位置>千里马招标网> 招标中心> 阳光村综合服务中心(招标公告)
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
第一章 招标公告
招标公告
(被邀请参加投标的单位名称):
1. 招标条件
本招标项目阳光村综合服务中心已由泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局以闽发改备[****]C****号批准建设,建设单位为(略), 建设资金来源自筹,招标人为(略),委托的招标代理单位为(略)。本项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目(略)
2.1. 工程建设地点:(略)
2.2. 工程建设规模:主要建设内容为一幢综合服务中心****m2 ,消防水池176m2 ;具体详见招标人提供的设计文件及工程量清单;
2.3. 招标范围和内容:
(1)工程类别:(略)
(2)招标类型:(略)
(3)招标范围和内容:主要建设内容为一幢综合服务中心****m2 ,消防(略) ;具体详见招标人提供的设计文件及工程量清单;
其中,用于确定企业资质及等级的相关数据:该项目总建筑面积约为 ****.00m2,综合服务中心建筑面积为****m2 、建筑檐口高度21.35 m、建筑最大单跨跨度为7.7m。拟建工程局部位置设有地下消防水池及泵房,深度为 3.50m,建筑面积为 176.00m2。具体详(略)
用于确定注册建造师等级的相关数据:该项目总建筑(略) ****.00m2,综合服务中心建筑面积为****m2 、建筑檐口高度21.35 m、建筑最大单跨跨度为7.7m。拟建工程局部位置设有地下消防水池及泵房,深度为 3.50m,建筑面积为 176.00m2。具体详见招标人提供的设计文件及工程量清单;
用于确定类似工程业绩的相关数据:(略)
2.4. 招标控制价(即最高投标限价,下同):(略)
2.5. 工期要求:总工期为300个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/;
2.6. 标段划分(如果有):(略)
2.7. 质量要求:达到《工程施工质量验收规范》合格标准。。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需资质的项目,从其规定)
3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于贰级建筑工程 专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需资质的项目,从其规定)
3.3. 本招标项目不接(略)。招标人接受联合体投标的,投标人自愿组成联合体的应由/ 为牵头人,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4. 本招标项目应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福(略),投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的,投标人的企业季度信用得分不得低于60分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统(从福建住房和城乡建设网的“福建省(略)
3.5. 投标人“类似工程业绩”要求:/个;“类(略):自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项(略))完成的并经竣工验收合格的/。
3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标,但最多允许中标1个标段。(适用于分标段的招标项目)
3.7. 其他资格要求:1、投标人应在(略)(标段)施工的能力,具体要求详见招标文件;2、本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司,中标人应当(略)。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于****年05月19日08时00分至****年06月12日10时00分通过(略)(网址:http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn),采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用海迈电子标书软件最新版本打开。投标人获取招标文件后,应检查招标文件的合法有效性,合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章;招标人没有电子印章的,须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法和定标方式
5.1 本招标项目采用的评标办法:(略)
5.2 本招标项目采用的定标方式:依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6. 投标保证金的提交
6.1. 投标保证金提交的时间:(略)7时00分前到账。
6.2. 投标保证金提交的金额:(略)
6.3. 投标保证金提交的方式:①采用银行转帐或电汇形式提交的,必须从法人单位基本帐户汇出,并注明工程招标编号;②可采用泉州市工程建设项目年度投标保证金形式参与本项目投标(具体根据 《泉州市住房和城乡建设局关于实行年度投标保证金制度的通知(试行)》泉建筑 [****]54 号)规定执行);③采用电子保函形式,投标人需按《泉州市发展和改革委员会等四部门关于在全市建设工程中试行电子投标保函的通知》(泉发改〔****〕79 号)以及《泉州市住房和城乡建设局关于印发泉州市房屋建筑和市政基础设施项目施工投标电子保函范本的通知》(泉建筑〔****〕26 号)文件、《泉州市住房和城乡建设局转发福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》(泉建筑〔****〕68 号)要求,通过(略)具体项目信息页面购买电子保函,购买并开函成功后可在信息网或电子保函平台提供的页面下载电子保函导入投标文件,投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户,并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件,作为投标文件的组成部分。投标保证金银行帐号:开户银行:兴业银行股份有限公司泉州台商投资区支行;帐户名称:泉州台商投资区政务服务中心;子账号:**** 。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同):****年06月12日10时00分,投标人应在截止时间前通过(略)递交电子投标文件;
7.2. 逾期送达的投标文件,公共资源电(略)。
8. 确认
你单位收到本投标邀请书后,请于(具体时间)前使用本单位CA证书通过(略)予以确认。超过具体时间未予以确认的,视为不参与本项目投标。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台(http://(略)gov.cn/)上发布。
9. 联系方式
招 标 人:(略)
地 址:福建省泉州台商投资区东园镇阳光村,邮编:(略)
电子邮箱:/
电 话:(略)
联 系 人:(略)
招标代理机构:(略)
地 址:泉州市丰泽区华大街道华创园C区710 ,邮编:(略)
电子邮箱:/
电 话:(略)
联 系 人:(略)
公共资源电子交易平台名称:(略)
网 址:http://(略)gov.cn
联系电话:(略)
招投标监督机构名称:(略)
地 址:(略)
联系电话:(略)
公共资源交易中心名称:(略)
地 址:泉州台商投资区通港路大创商厦 4 层(区交警大队斜对面,新行政服务中心
联系电话:(略)
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多惠安县招标采购信息
- 北京市丰台区人民法院关于北京市丰台
- 05月19日
- 北京市丰台区人民法院关于北京市丰台
- 05月19日
- 北京市丰台区人民法院关于北京市丰台
- 05月19日
- 北京市丰台区人民法院关于北京市丰台
- 05月19日
- 重庆市交通运输综合行政执法总队高速
- 05月19日
- 八冶二建内蒙伊利现代智慧健康谷商务
- 05月19日
- 华电新疆红雁池公司生产楼化学楼检修
- 05月19日
- 新疆华电喀什热电公司迁车台轨道找平
- 05月19日
- 云南师范大学(二次供水水池清洗)第
- 05月19日
- 国电南自浦口园区楼栋渗水漏水维修工
- 05月19日
- [新干县]新干县2023年度城乡供
- 05月19日
- 陕建航城建设-航空城﹒智汇谷项目施
- 05月19日
-
惠安县建材网
惠安县采购信息网
惠安县政府公开信息
惠安县公共资源交易网
惠安县电力交易中心
惠安县交易中心
惠安县房产交易中心
惠安县工程交易中心
惠安县钢铁交易中心
惠安县建设交易中心
惠安县招投标交易中心
惠安县政府交易中心
惠安县造价信息网
惠安县市政工程信息网
惠安县水利工程信息网
惠安县通信工程信息网
惠安县医药招标网
惠安县建筑招标网
惠安县工程招标网
惠安县建设招标网
惠安县施工招标
惠安县装饰工程招标
惠安县建设工程网
惠安县水利招标信息网
惠安县电力招标网
惠安县建委招投标网
惠安县建筑管理网
惠安县建设信息港
惠安县教育招标网
惠安县装修招标
惠安县人力和社会保障局
惠安县建设网
惠安县总包工程
惠安县政府工程招标
惠安县工程施工招标
惠安县工程公开项目
惠安县工程采购信息
惠安县招标投标采购平台
惠安县省市工程建设网