位置>千里马招标网> 招标中心> [部门]海盐县2023年度普通国道养护工程施工监理
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
【信息发布时间:2023-04-27 】
**县2023年度普通国道养护工程
施工监理招标公告
招标项目编号:****
1. 招标条件
本招标项目**县2023年度普通国道养护工程****改革局以盐发改投〔2023〕57号批准建设,施工图设计已由****管理中心文件以嘉公运复〔2023〕3号批准。项目业主为****,建设资金来自县财政统筹解决,资金已落实。招标人为****(以下称招标人)。项目已具备招标条件,现对本项目的施工监理进行公开招标,实行资格后审。资格审查条件(最低要求)详见**公共**交易平台(**省公共**交易服务平台)(**政务服务网):(http://zjpubservice.****.cn),**市公共**交易网(**)(http://jxszwsjb.****.cn/hymain/)。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目建设地点:525国道**方向湖盐线至肖家木桥(K36+739-K41+739)。
2.2 项目规模及技术标准:
(1)项目规模:对525国道**方向湖盐线至肖家木桥(K36+739-K41+739)路段进行路面大中修、中央分隔带增设钢制护栏等,单幅全长5公里;对汪家门路口、海塘村路口以及盐**桥桥面、五联桥(左)两侧接坡进行路面维修。
(2)技术标准:设计按照采用交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定:525国道为一级公路。
2.3计划施工工期:施工工期为60日历天。
2.4招标范围:**县2023年度普通国道养护工程的施工阶段及缺陷责任期阶段的监理服务。
2.5监理标段划分及其监理服务期:本项目设置一个监理合同段,监理服务期为:26个月。其中,施工期为60日历天,缺陷责任期为24个月(通过竣交工验收之日起)。
2.6本工程概算总投资为1495万元,其中**工程费为1406.7054万元,本次招标部分概算金额约35.1676万元。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格,交通运输主管部门核发的公路工程乙级及以上监理资质,并在监理人员和履约信誉等方面具有相应监理经验和能力。
3.2 本次招标 不接受 联合体投标
3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股(含法定代表人控股)、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则均按否决投标处理。
3.4未被“信用中国”网站(http://www.****.cn)”列入“失信惩戒对象”和“信用中国(**)”网站(http://credit.****.cn)”列入“严重失信名单”。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于2023年4月27日09时00分至2023年5月8日14时00分,登陆“**市公共**交易网(**)(http://jxszwsjb.****.cn/hymain/)”自行下载招标文件和施工图纸等相关资料。
5. 投标文件的递交
5.1 投标保证金:1万元。投标保证金按照招标文件要求支付。
5.2招标人不组织现场踏勘及投标预备会,投标人自行踏勘。
5.3投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2023年5月8日14时00分,本项目不接受投标人直接送达投标文件,全部采用邮寄方式送达,详见如下要求:
(1) 投标人在投标截止时间前,将纸质投标文件按照招标文件要求密封后在邮件外包装袋备注投标的项目名称,通过邮寄快递(建议顺丰、邮政)方式递交至招标代理单位。邮寄地址:**县武原街道**路618号东欣大厦9楼,收件人:黄侃赟,联系电话:188****8644。邮寄快递以代理机构经办人黄侃赟收到快递并现场签收时间为准(代签无效)。由于疫情期间各地快递可能会有所延迟,投标人应充分考虑疫情因素对投标文件制作的影响及邮寄投标文件所需的时间。至投标截止时间,所有未邮寄到达上述指定地点的投标文件,视作投标人主动放弃。邮寄快递应满足本地区疫情防控的要求,产生任何不利均由投标单位负责。
