位置>千里马招标网> 招标中心> 新疆和田某单位BF-2022工程建设项目(三标段道路)施工招标公告(2022...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1.招标条件
本招标项目********BF-2022工程建设项目(三标段道路)已按有关规定批准建设,建设资金来自上级拨款,项目业主为 **** ,招标代理为****。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标,采用资格后审方式。
2.项目概况与招标范围
2.1工程概况:本项目为**道路,****地区**县境内10公里道路,采用四级道路公路标准。双车道,路面采用砂砾面层,设计时速20km每小时,路基宽7m,路基压实度不小于94%,桥涵宽度与路基同宽,荷载等级为公路二级,结构设计安全等级为三级,具体内容详见设计图纸及工程量清单。
本项目在****地区**县,施工地域位于高海拔地区(平均海拔5000米以上),如因任何不可抗力因素导致的停工,招标人不承担任何责任。建设地点处于高海拔无人地区,无任何社会依托,无供电、供水等,建设环境异常艰苦,投标人应充分考虑高原、高寒、缺氧等停工降效困难,预估建设风险。
2.2建设地点:****地区**县
2.3招标项目建设规模:
项目编号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设地点 | 招标控制价 (万元) |
**** | ********BF-2022工程建设项目(三标段道路) | 10公里 | ****地区**县 | 1709.389011 |
2.4工期:总工期:320日历天。计划开工2023年11月17日,计划完工2024年9月30日
2.5招标范围:本项目工程施工,包括图纸和工程量清单中的所有内容。具体包括材料采购、施工、试运行、配合验收及竣工等各个阶段的相关内容和服务。
2.6标段划分:本公路项目分为:********BF-2022工程建设项目(二标段道路及执 勤房)和(三标段道路)投标人只能选择其中一个标段进行投标,不允许兼投兼中。
3.投标人资格要求
3.1资质要求:
3.1.1投标人须为具备本项目履约能力的在中华人民**国境内登记注册、根据中华人民**国有关法律合法成立并存续的独立于招标人和招标机构的独立法人。
3.1.2投标人****建设部或其下属行政机构核发的有效的公路工程施工总承包三级(含)及以上资质。
注:已按照《****建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市(2020)94号)规定取得新资质证书的(2020年11月30日之后),应提供最新资质证书复印件及新旧资质对应依据。
3.1.3****运输部“**公路建设市场信用信息管理系统”《公路工程施工资质企业名录》中的单位,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。****运输部“**公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询,需在省级(含兵团)交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询,附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。
3.1.4投标人须具有有效的施工企业《安全生产许可证》。
3.2财务要求:投标人须提供近三年(2020年度、 2021 年度、2022****事务所或审计机构审计的财务****公司如不能完整提供三年财务审计报告,须提供现有的财务审计报告并附情况说明加盖投标人公章)包括资产负债表、现金流量表、利润表(损益表)和财务报表附注;
3.3业绩要求:投标人近三年(2020年1月1日-至今,以竣工验收时间或以网站截图交工时间为准)完成的类似施工业绩不少于1项。类似项目业绩是指单项合同额达到1200万元(含)及以上的四级及以上等级公路项目(包含路基、路面工程;不包含养护、安保大中修改扩建项目)业绩证明材料须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表,以及投标人在**公路建设市场信用信****交通运输局(厅)公路建设市场信用信息管理系统截图。
3.4人员要求:
(1)项目经理(项目负责人1人):
①具有“公路工程”专业注册建造师执业资格(二级及以上)、疆外企业拟派项目经理须具有“公路工程”专业注册建造师执业资格(一级)(注册建造师执业资格须提供“**建筑市场监管公共服务平台”查询截图)且未担任其他在施建设工程项目的项目经理(须自行承诺);本单位注册,不接受临时注册建造师(注册单位必须与投标人名称一致。)
②有效的安全生产考核合格证书(B证)。
③项目负责人近三年(2020年1月1日-至今,以竣工验收时间或以网站截图交工时间为准)完成的类似施工业绩不少于1项。类似项目业绩是指单项合同额达到1200万元(含)及以上的四级及以上等级公路项目(包含路基、路面工程;不包含养护、安保大中修改扩建项目)业绩证明材料须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表,以及投标人在**公路建设市场信用信****交通运输局(厅)公路建设市场信用信息管理系统截图。
(2)项目总工(1人):须具有“公路工程相关专业”中级(含)及以上技术职称及有效的安全生产考核合格证书(B证)。
(3)专职安全员(2人):具有有效的安全生产考核合格证书(C证)。
(4)其他管理和技术人员最低要求:
人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
道路工程师 | 1 | 公路工程施工经验3年以上,并参加类似公路土石方、小型构造物、路面等施工技术工作2年以上,工程师及以上职称。 |
结构工程师 | 1 | 公路工程施工经验3年以上,并负责公**梁、涵洞工作2年以上,工程师及以上职称。 |
试验工程师 | 1 | 工程师及以上职称,具有公路工程试验检测工程师或试验员(可以是其他相关专业)资格,公路工程施工经验3年以上,并负责公路工程试验工作2年以上。 |
