升级通知：为提高千里马网站稳定性、提升整体使用体验，现对网站进行全面升级。即日起公司将停止当前网站的更新及维护，全部用户将升级至
位置>千里马招标网> 招标中心> 【湖北省中心】新建襄阳至荆门高速铁路施工期环境监测、环境监理、环保竣工验收技...
【湖北省中心】新建襄阳至荆门高速铁路施工期环境监测、环境监理、环保竣工验收技术咨询服务及水土保持监测、水土保持监理等技术咨询服务XJST(第二次)(HBSJ-202207TL-056006003)招标公告
加入收藏
打印
导出为您尚未开通该权限！
咨询客服：400-688-2000，掌握更多商机线索！
×
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
【****中心】****至**高速铁路施工期环境监测、环境监理、环保竣工验收技术咨询服务及水土保持监测、水土保持监理等技术咨询服务XJST(第二次)(****)招标公告[文件获取中]
发布时间：2023-05-24 18:43
****至**高速铁路施工期环境监测、环境监理、环保竣工验收技术咨询服务及水土保持监测、水土保持监理等技术咨询服务XJST(第二次)(****)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号：**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目****至**高速铁路（项目名称）****集团有限公****集团）、****政府以《关于****至**高速铁路可行性研究报告的批复》（铁发改函〔2022〕180号）及《关于****至**高速铁路初步设计的批复》（铁鉴函〔2022〕286号）、《关于****至**高速铁路**北站站房初步设计的批复》（铁鉴函〔2022〕287号）批准建设，项目业主为****，建设资金来源****银行贷款，建设资金已落实。招标人为****，招标代理机构为****。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点：**省 建设规模：****至**高速铁路自**东站引出，向南经**至沪渝蓉沿江高铁**西站，**线路长116.23公里。全线设**东、**北、双**、**西4座车站，其中，****车站，**北、双**（预留客运条件）为**站，****车站。 其他：XJST（第二次）为水土保持监测、水土保持监理等咨询服务标段，主要是开展施工期的水土保持监测工作，对项目建设期间的水土流失动态进行评估，编制评估报告；指导监理单位开展水保监理工作，提供监理咨询服务，收集整理水土保持工程监理档案资料，汇总编写水土保持监理工作报告;参与水土保持工程验收，配**土保持设施验收技术评估及报告编制等咨询服务。因《****办公厅关于生产建设项目水土保持方案管理工作有关衔接事项的通知》（办水保函〔2023〕109号）的要求 “自2023年3月1日起，承担生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持监测、水土保持监理工作的单位不得作为该生产建设项目水土保持设施验收报告编制的第三方机构”，本次招标不含水保验收报告编制的相关内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围：**东站（不含）至沪渝蓉高铁**西站（含），线路长116.23公里，水土保持监测、水土保持监理等咨询服务。 标段划分：本次招标共划分1个标段，标段号为：XJST（第二次）。 计划工期：1064日历天。从合同签订之日起至本项目水保竣工验收完成为止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他：XJST（第二次）为水土保持监测、水土保持监理等咨询服务标段，主要是开展施工期的水土保持监测工作，对项目建设期间的水土流失动态进行评估，编制评估报告；指导监理单位开展水保监理工作，提供监理咨询服务，收集整理水土保持工程监理档案资料，汇总编写水土保持监理工作报告;参与水土保持工程验收，配**土保持设施验收技术评估及报告编制等咨询服务。因《****办公厅关于生产建设项目水土保持方案管理工作有关衔接事项的通知》（办水保函〔2023〕109号）的要求 “自2023年3月1日起，承担生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持监测、水土保持监理工作的单位不得作为该生产建设项目水土保持设施验收报告编制的第三方机构”，本次招标不含水保验收报告编制的相关内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本标段招标要求投标人须具备 ：（1）资质要求：中华人民**国境内具有独立****事业单位；投标人需同时具有中国水土保持学会颁发的“生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书”、“生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书”、水利部颁发的水土保持工程施工监理甲级资质。（2）财务要求：投标人2019年、2020年、2021年财务状况良好，无亏损。（联合体投标的，联合体牵头单位需具备）（3）业绩要求：近5年内(2018年06月14日起至投标截止日期前一日) 承担过（或正在承担）铁路或类似工程项目（轨道交通、公路、机场等）水土保持监理、监测等相关业务。且承担的监理、监测项目无重大环境质量、安全事故。近三年未受到过水行政主管部门通报。业绩证明材料：正在承担的项目需提供合同（或委托书），承担过的项目需提供合同（或委托书）及水行政主管部门的报备回执等。