(2) 各投标人寄件时,同时提供法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书,同时内容完全满足招标文件规定。开标会议开始之前,由监督查验上述资料。
(3) 投标文件中法定代表人或授权代理人姓名、手机号码等联系方式(联系方式须另附纸张与投标文件一起邮寄或送达(并加盖公章)),****委员会在评审过程中需投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正时联系,评标委员会可要求投标人在接到电话通知后30分钟内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式作出回复。
5.4逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件,招标人不予接受。
6. 发布公告的媒介
招标公告及相关信息在**公共**交易平台(**省公共**交易服务平台)(**政务服务网)http://zjpubservice.****.cn、**市公共**交易网(**)(http://jxszwsjb.****.cn/hymain/)上发布。投标单位请在**市公共**交易网(**)(http://hy.****.cn)登录入口上操作。
7. 联系方式
招 标 人:**** 招标代理机构:****
地 址:**县武原街道**西路158号 地 址:**县武原街道**路618号
东欣大厦9楼
邮政编码:314300 邮政编码:314300
联 系 人:李工 联 系 人:黄侃赟
电 话:0573-****0818 电 话:0573-****0051
传 真:0573-****0037
日 期:2023年4月27日
附录1:资格审查条件(资质条件)
项 目 | 条 件 | 备 注 |
资 质 | 投标人具备独立法人资格,具备交通运输主管部门核发的公路工程乙级及以上监理资质,****管理部门核发的有效企业法人营业执照。 |
|
附录2:资格审查条件(业绩要求)
项 目 | 条 件 | 备 注 |
业 绩 | 自2018年1月1日(以实际交工日期为准)以来,投标人按一个标段成功完成过一条一级及以上公路沥青混凝土路面大中修工程(或公路沥青混凝土路面新(改)建工程)的施工监理项目。 |
|
注:
1、监理业绩证明文件需提供:(1)施工监理合同协议书;(2)发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。二者缺一不可,否则业绩不予认可。
2、上述资料中的监理单位名称与投标人名称必须一致(以下情形除外:1.施工单位名称发生变更的,但需提供法定部门的批准材料),否则业绩不予认可。
3、工程规模解释顺序为:监理项目评定书、交工验收证书、合同协议书;如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的,投标人还应提供由项目发包人出具并经项目行业主管部门或项目主管质量监督部门确认的有关数据信息,否则业绩不予认可。
附录3:资格审查条件(主要监理人员资格要求)
序号 | 监理岗位 | 资格要求 | 数量 | 备注 |
1 | 总监理 工程师 | ****运输部(原交通部)核发的公路工程监理工程师资格(道路与桥梁专业)或人社部印发的公路工程监理工程师资格,具有高级工程师及以上技术职称,年龄60周岁及以下。担任过总监理工程师(或副总监理工程师)一年及以上的,****运输部最新信用评价结果,监理工程师个人评价周期内累计扣分在24分(不含)以下。 | 1 | 自有 人员 |
注:
1、投标人应在投标文件中提供主要监理人员身份证、毕业证、职称证书、监理资格证书的彩色打印件(或清晰可辨的扫描件),以上信息按****运输厅监理市场诚信信息系统上公开,并****运输厅监理市场诚信信息系统上查询结果含水印的打印件,不公开或不一致或未附查询结果含水印的打印件的,以上信息不予认可。
2、主要监理人员的监理经历按****运输厅监理市场诚信信息系统上公开,并****运输厅监理市场诚信信息系统上查询结果含水印的打印件,未提供含水印信息公开的打印件或提供的信息公开打印件不一致的,其监理经历不予认可。拟委任的总监理工程师、道桥专业还应提供监理经历证明文件(监理项目评定书、执业管理手册或项目发包人出具的并经项目交通主管部门或项目交通质量监督部门确认的书面材料),未提供监理经历证明文件的,其监理经历不予认可。
3、自有人员指在投标人岗位登记的人员。投标人自有人员应****运输厅监理市场诚信信息系统上查询结果含水印的打印件,未提供以上材料的,其作为投标人自有人员情况不予认可。
