位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司融合通信系统采购项目招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
(招标编号:****)
一、本次招标条件
本招标项目****融合通信系统采购项目已列入****年度计划,项目业主为****,资金来源为自筹,项目已具备招标条件,招标人为**** (委托代理机构为****),现对该项目进行公开招标,实行资格后审。
二、项目概况和招标范围
2.1项目概况:在铁路建设、轨道运营、铁路资产等三大业务融合管理背景下,****集团以”听得清、看得全、强指挥、精协作”为目标,基于融合通信系统搭建高效、快捷、可扩展、易维护的数字化应急指挥场景平台,通过应急值守管理、应急**统一管理、应急协调动态指挥、应急数字预案管理、应急信息发布管理、应急处置过程管理、突发事件协调指挥、应急总结评估管理、应急培训演练管理等功能模块,实现公司轨道运营、铁路建设安全的事前预防、事中处置、事后总结等全过程电子化、信息化、智能化,同时具备及时报告、综合研判、辅助决策、提前预警、内外联动、精确部署、快速处突、紧急救援等突发事件应对能力;
2.2招标范围:本项目服务范围包括但不限于:****融合通信系统采购项目,详见第五章供货要求;
2.3工期:接到招标人入场通知后90个自然日内完成。质保期:项目整体部署经验收合格后3年;
2.4标段划分:本次招标设 1 个标段。
三、投标人资格条件、要求
3.1在中华人民**国境内注册,具有独立法人资格,且须为融合通信系统设备生产厂家或融合通信系统设备代理商(需出具融合通信系统设备生产厂家针对本项目的唯一授权委托书),融合通信系统设备生产厂家与其授权的代理商不得同时参与本项目同一标段投标,否则均作无效标处理;
3.2投标人自2020年1月1日以来至投标截止时间(时间以合同签订日期为准),承担过单个合同金额400万元及以上的铁路或城市轨道交通行业的信息化集成供货业绩;【(业绩证明材料:合同协议书复印件,若上述业绩证明材料中不能体现主要项目内容、项目规模、合同金额、签订日期的,除提供上述业绩证明材料外还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明,否则业绩不予认可)】;
3.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(1)联合体牵头人须为融合通信系统设备生产厂家或融合通信系统设备代理商;(2)组成联合体各方不得再与其他单位另外组成联合体(或单独)参与本项目的投标;(3)拟派项目负责人需由牵头单位委派;(4)联合体投标的,由联合体牵头单位负责投标事宜;
3.4自2020年1月1日以来,****法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,提供“信用中国”网站(www,creditchina.****.cn)供应商信用记录截图;
3.5自2020年1月1日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准,****法院判决书判决日期为准);
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,否则均按否决标处理。
四、招标文件的获取
4.1潜在投标****集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.****.com/cms/index.htm进行供应商注册。本项目招标文件(含招标图纸)和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
4.2招标文件网上下载时间:2023年07月22日至2023年07月27日。
4.3****集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人,****集团电子招标采购管理系统CA数字证书,具体办理指****集团电子招标采购管理系统(网址https://ebidding.****.com/cms/channel/zxzx3/73.htm)→《****集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《****集团CA数字证书办理指南》进行操作(CA数字****集团****中心办理,联系人:吕先生,联系电话:0571-****9655;技术服务****认证中心有限公司提供,客服电话:021-962600,客服应急电话(非工作时间拨打):173****6622)。
4.4潜在投标人对招标文件有疑问的,****集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为2023年07月31日16:30。招标人将于2023年08月04日前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在投标人应自行关注网站公告,招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负。
五、投标文件递交
5.1投标文件递交的截止时间:2023年08月07日09时30分;
5.2投标文件递交方式:
本项目采用网上远程开标方式(投标人无需至开标现场),在开标时间开始后解密投标文件。(开标网址:https://ebidding.****.com/cms/index.htm)
电子投标文件(正本)的递交:采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密****集团电子招标采购管理系统。
纸质投标文件的递交:采用邮寄递交方式,在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件****集团****中心(地址:**市上**城星路59号东杭大厦12F,联系人:唐先生,电话:133****0529)。
投标人应预留足够时间确保纸质投标文件在投标文件递交截止时间前****集团****中心。****公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。
5.3电子投标文件(正本)未在投标文件递交截止时间前上传电子招标采购管理系统视为放弃投标,后果由投标人自行承担。
纸质投标文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的,而无法参加纸质投标文件开标的(所有投标人的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件开标时),由投标人自行承担责任。
六、发布公告的媒介
本次招标公****集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.****.com/cms/index.htm)、****集团有限公司网站(http://www.****.com)、中国招投标公共服务平台()上发布。
七、联系方式
招 标 人:****
地 址:**市**区文晖路303号**交通大楼
联 系 人:尚女士
电 话:0571-****7933
电子邮件:/
招标代理机构:****
地 址:**市**区城星路59号东杭大厦11F
联 系 人:朱先生
电 话:0571-****9587
电子邮件:****@qq.com
招采中心:****集团****中心
地 址:**市上**城星路59号东杭大厦12楼
联 系 人:彭女士
电 话:0571-****9655
电子邮件:****@qq.com
系统维护电话:0571-****5322(系统维护人员仅提供系统技术问题咨询,不提供投标业务问题咨询。)
备注:标书获取、投标保证金****中心彭女士;潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标代理机构朱先生;系统操作异常,请联系系统维护。
2023年07月21日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多杭州市招标采购信息
- 中铁建工集团中兵未来科研中心建设项
- 07月21日
- 海南东方高排风力发电有限公司AVC
- 07月21日
- 中盐化工zywj202307211
- 07月21日
- 2023年8月-2024年7月汕头
- 07月21日
- 中国电信股份有限公司建湖分公司某单
- 07月21日
- 中广核新能源各场站及分支节点专线租
- 07月21日
- 山东公司石横公司入厂入炉煤采样机自
- 07月21日
- 日照港二次询价整单螺栓-采购寻源信
- 07月21日
- 攸县公安局第五期警务通采购项目
- 07月21日
- 湘潭县农村广播“村村响”设备维修服
- 07月21日
- 海教园活力街区污水管道应急接入项目
- 07月21日
- 德信 补单 1项[LE-XJ-23
- 07月21日
-
杭州市建材网
杭州市采购信息网
杭州市政府公开信息
杭州市公共资源交易网
杭州市电力交易中心
杭州市交易中心
杭州市房产交易中心
杭州市工程交易中心
杭州市钢铁交易中心
杭州市建设交易中心
杭州市招投标交易中心
杭州市政府交易中心
杭州市造价信息网
杭州市市政工程信息网
杭州市水利工程信息网
杭州市通信工程信息网
杭州市医药招标网
杭州市建筑招标网
杭州市工程招标网
杭州市建设招标网
杭州市施工招标
杭州市装饰工程招标
杭州市建设工程网
杭州市水利招标信息网
杭州市电力招标网
杭州市建委招投标网
杭州市建筑管理网
杭州市建设信息港
杭州市教育招标网
杭州市装修招标
杭州市人力和社会保障局
杭州市建设网
杭州市总包工程
杭州市政府工程招标
杭州市工程施工招标
杭州市工程公开项目
杭州市工程采购信息
杭州市招标投标采购平台
杭州市省市工程建设网