（4）信誉要求：1）近三年（2020年06月14日至2023年6月13日）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；2）近三年内（2020年6月14日至2023年6月13日）不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使合同被解除； 3）投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年****铁路局****公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故的；4****法院列为失信被执行人；财产未被接管或冻结；投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目负责人在招标文件开始发售（网上报名开始）日起前1年内（2022年5月25日至2023年5月24****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（投标人为联合体投标时，联合体成员应均满足以上要求）。机构设置及人员要求、设施、设备等其他要求：见招标文件第五章发包人要求。因投标人自身原因未查看相应材料而导致的任何后果将由投标人自行承担。 3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员（含牵头方）上限2家，并提供联合体协议，明确各方拟承担的责任和义务。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。 (适用于分标段的招标项目)。 3.4本次****政府采购工程。 3.5本项目属性： 3.6其它要求：投标人不得与本项目施工单位有行政隶属关系或者控股关系或直接利益关系。本项目的施工单位：XJZQ-1****集团有限公司，XJZQ-2****工程局****公司，XJZQ-3****集团有限公司，XJZQ-4****集团有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在**省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.****.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。 4.2 完成注册登记后，请于2023年05月25日至2023年05月29日24：00时止（**时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标文件递交截止时间为：2023年06月14日 09时30分 5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标评标办法采用综合评估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标公告同时在**省公共**交易电子服务系统（网址：www.****.cn） 、采购与招标网（https://www.）、****网（http://www.****.com）(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年05月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:“在所投标段（包）免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段（包）投标的，应按规定下载该标段（包）的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段（包）招标文件的依据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人，全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目，从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要，向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多宜城市招标采购信息
- 广西诚华工程造价咨询有限公司关于灵
- 05月24日
- 招租丨苍溪县陵江镇刘家巷19号营业
- 05月24日
- 关于企业研发费用加计扣除评价工作项
- 05月24日
- 莱西市水集街道办事处水集产业园区基
- 05月24日
- 宁安市东京城第一中学宁安市东京城第
- 05月24日
- 宜昌嘉馥农业开发有限公司资产清查和
- 05月24日
- 临夏县人民医院能力提升项目-配电、
- 05月24日
- 广东联通综合型物联网服务供应商公开
- 05月24日
- 废旧物资丨四川旺苍嘉川省粮食储备有
- 05月24日
- 淮安市本级(320801)国有建设
- 05月24日
- 罗山县行政大道西延道路工程勘察设计
- 05月24日
- [泗门镇]湖北村农贸市场的经营权拍
- 05月24日
-
宜城市建材网
宜城市采购信息网
宜城市政府公开信息
宜城市公共资源交易网
宜城市电力交易中心
宜城市交易中心
宜城市房产交易中心
宜城市工程交易中心
宜城市钢铁交易中心
宜城市建设交易中心
宜城市招投标交易中心
宜城市政府交易中心
宜城市造价信息网
宜城市市政工程信息网
宜城市水利工程信息网
宜城市通信工程信息网
宜城市医药招标网
宜城市建筑招标网
宜城市工程招标网
宜城市建设招标网
宜城市施工招标
宜城市装饰工程招标
宜城市建设工程网
宜城市水利招标信息网
宜城市建委招投标网
宜城市建筑管理网
宜城市建设信息港
宜城市教育招标网
宜城市装修招标
宜城市人力和社会保障局
宜城市总包工程
宜城市政府工程招标
宜城市工程施工招标
宜城市工程公开项目
宜城市工程采购信息
宜城市招标投标采购平台
宜城市省市工程建设网
京公网安备 11010802022728号