4、企业法定代表人(如为监理甲级资质,则还包括其资质证书(副本)上列明的企业负责人、企业技术负责人)和在其他在建项目中担任总监理工程师的,不能在本项目任职。“在建项目”的起止时间界定:监理合同段中标通知书发出之日(不通过招标方式的,开始时间为合同签订之日)起至监理合同段所辖施工标段均通过交工验收之日(或监理合同解除之日)止。如总监理工程师已经更换的,应在投标文件中附项目业主的同意更换证明材****运输厅监理市场诚信信息系统更新完成该人员登记,否则更换前后的总监理工程师均视为有“在建项目”。
5、主要监理人员均须持有省****行业协会核发的《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》,其中2012年1月1****运输部监理资格证书的监理工程师无须提供《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》的彩色打印件(或清晰可辨的复印件)。
6、主要****运输部最新信用评价结果,监理工程师个人评价周期内累计扣分在24分(不含)以下。(需提供总监理工程师个人评价周期扣分情况证明资料,未提供的其资格审查条件不予通过)。
7、投标人****运输厅监理市场诚信信息系统进行监理企业用户注册,****运输厅要求报送有关信息。登录网址为:http://jlsccx.****.cn/,联系电话:0571-****9631。
附录4:资格审查条件(信誉要求)
项 目 | 要 求 | 备注 |
信誉要求 | 1.投标人不存在投标人须知第1.4.3项的情形; 2. 近三年(自 20120 年 1 月 1 日以来),投标人及其拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为(以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)的查询结果为准)。
|
|
注:1、投标人有行贿犯罪行为认定:由投标人自行书面如实填报,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视作投标人提供虚假资料,按投标人须知第3.5.8项处理。
2、对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目总监,招标人定标前将通过中国裁判文书网 (http://wenshu.****.cn/)进行行贿犯罪记录查询,查询结果以网站页面显示内容为准。查实中标候选人或拟委任的项目总监自2020 年 1月 1 日以来有行贿犯罪行为的(以中国裁判文书网页面显示内容为准,****法院判决书判决的日期为准),则取消该中标候选人的中标资格。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多海盐县招标采购信息
- 2023年度费县新庄镇金石沟村基础
- 04月27日
- 广州市增城区小楼镇人民政府广州市增
- 04月27日
- 广州市公安局广州市公安局刑事警察支
- 04月27日
- 广州市越秀区卫生健康局广州市越秀区
- 04月27日
- 始兴县疾病预防控制中心始兴县疾病预
- 04月27日
- 肇庆市中医院肇庆市中医院修缮工程定
- 04月27日
- 中山市东区紫岭小学中山市东区紫岭小
- 04月27日
- [浙江省﹒湖州市﹒安吉县区]安吉县
- 04月27日
- 采购西安发快递到菲律宾
- 04月27日
- 周楼村四舍组道路拓宽项目
- 04月27日
- 屯昌县屯城镇张雄儒分布式光伏33.
- 04月27日
-
海盐县建材网
海盐县采购信息网
海盐县政府公开信息
海盐县公共资源交易网
海盐县电力交易中心
海盐县交易中心
海盐县房产交易中心
海盐县工程交易中心
海盐县钢铁交易中心
海盐县建设交易中心
海盐县招投标交易中心
海盐县政府交易中心
海盐县造价信息网
海盐县市政工程信息网
海盐县水利工程信息网
海盐县通信工程信息网
海盐县医药招标网
海盐县建筑招标网
海盐县工程招标网
海盐县建设招标网
海盐县施工招标
海盐县装饰工程招标
海盐县建设工程网
海盐县水利招标信息网
海盐县电力招标网
海盐县建委招投标网
海盐县建筑管理网
海盐县建设信息港
海盐县教育招标网
海盐县装修招标
海盐县人力和社会保障局
海盐县建设网
海盐县总包工程
海盐县政府工程招标
海盐县工程施工招标
海盐县工程公开项目
海盐县工程采购信息
海盐县招标投标采购平台
海盐县省市工程建设网