位置>千里马招标网> 招标中心> 焦作至唐河高速公路方城至唐河段下穿宁西铁路框架桥工程变形监测招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**至**高速公路**至**段下穿宁西铁路框架桥
工程变形监测招标公告
1.招标条件
本招标项目**至**高速公路**至**段下穿宁西铁路框架桥工程,由《****公司****办公室关于**至**高速公路**至**段穿越铁路立交涉铁工程代建的复函》(涉铁办函〔2021〕46号)批准建设,建设单位(项目业主)为******公司,建设资金来自******公司,项目出资比例为100%,资金已落实,施工图设计文件完备,招标人为****。本次招标项目已具备法定招标条件,现进行公开招标,特邀请有意向的投标人参加投标
2.项目概况与招标内容
2.1建设地点:**省**市。
2.2计划工期:施工工期436天,变形监测满足设计及铁路相关部门要求,分施工前、施工过程中、运营后三个阶段进行。
2.3项目概况
拟建项目**至**高速公路**至**段位于**省**市,北起**县**草场坡村西侧,南止于**县祁仪乡左家岗西南豫鄂省界,路线全长101.9公里;拟建14m+14m框架桥与宁西铁路交叉处里程为K471+524.93,****中心线与宁西铁路下行线成83 交角。交叉处宁西铁路为直线段填方路基。交叉处拟建道路里程为K71+558.16, 设计范围为桩号K71+156-K71+956,共计800m。
2.4招标范围
本次招标范围:设计单位设计的本项目代建范围内变形监测。
2.5标段划分
变形监测划分为一个标段,标段号:FTBXJC-1。
3. 投标人资格要求
3.1 工程监测投标人资格要求
3.1.1 投标申请人必须具备:必须是在中华人民**国境内合法注册的独立法人监测企业,具有工程测量乙级及以上资质,业绩要求为:2020年7月~2023年7月(近三年)承担过或正在承担 1 项及以上类似工程项目工程监测,并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。
3.1.2 本标段招标 不接受 联合体投标。
3.1.3其他要求:财务要求:财务状况良好,企业未处于亏损经营状态或破产状态,企业未被责令停业、财产未被接管或冻结。信誉要求:2020年7月~2023年7月(近三年)无任何违法和重大违约行为,不处于停标阶段。2020年7月~2023年7月(递交投标文件之日起前3年内)中申请人及申请人法定代表人、拟委派的工程****人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。投标人及其法人代表和拟派驻的工程监****人民法院列入失信执行人。
3.2投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)。
(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性。
(3)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人。
(4)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系。
(5)为本招标项目的代建人。
(6)为本招标项目的招标代理机构。
(7)与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人。
(8)与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系。
(9)与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系。
(10)被依法暂停或者取消投标资格。
(11)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。
(12)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。
(13)在最近三年内发生重大质量问题(以相关行业主管部门的行****机关出具的有关法律文书为准)。
(14****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
(15****法院在 信用中国 网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
(16)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯****人民法院中国裁判文书网查询截图为准,网址https://wenshu.****.cn/)。
(17)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2023 年 7月 11日至2023 年 7月 16日,每日上午08:00 时至12:00时,下午14:00时至17:00时(**时间,下同),登录中国铁物电子招投标平台(https://www.bidding-crmsc.****.cn/)完成注册、完成网上报名后,即可自行下载招标文件。咨询电话参见招标代理单位联系方式。
投标人应在本项目递交投标文件截止时间前完成国铁采购平台注册并通过审核;逾期未完成注册并****集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。
4.2招标文件每套售价 / 元,售后不退。技术资料押金 /元。
4.3本次招标不提供招标文件的邮寄。
5. 投标文件接受及开标信息
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2023 年 7 月 24 日 14时 30 分,地点为:河****大学路淮河路升龙天玺1号院1号楼2004中铁****公司 。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告在国铁采购平台(https://cg.****.cn/)上发布。
7.联系方式
招标人:****(异议受理部门)
地 址:**省**市嵩**路140号中心实验楼
邮 编:450007
联 系 人:牛工、卜工
电 话:0371-****1517、0371-****7982
传 真:0371-****1737
电子邮件:****@126.com
招标代理单位:****、中铁****公司
地 址:****大学路淮河路升龙天玺一号院一号楼2004室
联系人:陈工、李工、张工
电 话: 199****3134、132****6359、180****3615
电子邮件:****@163.com
2023年7月11日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多唐河县招标采购信息
- 中国铁路西安局集团有限公司宝鸡工务
- 07月11日
- 兰新客专兰州局管段清水北(含)至柳
- 07月11日
- 青藏集团有限公司2023年第358
- 07月11日
- 青藏集团有限公司2023年第360
- 07月11日
- 武安市安庄鼎宝机动车充电门市新能源
- 07月11日
- 佳县人民检察院佳县人民检察院非羁押
- 07月11日
- 山西煤炭运销集团晋中榆次有限公司竞
- 07月11日
- 关于台式整机的框架协议合同
- 07月11日
- 成都市温江区不动产登记中心成都市温
- 07月11日
- 关于显示器的框架协议合同
- 07月11日
- 宝鸡市军队离退休干部第二休养所宝鸡
- 07月11日
- 宝鸡市军队离退休干部第二休养所宝鸡
- 07月11日
-
唐河县建材网
唐河县采购信息网
唐河县政府公开信息
唐河县公共资源交易网
唐河县电力交易中心
唐河县交易中心
唐河县房产交易中心
唐河县工程交易中心
唐河县钢铁交易中心
唐河县建设交易中心
唐河县招投标交易中心
唐河县政府交易中心
唐河县造价信息网
唐河县市政工程信息网
唐河县水利工程信息网
唐河县通信工程信息网
唐河县医药招标网
唐河县建筑招标网
唐河县工程招标网
唐河县建设招标网
唐河县施工招标
唐河县装饰工程招标
唐河县建设工程网
唐河县水利招标信息网
唐河县电力招标网
唐河县建委招投标网
唐河县建筑管理网
唐河县建设信息港
唐河县教育招标网
唐河县装修招标
唐河县人力和社会保障局
唐河县建设网
唐河县总包工程
唐河县政府工程招标
唐河县工程施工招标
唐河县工程公开项目
唐河县工程采购信息
唐河县招标投标采购平台
唐河县省市工程建设网