位置>千里马招标网> 招标中心> 富顺县农业农村局 关于2019年度审计整改情况说明
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
富顺县农业农村局 关于2019年度审计整改情况说明 | |
根据《富顺县人民政府办公室关于印发2019年度审计整改任务清单的通知》(富府办函〔(略)文件精神,我局高度重视,及时召开相关部门负责人参加的审计整改工作专题会议,针对我单位涉及的问题清单,要求各部门立即组织专人进行逐个梳理核实,对存在的问题认真分析并制定整改措施。现将我局存在问题核实整改情况说明如下: 一、扶贫信(略) 反映我(略),扶贫开发系统中有190名建档立卡贫困人员身份信息不完善、有13名户主电话号码大于11位、有306名户主电(略),已对扶贫开发系统中的190名建档立卡贫困户人员身份信息进行了完善;对13名户主电话号码进行了更正;对306名户主未录(略) 二、扶贫资金和项目管理不严格的问题 (一)反映我局实施的“富顺县2019年富世镇联合村产业(略),审计整改情况说明见附件1。 (二)反映我局实施的“全国新增1000亿斤粮食生产能力富顺县2018年田间工程建设项目”合同期未完成的问题。经核实,情况属实,整改情况说明见附件2。 (略)万、已还款21.8万、提起诉讼55万,已撤诉协议还款5万元、法院调解还款8万元、要求法院强制执行15万、分期还款17.2万。 (四)反映未及时收取应收未收收益7.46(略)。经核实,实际未收取收益7.3628万元。目前提起诉讼的有2万元、法院调解约定时间还款0.8万元、私下协议还款1万元、已还款3.5628万元。 三、政策措施落实不到位,项目推进较缓慢的问题 (一)反映现代农业园区高标准建设“富顺园”3家企业未按照规定办理环境影响评价审批和环评验收的问题。经核实,该3家企业分别为自贡千天百味食品有限公司、四川润新农业开发有限公司、四川威诺生态农业有限公司。目前,自贡千天百味食品有限公司因用地手续不齐全等问题,无法开展环评工作;四(略)种植企业,无需开展环境影响评价。 (二)反映“富顺县农村一二(略)问题。经核实,情况属实,整改情况说明见附件3。 (三)反映富顺县狮市镇古镇旅游基础设施建设进展缓慢的问题。经核实,该项目是由富顺县世锦实业发展集团有限公司具体实施;前期,因项目实施主体资金筹措出现困难等原因,致使项目推进缓慢。目前,该项目进展顺利,已完成投资7000万元,完成工程进度90%,预计今(略)。 特此说明。 附件1.富世街道办事处关于2019年度富世镇联合村产业道路工程建设项目审计整改情况说明 2.(略)计整改情况说明 3.富顺县农业农村局关于富顺县农村一二三产业整合项目审计整改情况说明 富顺县农业农村局 2020年12月10日 附件1 富世街道办事处 关于2019年度富世镇联合村产业道路工程项目审计整改情况说明 富顺县富世镇联合村产业道路建设工程项目于(略)四川政府采购网发布采购公告, 采购公告明确工期为90天,(略)展竞争性谈判确认成交供应商。 该项目属2018年扶贫开发基金项目, 因前期县级相关部门就是否需要发改局立项几经研究、论证耽误不少时间,县上要求加快项目实施进度, 经与施工方友好协商, 约定该项目于(略)工实施,工期60天,于(略)工。 施工期间, 因天气原因影响,不能在5月24日前完成施工((略)4日共有24天有雨)。根据《富顺县富世镇联合村产业道路建设工程合同书》(以下简称合同)“第十、施工组织及工期 2、(略)本合同工程量原则上按期完成,确因气候因素导致工期延误,经发包人现场(略)在施工现场,经与项目主管局县农业农村局该项目管理领导、监理公司领导商议, 根据道路建设须待路基路面干燥后方(略)定顺延工期40天。 该工程项目实际于2019年9月8日完工,施工方组织具备资质资格的质安检测单位出具相关的预配、检测报告,达到了竣工验收条件。 因扶贫开发基金未足额筹集到位(县扶贫移民局解释是因为应由自贡市城投开发公司筹措的市级资金未缴入银行, 银行不予放款到世锦公司, 世锦公司无法拨付各类扶贫开发基金项目工程款), 富世街道办担心施工方按《合同》催索工程款,推迟到(略)验合格。 2019年11月18日,富世街道办申请县级竣工验收,2020年1月19日县级竣工验收合格。 联合村产业道路项目工期延误属实,但根据《合同》“(略)定后增加定额工期”之规定, 按照富顺县气象局出具的天气情况表, 2019年4月1日至9月8日共有81天有雨,综合考虑道路建设须待路基路面干燥后方可施工而并非不下雨就可施工的实情, 先前已同意延期40天, 加上后期有雨57天,至少应延期97天以上。 