位置>千里马招标网> 招标中心> 中粮家佳康(河南)有限公司日处理650立方养殖废水土建施工总承包【重新招标】...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
公告
招标项目所在地区:**省**市
本****日处理650立方养殖废水土建施工总承包项目【重新招标】(招标项目编号:****),已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为企业自筹,招标人为****。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
项目规模:日处理650立方养殖废水土建施工总承包项目 。
招标内容与范围:本招标项目划分为标段1 个标段,本次招标为其中的:
001 第1包
001 第1包:
详见其他补充内容
本项目不允许联合体投标。
获取时间:2023年03月17日09时00分00秒---2023年03月22日16时00分00秒
获取方法:详见其他补充内容
递交截止时间:2023年04月06日09时00分00秒
递交方法:详见其他补充内容
开标时间:2023年04月06日09时00分00秒
开标地点及方式:详见其他补充内容
1、招标条件
本次招标为****四期13.8万头保育育肥生猪养殖项目,招标人(项目业主)为****,建设资金100%来自企业自有,本次招标项目已具备招标条件,现对本次招标项目的日处理650立方养殖废水土建施工总承包项目进行公开招标。
2、项目概况和招标范围
2.1项目规模:日处理养殖废弃物650立方;
2.2建设地点:**省**市黄口镇丁楼村中粮黄口沼气站内;
2.3招标内容与范围:包括不限于气浮设备间及调节组合池、生化组合池、脱硫装置基础及CSTR厌氧发酵罐基础、综合设备间、管廊架、道路及围墙、水电配套。
2.4计划工期:
总工期:2023年4月15日至2023年8月1日;其中2023年5月4日前CSTR厌氧发酵罐、脱硫罐基础具备设备安装条件。
2.5质量标准:符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准,满足招标人建设目标及技术要求。
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人是在中华人民**国境内注册的独立法人或者其他组织,并在人员、设备等方面具有相应的履约能力。
3.2投标人资质条件:
3.2.1 投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包一级及以上资质,具备有效的安全生产许可证;
3.2.2拟参加投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,证企相符且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标;****公司与子公司不得同时参加同一标段投标。
3.4 本次招标不接受联合体投标;
3.5信誉要求:
(1)投标人未被相关部门列入企业经营异常名录和税收违法黑名单;
(2****机关列入失信被执行人名单。
(3)投标人、法定代表人、拟派项目经理近三年(近三年是指2019年1月1日至获取招标文件截止时间止)无行贿犯罪行为【本次招标所称"行贿犯罪行为"****法院判决书中有判决投标人或其法定代表人或拟派项目经理犯行贿罪的情形】。
注:按招标文件要求提供信誉要求承诺。
3.6拟投入项目管理人员必须是本企业合法在职人员,且未担任其他任何在施建设工程项目的施工管理工作。质量员、施工员具有有效的相关专业岗位证书,安全员具有有效的安全生产考核合格证书(外省市企业应提供相对应的证书)。
4、招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2023年3月17日9:00起,至2022年3月22日16:00止,登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。
4.2 招标文件售价500元,平台服务费200元,售后不退。
4.3下载者登陆平**,须前往中招联合招标采购平台:www.****.cn/免费注册(平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查);注册为一次性工作,以后若有需要只需变更及完善相关信息;注册成功后,可以及时参与平台上所有发布的招标项目。平台注册成功后,登陆平台真实准确完善用户信息,特别是财务信息。
4.4下载者须通过平台填写“购标申请”。
4.5下载者需要发票的,招标文件费用由招标代理机构出具,投标人自行下载电子版发票(大约时间为招标文件获取截止时间后10日开始);平台下载服务费由“中招****公司”出具增值税电子普通发票,可登录平台自行下载。
4.6平台统一服务热线:010-****7110,(工作日9:00-12:00,13:30-17:00),平台将确保下载者的购买信****公司有关工作人员保密;如****公司工作人员联系咨询事宜,则视为下载者主动放弃信息保密的权利,平台公司将不承担任何责任。
4.7投标人可登陆中招联合招标采购平台:www.****.cn/,在右侧点击“帮助中心”“
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多哈尔滨市招标采购信息
- 宣桥镇老港农民集中安置单元内横一号
- 03月17日
- 歙县行政中心绿化管护及绿植租摆采购
- 03月17日
- 广州市第四资源热力电厂二期工程及配
- 03月17日
- [单位入围]武平县西苑路及周边雨污
- 03月17日
- 关于桃源街道湖西垃圾中转站周边道路
- 03月17日
- 老城区生态修复和景观提升工程-西山
- 03月17日
- 鑫都置业齐河御临河院项目(一期)景
- 03月17日
- 营头镇农村环境整治基础设施提升项目
- 03月17日
- 赵县城区街头绿地、游园及公园提升改
- 03月17日
- 庆阳路(联合路—洪店路)道路工程施
- 03月17日
- 十堰市张湾区李家院安置区规划红线外
- 03月17日
- 北京京城惠通环保有限公司2023复
- 03月17日
-
哈尔滨市建材网
哈尔滨市采购信息网
哈尔滨市政府公开信息
哈尔滨市公共资源交易网
哈尔滨市电力交易中心
哈尔滨市交易中心
哈尔滨市房产交易中心
哈尔滨市工程交易中心
哈尔滨市钢铁交易中心
哈尔滨市建设交易中心
哈尔滨市招投标交易中心
哈尔滨市政府交易中心
哈尔滨市造价信息网
哈尔滨市市政工程信息网
哈尔滨市水利工程信息网
哈尔滨市通信工程信息网
哈尔滨市医药招标网
哈尔滨市建筑招标网
哈尔滨市工程招标网
哈尔滨市建设招标网
哈尔滨市施工招标
哈尔滨市装饰工程招标
哈尔滨市建设工程网
哈尔滨市水利招标信息网
哈尔滨市电力招标网
哈尔滨市建委招投标网
哈尔滨市建筑管理网
哈尔滨市建设信息港
哈尔滨市教育招标网
哈尔滨市装修招标
哈尔滨市人力和社会保障局
哈尔滨市建设网
哈尔滨市总包工程
哈尔滨市政府工程招标
哈尔滨市工程施工招标
哈尔滨市工程公开项目
哈尔滨市工程采购信息
哈尔滨市招标投标采购平台
哈尔滨市省市工程建设网