位置>千里马招标网> 招标中心> 2022年连江县凤园西侧片区老旧小区改造弱电管道工程监理服务采购公开询价[F...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
【2022年**县凤园西侧片区老旧小区改造弱电管道工程监理服务采购】(项目编号:【****】),采购人为【****】,业主为【**县城市建设****公司】,采购代理机构为【****】。本项目资金已落实,具备采购条件,现进行公开询价,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商(以下简称供应商)参加询价应答。
1. 项目概况与采购内容
1.1项目概况:采购**县凤园西侧片区老旧小区改造弱电管道工程的监理服务。
采购范围和内容:**县凤园西侧片区老旧小区改造弱电管道工程监理服务,包含工程量清单及施工图纸范围内的全部监理内容。
工程建设地点:**市**县
服务时间:同本建设项目施工合同工期。
工程质量要求:符合本工程采购文件和国家现行建设工程有关标准、规范的合格要求,且在工程完工后该项目能够完全投入使用。
1.2本项目不划分分包。
1.3本项目设置最高限价,供应商根据收费依据进行折扣报价,最高折扣上限如下,供应商报价高于最高限价的,其应答将被否决。
(1)监理服务最高折扣上限:50%;
(2)收费依据:①国家发改委、建设部《关于印发的通知》(发改价格〔2007〕670号)
②****办公室《****政府投资项目规范管理若干意见的通知)》(连政办规〔2022〕3号)
2. 供应商资格要求
2.1 供应商基本资格要求:
2.1.1供应商应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人,合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
2.1.2本项目不接受联合体应答。
2.1.3供应商须具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程监理综合资质或工程监理市政公用工程专业丙级或以上资质。
2.2 供应商不得存在的情形
2.2.1供应商不得存在下列情形之一
(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被依法暂停或取消投标资格的;
(3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5) 在最近三年内有骗取中标/中选的、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6) 在最近五年内被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7) 在最近五年内被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8) ****法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准);
2.2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一分包(标包)或者未划分分包(标包)的同一项目询价应答。
3. 询价文件获取
3.1获取时间:2022年12月16日14时20分至2022年12月19日17时30分(**时间,下同)。
3.2获取地点:**市**区信平路10号,****6楼招标业务部。
3.3询价文件获取方式:
3.3.1关注采购代理机构电子招投标平台(https://zb.****.cn/)并根据提示完成注册、询价文件费用支付或关注“链捷招”的微信公众号,在“链捷招-投标”中根据提示完成询价文件费用支付(注册审核联系商务专员,电话:180****3032)
3.4 询价文件每套售价100元人民币,售后不退。
4. 应答文件的递交
4.1 应答文件递交截止时间(即应答截止时间):【2022年12月21日14时30分】。
4.2 应答文件递交地点:【****,**市**区信平路10号702室】。供应商应在应答截止时间前将应答文件邮寄至询价文件指定地点,供应商须为应答文件预留出足够的邮寄时间,逾期不接收,因邮寄或快递的原因未在应答截止时间前送达指定地点的,一切责任由供应商负责。
4.3 本项目将于上述同一时间、地点进行唱价,【采购人/采购代理机构】邀请供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
4.4 出现以下情形时,【采购人/采购代理机构】不予接收应答文件:
4.4.1 逾期送达或者未送达指定地点的;
4.4.2 未按照询价文件要求密封的;
4.4.3 未按照本询价公告要求获得本项目询价文件的。
5. 发布公告的媒介
本询价公告仅在(http://www.****.cn/)上发布,其他媒介转载无效。
6. 联系方式
采 购 人:****
地 址:**市**县**镇国优路三号
业 主:**县城市建设****公司
地 址:**县敖江镇毗(田屯)村墩顶路2号
采购代理机构:【****】
地 址:【**市**区信平路10号】
邮 编:【350007】
联系人1:严华珍 189****6859
联系人2:林滢 180****8899
电子邮件:****@chinaccs.cn
报名联系人及退保联系人:
联系人:王明媛,电话:180****6172,电子邮箱:****@chinaccs.cn
采购人:****【(盖章)】
业主:**县城市建设****公司【(盖章)】
【采购代理机构:****(盖章)】
2022年12月16日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多连江县招标采购信息
- 绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)
- 12月16日
- 宁河区一中片地块三土地平整项目中标
- 12月16日
- 湘西土家族苗族自治州应急管理局关于
- 12月16日
- [台山市]-园田村1号102卡铺位
- 05月15日
- [台山市]-茂林市场第33卡铺位中
- 05月15日
- [台山市]-东郊路13-5卡铺位招
- 05月15日
- [台山市]-茂林市场第40卡铺位中
- 05月15日
- [台山市]-台荻路33号4-8卡铺
- 05月15日
- 华新水泥(道县)有限公司矿山工程机
- 05月15日
- 延边朝鲜族自治州敦化市额穆镇北大秧
- 12月16日
- 乌沙山2023年盘煤服务询价采购询
- 12月16日
-
连江县建材网
连江县采购信息网
连江县政府公开信息
连江县公共资源交易网
连江县电力交易中心
连江县交易中心
连江县房产交易中心
连江县工程交易中心
连江县钢铁交易中心
连江县建设交易中心
连江县招投标交易中心
连江县政府交易中心
连江县造价信息网
连江县市政工程信息网
连江县水利工程信息网
连江县通信工程信息网
连江县医药招标网
连江县建筑招标网
连江县工程招标网
连江县建设招标网
连江县施工招标
连江县装饰工程招标
连江县建设工程网
连江县水利招标信息网
连江县电力招标网
连江县建委招投标网
连江县建筑管理网
连江县建设信息港
连江县教育招标网
连江县装修招标
连江县人力和社会保障局
连江县建设网
连江县总包工程
连江县政府工程招标
连江县工程施工招标
连江县工程公开项目
连江县工程采购信息
连江县招标投标采购平台
连江县省市工程建设网