特此说明! 富世街道办事处 (略) 附件2 富顺县农业农村局 关于全国新增1000亿斤粮食生产能力2018年田间工程建设项目审计整改情况说明 全国新增1000亿斤粮食生产能力项目富顺县2018年田间工程建设。施工合同约定工期180日天:计划开工时间2018年09月18日至2019年03月17日,监理工程师批复正式开工时间为2018年9月22日,主体工程于20(略),县级验收时间为2020年4月21日,比主体工程(略)。延期县级验收原因为: 1、变更增量工程:主体工程完成后,村民要求增加跨渠道坡道、公路等,增减量变更批复时间为2019年4月23日,因与4-6月大春农事季节冲突,7-8月高温伏旱影响,造成工期延长。变更增量工程于2019年9月20日开始实施,2019年10月30日完成,延期县级验收共219天。 2、(略):2019年10月30日至20(略)理组织镇、村进行现场收方、核量,初验合格。延期县(略)。 3、质量检测:(略)旬至(略)成工程质量检测(因春节临近,后遇新冠肺炎疫情,质量检测中途停止)。延期县级验收共115天。 4、县级验收:施工单位2019年3月15日申请验收,2020年4月15日收到主要工程质量检测报告,2020年4月21日组织县级验收。延期县级验收共6天。 上述原因共计造成县级验收延期共计390天。 富顺县农业农村局 2020年11月02日 附件3 富顺县农业农村局 关于富顺县农村一二三产业整合项目审计整改情况说明 一、基本情况 2018年,省级财政下达我县省级现代农业发展工程项目(农村一二三产业融合)资金(略),围绕基地提档升级、农产品加工、新产业新业态培育等进行补助,我局及时发布项目申报通知,进行项目实施镇(略),编制项目实施方案,上报省级批复。2018年11月,项目实施单位鑫辉公司以缺(略)位富顺绿丰农牧业有限公司计划的8000平方米加工厂经县农业农村局、国土局、互助镇(现邓井关街道,下同)及业主多次选址仍未找到可以用于项目建设的合适地块,项目无法实施。2019年6月24日,互助镇人民政府发函放弃项目实施。为充分利用项目资金,切实发挥资金效益,经申请县政府批复,将2018年农村一二三产业融合资(略)接,最终确定在骑龙镇实施该项目,含新建基地及加工厂建设,目前新建基地已完成土地整理、水肥一体化设施安装,山坪塘、水池修建等,加工厂完成土地整理,正在搭建棚顶。前段时期连续阴雨导致项目建设进度较预期延后。 二、整改措施 督促项目实施单位抓紧时间尽快完成项目建设,完成时限:(略) 富顺县农业农村局 (略) | |
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多富顺县招标采购信息
- 太原市尖草坪区交通运输发展中心20
- 02月23日
- 富顺县文体中心经营管理权对外公开招
- 12月15日
- 【韶关市】 【直接选定】 【 韶关
- 12月15日
- 平江县汨罗江长寿镇保护圈治理工程(
- 12月15日
- 【 浈江区】 【直接选定】 【 韶
- 12月15日
- 永济市行政审批服务管理局关于对山西
- 02月23日
- 原皖北煤电集团总医院门牌灯箱及楼顶
- 12月15日
- 关于中国电信股份有限公司灌云分公司
- 02月23日
- 【 武江区】 【直接选定】 【 韶
- 12月15日
- 许继电力设计院赣州85MW县域分布
- 02月23日
- 关于中国电信股份有限公司灌云分公司
- 02月23日
- 中国电信股份有限公司宜宾分公司双城
- 02月23日
-
富顺县建材网
富顺县采购信息网
富顺县政府公开信息
富顺县公共资源交易网
富顺县电力交易中心
富顺县交易中心
富顺县房产交易中心
富顺县工程交易中心
富顺县钢铁交易中心
富顺县建设交易中心
富顺县招投标交易中心
富顺县政府交易中心
富顺县造价信息网
富顺县市政工程信息网
富顺县水利工程信息网
富顺县通信工程信息网
富顺县医药招标网
富顺县建筑招标网
富顺县工程招标网
富顺县建设招标网
富顺县施工招标
富顺县装饰工程招标
富顺县建设工程网
富顺县水利招标信息网
富顺县电力招标网
富顺县建委招投标网
富顺县建筑管理网
富顺县建设信息港
富顺县教育招标网
富顺县装修招标
富顺县人力和社会保障局
富顺县建设网
富顺县总包工程
富顺县政府工程招标
富顺县工程施工招标
富顺县工程公开项目
富顺县工程采购信息
富顺县招标投标采购平台
富顺县省市工程建设网