标文件截止时间 详见五矿电商平台上投标截止时间 19 招标文件领取 投标人资格经资格审查合格后登陆中国五矿集团有限公司采购电子商务平台自行下载招标文件。凡投标人向招标人递交投标文件的,即从法律上视为投标人已经完整阅读并且熟知了招标文件的全部内容,且投标人对招标文件的全部内容予以完全接受和响应。若投标人中标,本招标文件作为双方合同的组成部分。 20 标书要求 一、投标人须在电子商务平台“首页”右下角的“操作手册”栏,点击“查看更多”,进入操作手册栏目中下载最新版“五矿离线投标工具”,使用该工具生成加密文件,并按要求上传所有以下资料(否则视为无效标):1、加密数据包(开标一览项、报价、初步评审、详细评审);2、加密商务标;3、加密商务标-报价清单;4、加密技术标;5、加密技术标-其他。其中加密商务标上传、加密技术标上传、加密数据包上传,三个按钮:上传时覆盖已上传文件;加密商务标-其他上传、加密技术标-其他上传,两个按钮:可上传0到多个文件。二、标书内容及要求:分为商务标和技术标1、商务标要求:(1)投标书(盖章、签字);(2)法定代表人资格证明书(盖章);(3)投标负责人授权委托书(盖章、签字);(4)项目负责人授权委托书(盖章、签字);(5)报价清单(盖章);三、技术标述标人要求(若有):无 21 投标文件装订 按相关要求执行 22 开标时间和地点 开标时间:详见五矿电商平台上投标截止时间开标地点:五矿电商平台线上开标室 23 投标文件答疑 评审所有投标文件后视情况可进行答疑。 24 履约担保 履约担保的形式:现金,或提供招标人认可的银行或担保机构出具的不可撤销、见索即付的银行保函或担保函,或招标人认可的其他担保方式履约保证金比例:合同金额的5% 25 其他说明 其他要求详见合同约定
(4)唱标;(3)投标人在中国五矿集团有限公司采购电子商务平台上进行投标文件解密;(2)投标截止时间后公布投标人;(1)投标截止时间前招标人、监督人、投标人在中国五矿集团有限公司采购电子商务平台上签到;招标人按下列程序进行开标:开标
投标单位报价相同的情况下选择中标单位及中标单位优先选择实施标段划分的原则:有关澄清的(略),应以书面形式进行。投标文件中的不明确或不明白内容,评标小组可以要求投标人澄清。投标文件的澄清(6)开标结束。(5)投标人在中国五矿集团有限公司采购电子商务平台上进行唱标结果确认;
有下(略),经评标委协商一致,采购人将重新采购:重新采购或不再采购(4)评审优的投标单位。(3)根据投标单位或中标单位在建工程的承揽及履约情况。(2)在上年度评为优秀合格供方的投标单位或中标单位;(1)在中国五冶近三年有好业绩的投标单位或中标单位;
(1)投标人未按要求足额提交投标保证金。有下(略),经评标委协商一致,视为废标:重新采购后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,采购人有权按照特殊采购的方式进行采购。(3)经评标委员会评审后否决所有投标的。(2)本次采购结果不能满足采购人成本测算价要求的;(1)投标(略),投标人数少于采购人公司规定数量的;
(1)不同投标人的投标文件内容存在非正常一致;以下情形视为围串标行为,按采购人相关制度规定予以处罚:(5)在评标过程中,评标委发现投标人以他(略)式投标的。(4)在评标过程中,评标委发现投标人相互串通投标或者与采购人串通投标的,投标人向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标的。(3)投标文件对采购文件实质性要求和条件未作出实质性响应的。(2)提交的附件未按照要求盖章或无法人或无其授权人签字的。
(7)不同投标人的投标文件由同一台电脑编制(即机器码相同);(6)不同投标人的投标文件相互混传;(5)不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人;(4)不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制;(3)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(2)不同投标人的投标文件错漏之处一致;
1.9评标办法:(12)不同投标人在中国五矿电子商务平台上提交相关资料的IP地址相同。(11)不同投标人聘(略),但投标项目本身要求采用专有技术的除外。(10)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(9)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;(8)不同投标人的投标文件委托同一单位或者同一个人编制;
2.1.2对投标人的纪律要求2.1.1采购人不得(略),不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。2.1对采购人的纪律要求二、纪律和监督评标办法:电商平台开标后,招标人与经评审的最低报价的投标人进行价格维护。当其价格低于(略),推荐为预中标人;当其价格高于招标人控制价且拒绝价格谈判、维护,则评标委与次低价投标人进行价格谈判、维护,当其价格低于招标人控制价,推荐为预中标人。若经价格谈判仍高于招标人控制价,则做流标处理。招标人重新招标,本次参与投标的所有投标人不得再次参与竞标。评标原则:招标人控制价范围内经评审的最低价中标。
