位置>千里马招标网> 招标中心> 广东省肇庆市高要区小湘镇松树窝建筑用花岗岩矿地质灾害评估报告服务项目项目公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**省**市**区小湘镇松树窝建筑用花岗岩矿地质灾害评估报告服务项目询比采购公告
(项目编号:****)
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购**省**市**区小湘镇松树窝建筑用花岗岩矿地质灾害评估报告服务项目,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:项目名称为**省**市**区小湘镇松树窝建筑用花岗岩矿地质灾害评估报告服务项目,项目地点**市**区小湘镇。本采购项目计划划分一个标段,预算价30万元,实施时间:2023年9月。
2、采购内容和范围:**省**市**区小湘镇松树窝建筑用花岗岩矿(含**区小湘镇松树窝**建筑用花岗岩矿开采及加工项目、**区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道项目)地质灾害评估报告等相关咨询工作。
3、计划工期:
(1)合同签订后60个日历天内完成**区小湘镇松树窝**建筑用花岗岩矿开采及加工项目及**区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道项目地质灾害评价报告、专家评审、广****协会审查登记工作;如因采购人或政策等原因引起的工期延误则顺延工期。
4、服务质量要求或服务标准:
(1)完成**区小湘镇松树窝**建筑用花岗岩矿开采及加工项目及**区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道项目地质灾害评价报告、专家评审、广****协会审查登记工作。
(2)编制成果文件符合行业相关规定。
(3)其他: / 。
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的法人,同时还应具备如下条件:
(1)资质要求:1)具备独立法人资格;2)具有地质灾害危险性评估乙级及以上资质。
(2)业绩要求:投标人自2020年7月1日以来(以合同签订时间为准),承担过一项合同金额为10万元及以上的地质灾害评估服务合同工作。
(3)人员要求:1)项目负责人1名,具有工程地质专业工程师职称;2)项目组成员3人及以上,项目组成员必须具有助理工程师及以上职称。
(4)信誉要求:1)近三年内(自2020年7月1日至响应截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准并截图,****法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择 单位行贿 ,法定代表人和拟委派项目负责人选择 行贿 )裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】;2)投标人在 信用中国 网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件,并将查询结果附在投标文件中。
(5)其他要求:供应商不得存在下列情形之一。
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他: / 。
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间:2023年9月20日至2023年9月22日(**时间,下同)。
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.****.com/cms/index.htm进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过****。提交疑问截止日为2023年9月25日16时30分。采购人将于2023年9月27日前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:2023年9月27日9时00分;
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至****(地址:**省**市**区睦岗街道蓝带路1号,联系人:王先生,电话:188****2160)。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:2023年9月27日9时30分。
6、其他要求: / 。
五、发布公告的媒介
本次采****集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.****.com/cms/index.htm)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人:****
地 址:**省**市**区睦岗街道蓝带路1号
联 系 人:王先生
电 话:188****2160
2、采购代理机构: /
3、监督部门:****综合管理部
地 址:**省**市**区睦岗街道蓝带路1号
电 话:0758-****619
4、系统维护联系电话:0571-****5322
采购人:****(单位公章)
日 期:2023年9月20日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多肇庆招标采购信息
- [公告中]2023年度江津区小型水
- 09月20日
- 东乡族自治县城市管理综合执法局东乡
- 09月20日
- 武夷山国家公园2023年毛竹林地役
- 09月20日
- 四川信息职业技术学院智慧旅游实习中
- 09月20日
- 四川农业大学雅安校区人才公寓2号楼
- 09月20日
- 锦屏县平略镇人民政府2023年9月
- 09月20日
- 江苏省气象局江苏省“十四五”长三角
- 09月20日
- 古蔺县中医医院2023年度政府采购
- 09月20日
- 院士研究团队住房租赁候选人公示
- 09月20日
- 化州市特殊教育学校修缮工程定点议价
- 09月20日
- 马驹桥智造基地凯芯等四家企业外电源
- 09月20日
- 广昌县东沿河路沿河堤围栏新建工程预
- 09月20日
-
肇庆建材网
肇庆采购信息网
肇庆政府公开信息
肇庆公共资源交易网
肇庆电力交易中心
肇庆交易中心
肇庆房产交易中心
肇庆工程交易中心
肇庆钢铁交易中心
肇庆建设交易中心
肇庆招投标交易中心
肇庆政府交易中心
肇庆造价信息网
肇庆市政工程信息网
肇庆水利工程信息网
肇庆通信工程信息网
肇庆医药招标网
肇庆建筑招标网
肇庆工程招标网
肇庆建设招标网
肇庆施工招标
肇庆装饰工程招标
肇庆建设工程网
肇庆水利招标信息网
肇庆电力招标网
肇庆建委招投标网
肇庆建筑管理网
肇庆建设信息港
肇庆教育招标网
肇庆装修招标
肇庆人力和社会保障局
肇庆建设网
肇庆总包工程
肇庆政府工程招标
肇庆工程施工招标
肇庆工程公开项目
肇庆工程采购信息
肇庆招标投标采购平台
肇庆省市工程建设网