位置>千里马招标网> 招标中心> 顺畅养护2023年上虞分公司Thus-Binder专用改性沥青采购项目【重新...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购 顺畅养护2023****公司Thus-Binder专用改性沥青采购项目 ,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:
采购项目名称:顺畅养护2023****公司Thus-Binder专用改性沥青采购项目
预算金额:180万元
项目实施地点:**省**市**区驿亭镇五洲村****基地
实施时间:2023 年 8 月
2、采购内容和范围:
合同包 | 物资名称 | 预计采购数(吨) | 使用地点 |
LQ-01 | Thus-Binder专用改性沥青 | 240 | **省**市**区驿亭镇五洲村****基地 |
3、 计划工期: / (计划开工日期 / ,具体以开工令为准。)
√交货期: 2023 年 8 月-2023 年 12 月
服务期限: /
4、 施工质量目标: /
√货物质量标准或主要技术性能指标: 货物标准见采购需求
服务质量要求或服务标准: /
5、其他: /
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的√法人 非法人组织 自然人, 依法办理主体资****公司,同时还应具备如下条件:
√(1)资质要求: 有独立承担民事责任能力的,在中华人民**国境内注册的法人或其他组织,营业执照在有效期内,注册资本金不少于500万元,并在报价文件中提交相关证明文件。
(2)业绩要求: /
(3)项目负责人要求: /
√(4)信誉要求: 近三年内(自2020年 7 月 1 日至响应截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准并截图,****法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择 单位行贿 ,法定代表人和拟委派项目负责人选择 行贿 )裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】。
(5)其他要求: /
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目 接受 √不接受联合体参加采购活动。
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他: /
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间:2023年7月31日至2023年8月3日(**时间,下同)。
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.****.com/cms/index.htm进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过****。提交疑问截止日为 2023 年8月5日 16 时 30 分。采购人将于2023 年8月6日前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:2023 年 8 月 7 日 09 时 00 分;
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 / (地址:/,联系人:/,电话: / )。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 / (地址:/,联系人:/,电话: / )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:2023 年 8 月 7 日 09 时 30 分。
6、其他要求: /
五、发布公告的媒介
本次采****集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.****.com/cms/index.htm)、****集团****公司(http://www.****.com)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人: ****
地 址: **省**市**区驿亭镇五洲村****基地
联 系 人: 丁先生
电 话: 188****1029
2、采购代理机构:/
地 址: /
联 系 人: /
电 话: /
3、监督部门:**顺畅高****公司纪检审计室
地 址: **市**区**路2031号钱江大厦1001室
电 话: 0571-****9541
4、系统维护联系电话:0571-****5322
采购人:****(单位公章)
日 期:2023年 7 月 29日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多上虞市招标采购信息
- 交工养护2023年新昌片区中心沥青
- 07月29日
- 中交路建昭温一标项目商品砼采购公告
- 07月29日
- 章丘中心钙粒(章丘)询价公告
- 07月29日
- 养殖板块电线电缆招标公告
- 07月29日
- 沂水创新山水-----电器类材料询
- 07月29日
- 敖汉旗山水水泥有限公司杂品询价单
- 07月29日
- 宝鸡市金谷公馆项目临设及办公材料采
- 07月29日
- 7月杂品询价询价公告
- 07月29日
- 平湖中学扩建项目-PVC螺旋消音管
- 07月29日
- 北京中医院内蒙古医院PVC-U管等
- 07月29日
- 华润水泥(弥渡)有限公司2023年
- 07月29日
- 7月29日次品线材资源(一)江苏沙
- 07月29日
-
上虞市建材网
上虞市采购信息网
上虞市政府公开信息
上虞市公共资源交易网
上虞市电力交易中心
上虞市交易中心
上虞市房产交易中心
上虞市工程交易中心
上虞市钢铁交易中心
上虞市建设交易中心
上虞市招投标交易中心
上虞市政府交易中心
上虞市造价信息网
上虞市市政工程信息网
上虞市水利工程信息网
上虞市通信工程信息网
上虞市医药招标网
上虞市建筑招标网
上虞市工程招标网
上虞市建设招标网
上虞市施工招标
上虞市装饰工程招标
上虞市建设工程网
上虞市水利招标信息网
上虞市电力招标网
上虞市建委招投标网
上虞市建筑管理网
上虞市建设信息港
上虞市教育招标网
上虞市装修招标
上虞市人力和社会保障局
上虞市建设网
上虞市总包工程
上虞市政府工程招标
上虞市工程施工招标
上虞市工程公开项目
上虞市工程采购信息
上虞市招标投标采购平台
上虞市省市工程建设网