位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江省交通集团高速公路绍兴管理中心柯桥收费中心所食堂各类食品原料采购项目【重...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
第一章询比采购公告【重新采购】
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式实施********中心所食堂各类食品原料采购项目【重新采购】,欢迎合格的供应商前来报价。
一、采购项目概况:
1、项目概况:本招标(****管理中心****中心所食堂各类食品原料采购项目,资金来源为自筹,出资比例为 100%。送货地点:位于**省**市**区齐贤镇同****收费站北出口。采购期限: 一年(自合同签订之日起)
2、采购内容和范围: 食堂用食品及原料,主要包括豆制品、果蔬、水产类、猪肉、牛羊肉、禽类、盐酱油调味品、食用油、大米、蛋类、牛奶、水果、饼干等13大类68个品种,详见第五章采购需求。
3、 计划工期: / (计划开工日期 / ,具体以开工令为准。)
交货期: /
√服务期限: 12个月
4、 施工质量目标: /
货物质量标准或主要技术性能指标: /
服务质量要求或服务标准: /
5、其他: /
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的R法人 非法人组织 自然人,同时还应具备如下条件:
√(1)资质要求:投标人须具备相应食品、蔬菜、水产品、肉类、粮油等经营资质(营业执照) 的经营户,注册资本不少于 500万元。
√(2)业绩要求: /
(3)项目负责人要求: /
√(4)信誉要求: 近三年内(自2020年 7 月 1 日至投标截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准,****法院判决书判决日期为准)(供应商需提供证明材料)。
(5)其他要求: /
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目 接受 R不接受联合体参加采购活动。联合体投标的,应满足下列要求: /
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他: /
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间:2023年 8 月 25 日至2023年 8 月 28 日(**时间,下同)。
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.****.com/cms/index.htm进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,****集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2023年 8 月 29 日 17 时 0 分。采购人将于2023年 8 月 30 日前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:2023年 9 月1日 9 时 0 分;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
√纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄至 ********中心所 (地址:**省**市**区齐贤镇同****收费站北出口,联系人: 吴女士 ,电话: 182****4121 )。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在投标文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传电子采购采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
√纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的,造成投标失败等风险由投标人自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:2023年 9 月 1 日 9 时 0 分。
6、其他要求: /
五、发布公告的媒介
本次采****集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.****.com/cms/index.htm)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人:****
地 址:位于**省**市**区齐贤镇同****收费站北出口
联 系 人: 吴女士
电 话:182****4121
2、采购代理机构: /
地 址: /
联 系 人: /
电 话: /
3、监督部门: **沪杭甬****公司纪检监察室
地 址: **市钱江**五星路199****中心2号楼5楼
电 话: 0571-****5588
4、系统维护联系电话:0571-****5322
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多绍兴市招标采购信息
- 岳池县龙孔镇白云村道路建设项目成交
- 08月23日
- 2022年保靖县重点民生实事毛沟镇
- 08月23日
- 赤峰市元宝山区教育局元宝山区第七、
- 08月23日
- 一汽热力接线业务外包询价采购结果公
- 08月23日
- 一汽热力2023-2024采暖期供
- 08月23日
- “坡好吃”沙坡头区美食大赛活动执行
- 08月23日
- 【物资类】中国电建水电三局引汉济渭
- 08月23日
- 2023年9月30日至2024年9
- 08月23日
- [西安市][测试项目]正式环境监管
- 08月23日
- 诸暨市人民医院暨南分院建设项目装修
- 08月23日
- 2022年通村公路安全生命防护工程
- 08月23日
- 中国共产党成都市委员会宣传部202
- 08月23日
-
绍兴市建材网
绍兴市采购信息网
绍兴市政府公开信息
绍兴市公共资源交易网
绍兴市电力交易中心
绍兴市交易中心
绍兴市房产交易中心
绍兴市工程交易中心
绍兴市钢铁交易中心
绍兴市建设交易中心
绍兴市招投标交易中心
绍兴市政府交易中心
绍兴市造价信息网
绍兴市市政工程信息网
绍兴市水利工程信息网
绍兴市通信工程信息网
绍兴市医药招标网
绍兴市建筑招标网
绍兴市工程招标网
绍兴市建设招标网
绍兴市施工招标
绍兴市装饰工程招标
绍兴市建设工程网
绍兴市水利招标信息网
绍兴市电力招标网
绍兴市建委招投标网
绍兴市建筑管理网
绍兴市建设信息港
绍兴市教育招标网
绍兴市装修招标
绍兴市人力和社会保障局
绍兴市建设网
绍兴市总包工程
绍兴市政府工程招标
绍兴市工程施工招标
绍兴市工程公开项目
绍兴市工程采购信息
绍兴市招标投标采购平台
绍兴市省市工程建设网