位置>千里马招标网> 招标中心> 碎石、机制砂应急采购事项项目公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
询比采购公告
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购 机制砂、碎石(应急采购) ,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:(杭绍甬高速杭绍段第SG01合同段项目部五分部因项目所在地**区砂石料加工产业整治督察情况严重,以及母料供应不足、质量问题等,导致自加工生产的碎石、机制砂不足。为保证项目工程进度,项目部会议决定外购应急机制砂1000吨、碎石3000吨)
2、采购内容和范围: 本次采购设1个标段(合同包),采购范围如下:
每个合同包的材料都应按本采购文件要求分别单独进行报价
合同包 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 | 交货地点 | 交货期 | 备注 |
JZSCG | 机制砂 | / | 吨 | 1000 | 杭绍甬****中心 | 2023.6-2023.7 |
|
SSCG | 碎石 | 4.75-16 | 吨 | 3000 | 杭绍甬****中心 | 2023.6-2023.7 |
|
3、 计划工期: (计划开工日期 ,具体以开工令为准。)
交货期:
√服务期限: 2023年6月-2023年7月
4、 施工质量目标: 符合国家有关标准和其它质量条件 货物质量标准或主要技术性能指标: 货物应满足采购文件中对机制砂和碎石的质量技术指标要求
√服务质量要求或服务标准:工作日前一天报需求计划,次日送达,现场如有临时突发需求,需在半天内配送相同质量和规格机制砂、碎石以保障施工
5、其他: /
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的√法人 √非法人组织 √自然人, 依法办理主体资****公司,同时还应具备如下条件:
√(1)资质要求:本次采购要求报价人须具备有效营业执照,具备独立法人资格的供应商,具有一定的生产或销售规模,且产品的规格、型号和质量均符合相应现行的国家标准,价格、供货、售后服务能满足工程施工要求。并在业绩、人员、资金等方面具有相应的能力。
(2)业绩要求:
(3)项目负责人要求:
√(4)信誉要求: 近三年内(自2020年01月01日至响应截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准并截图,****法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择 单位行贿 ,法定代表人和拟委派项目负责人选择 行贿 )裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】。
(5)其他要求: /
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目 接受 √不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他: /
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间:2023年6月8日至2023年6月10日(**时间,下同)。(不得少于2个工作日)
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.****.com/cms/index.htm进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,****集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2023年6月10日16时00分。采购人将于2023年6月11日18时00分前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:2023年6月12日9时00分;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:2023年6月12日9时30分。
6、其他要求: /
五、发布公告的媒介
本次采****集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.****.com/cms/index.htm)、(采购人需要的其他媒介)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人: ****杭绍甬高速杭绍段第SG01合同段项目部五分部
地 址: **省****工业园区东一区**一路16号
联 系 人: 程 先 生
电 话: 151****7661
2、采购代理机构:/
地 址:
联 系 人: 先生(女士)
电 话:
3、监督部门1: ****纪检监察审计部
地 址: **市**区**路 2031 号钱江大厦 23 楼
电 话: 0571-****9555
监督部门2: ****
地 址: **市**区**路 2031 号钱江大厦 15 楼
电 话: 0571-****9950
4、系统维护联系电话:0571-****5322
采购人:****杭绍甬高速杭绍段第SG01合同段项目部五分部(单位公章)
日 期:2023年6月7日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多杭州市招标采购信息
- 第八师某单位购买墙面粉刷及相关材料
- 06月08日
- 麦盖提县央塔克乡第一小学关于其他维
- 06月08日
- 中铁十一局集团第三工程有限公司钢筋
- 06月08日
- 网片粉刷防锈漆邀请公告
- 06月08日
- 合肥包河文广产业投资有限公司关于洗
- 06月08日
- 中铁北京工程局集团有限公司广湛铁路
- 06月08日
- 北新矿棉-PVC钢丝管的中标结果公
- 06月08日
- 中铁一局新运公司金甬项目采购五金杂
- 06月08日
- 晨光 A4文件夹办公用品加厚抽杆夹
- 06月08日
- 金地集团东南区域南昌事业部九峯境项
- 06月08日
- 中国石油庆阳石化公司一部、二部、储
- 06月08日
-
杭州市建材网
杭州市采购信息网
杭州市政府公开信息
杭州市公共资源交易网
杭州市电力交易中心
杭州市交易中心
杭州市房产交易中心
杭州市工程交易中心
杭州市钢铁交易中心
杭州市建设交易中心
杭州市招投标交易中心
杭州市政府交易中心
杭州市造价信息网
杭州市市政工程信息网
杭州市水利工程信息网
杭州市通信工程信息网
杭州市医药招标网
杭州市建筑招标网
杭州市工程招标网
杭州市建设招标网
杭州市施工招标
杭州市装饰工程招标
杭州市建设工程网
杭州市水利招标信息网
杭州市电力招标网
杭州市建委招投标网
杭州市建筑管理网
杭州市建设信息港
杭州市教育招标网
杭州市装修招标
杭州市人力和社会保障局
杭州市建设网
杭州市总包工程
杭州市政府工程招标
杭州市工程施工招标
杭州市工程公开项目
杭州市工程采购信息
杭州市招标投标采购平台
杭州市省市工程建设网