为牟取中标向集团公司总部及所属企业员工等利益相关人员行贿的;串通投标、围标、陪标或恶意报价的;2.2.1供应商出现下列情形之一的,原则上列入“黑名单”:2.2关于“黑名单”的特别说明2.1.4投标人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,可向采购监督人员反应。采购监督人员、电话:刘雪艳(略).1.3投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标,不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。否则,采购人没收投标人的投标保证金,并追究其法律责任。
(略)经济损失的;未经采购人同意,将中标项目转让给第三方的;未按合同约定履行义务,产品出现重大质量问题、达不到合同要求标准,或存在重**全/环保隐患拒不改正甚至造**全/环保事故的,或恶意拖延工期等,给采购人造成超过10万元以上重大经济损失的;无正当理由放弃中标、或者在规定的时间内不与采购人签订合同的;故意捏造事实、伪造证明材料,恶意投诉的;通(略),提供虚假财务报表或者业绩、提供虚假的信用资料或有其他弄虚作假行为的;
“黑名单”供应商的公示期不少于三年,自公示之日起计算。公示期内严禁参与采购活动,即实行不少于三年的禁入处罚。严重违反(略),包括集团公司风险管理部门在不良客户和供应商信用管理中发布的客户和供应商的“黑名单”。发生恶意讨薪、聚众闹事、诽谤、诬告、陷害等不正当经营行为,给采购单(略)面影响的;
授权人身份证复印件或扫描件授权人身份证复印件或扫描件委托代理人身份证复印件或扫描件委托代理人身份证复印件或扫描件特此委托。代理人无转委托权。本授权书声明:(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(受委托人单位名称)的(姓名)为本公司的合法代理人,以本公司的名义参加(略)的有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目虹吸排水工程的投标活动。代理在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本法定代表人予以承认。授权委托书投标附件三:《授权委托书》格式
(略)投标人:(印章)委托代理人(签字):法定代表人(签字):
附件十三:安全文明施工、环境保护措施费用投标报价清单(****版)附件十三:安全文明施工、环境保护措施费用投标报价清单(****版)附件十三:安全文明施工、环境保护措施费用投标报价清单(****版)附件十三:安全文明施工、环境保护措施费用投标报价清单(****版)附件十三:安全文明施工、环境保护措施费用投标报价清单(****版)附件十三:安全文明施工、环境保护措施费用投标报价清单(****版)附件十三:安全文明施工、环境保护措施费用投标报价清单(****版)附件十三:安全文明施工、环境保护措施费用投标报价清单(****版)工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目工程名称:有研亿金新材料(**)有限公司集成电路用高纯溅射靶材生产项目标段内容:虹吸排水工程投标单位(盖章):投标单位(盖章):投标单位(盖章):填报人:填报人:填报人:序号类别项目类别参考标准参考图例计量单位工程量综合单价(元)合价(元)备注11清洁卫生:配置清洁人员,确保施工现场的环境卫生。/工时5(略)121.6材料堆放各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放整齐,并设置明显标志。材料、构件、料具等堆放时,应集中,按规划堆放,悬挂有名称、品种、规格等标牌;易燃易爆物品不能混放。作业区及建筑物楼层内,应随完工随清理。各楼层内清理的垃圾应及时运走,施工现场的垃圾应分类集中堆放。项****.7现场消防合理配置灭火器材,一般临时设施区,每1(略)平方米配备两个10L灭火器,大型临时设施总面积超过12(略)平方米的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄砂池等器材设施,上述设施周围不得堆放其它物品;临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25平方米应配置一个各类合适的灭火器,施工配电箱、油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器。项****.12人员岗位标卡施工现场的管理人员和作业人员应佩带个人身份标卡。/项****.4劳动防护用品与安全监测安全检测费用:安全带、安全帽及脚手架、提升架等架体内外安全网等安全防护用品设施的检测,起重机、塔吊等吊装设备(含井字架、**架)与外用电梯的安全检测。/项****.4劳动防护用品与安全监测防坠器:为高空作业人员设置防坠器,拉设贯通的钢丝溜绳;吊篮作业人员设置单独的生命绳。个****.4劳动防护用品与安全监测劳保防护用品:作业人员具备必要的安全绳、安全带、劳保鞋、绝缘手套等安全防护用品。项****.4劳动防护用品与安全监测安全帽:进入施工现场所有作业人员需佩戴安全帽。顶****.4劳动防护用品与安全监测安全反光背心:塔吊指挥、现场管理人员等配备反光背心。条****.5安全宣传教育培训支出安全资料、特殊作业专项方案的编制、培训及教育。/项****.6体系认证安全保证体系认证、安全评价及检验检测支出。/项****.7整改、论证费安全隐患整改、危险性较大工程安全专项方案专家论证支出。/项10合计(1+2+3+4)合计(1+2+3+4)合计(1+2+3+4)合计(1+2+3+4)合计(1+2+3+4)合计(1+2+3+4)合计(1+2+3+4)0
姚大伟5 [ 退出 ]
会员等级:(略)
有效期至:(略)
"/>
中招联合信息股份有限公司 ? 版权所有 京ICP备 (略)
京公网安备 (略)号