资料工程师 | 1 | 助理工程师及以上职称,公路工程施工经验2年以上,并负责公路工程资料工作1年以上。 |
测量工程师 | 1 | 公路工程施工测量经验2年以上,并负责公路工程测量工作1年以上,助理工程师及以上职称。 |
专职安全员 | 2 | 交通运输主管部门颁发的C类安全考核证书。 |
以上人员须在省级(含兵团)或**交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中备案且须提供以上人员的缴纳社保证明(2023年01月至投标文件递交截止时间期间任意连续6个月的社保证明),否则不予认可。
备注:招标文件所要求的资质、人员、业绩等材料,必须为投标人本单位的。****公司、子公司关系的,其资质、业绩不得通用。根据建办市《2021》40号文,全面实行一级建造师电子注册证书的通知,投标人须认真执行相关规定。
3.5 信誉要求:投标人具备良好信誉,凡拟参加本次招标项目的投标人,如在“信用中国”网站( www.****.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图);在“中国裁判文书网”(http://wenshu.****.cn/)-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪,查询单位、法定代表人(查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索)、项目负责人(查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索)有行贿犯罪记录(尚在判决、裁定、刑罚期内****人民法院判决、裁定生效之日起,个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前,计算行贿犯罪档案查询期限);在“中国政府采购网”(www.****.cn)严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的);在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.****.cn/index.html)被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单,在“军队采购网”(https://www.****.cn/)被列入供应商暂停资格列表名单中、军队采购失信名单中,有以上网站的不良行为记录的(尚在处罚期内的)将拒绝投标;
3.6 投标人非外资独资或外资控股企业(含港澳台),无“三资(三资指中外合资经营企业、中外**经营企业、外商独资)”背景的书面声明(声明函须加盖单位章);
3.7其他说明:(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,违反前两款规定的,相关投标均无效;
3.8本项目不接受联合体投标。
3.9凡有下列情形之一的施工单位不允许参加本次招投标活动:
(1)因工程施工拖欠农民工工资、机械费、材料费等债务问题,因此造成群访事件,****法院强制执行和财产保全的;
(2)****运输厅****运输局黑名单,或限制投标的单位;
(3****运输部公布的最近一年信用评价结果为D级;
(4)因违反工程质量、安全生产管理规定,或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法、违规行为;
(5)正在接受行政主管部门立案调查的或处罚期未满的。
4.资格审查方式
本次招标采用资格后审方式,****委员会对投标人进行资格审查,所有通过资格审查的有效投标人均可以参加评标。
5.报名及招标文件的获取
5.1报名及招标文件获取时间:2023年10月17日10时00分至2023年10月21日19时00分(**时间,节假日除外)。
5.2报名及招标文件获取方式:请携带法人授权委托书、被委托代理人身份证原件及复印件以及投标人资格要求包含的所有内容,以上资料的原件及复印件1份加盖公章及电子版报名资料,到****(****市**区五星北路194号新地园大厦1401)报名及购买招标文件;招标文件、图纸、参考资料售价:1500元/份(逾期不售,售后不退,报名资料不全者一概拒绝报名)。
在报名的同时,必须将以上所有报名所需材料的的复印件加盖公并扫描成pdf格式的电子版(光盘或U盘,文件名编写为:“公司名称+项目名称+报名资料”)。
6.投标文件的递交及相关事宜
6.1纸质投标文件的递交截止时间:2023年11月7日上午10时30分(投标截止时间),递交地点为乌****交易中心(****市**区准**街299号益民大厦主楼五楼515标书送达室)。
6.2本项目将于上述同一时间、地点(以招标文件为准)进行开标,邀请投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。指定专人递交投标文件,不接受邮寄等其他方式。
7.发布公告的媒介
本公告同步在军队采购网(https://www.****.cn/)和中国招标投标公共服务平台(http://cebpubservice.com****政府采购网(http://www.****.cn/)发布(如军队采购网发布的公告内容及时间与中国招标投标公共服务平台不一致时,以中国招标投标公共服务平台为准)。
8.联系方式
招 标 人:****
联 系 人:马先生
联系电话:180****1840
详细地址:****地区
招标代理机构:****
联 系 人:李先生
联系电话:133****8115
详细地址: ****市**区五星北路194号新地园大厦1401
监督部门:****
电话:0903-****113
邮箱:
2023年10月16日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多和田招标采购信息
- (CXF202300236)202
- 10月16日
- 某单位荣誉室整修项目询价公告 (2
- 10月16日
- 疏附县标准化厂房建设项目-混凝土
- 10月16日
- 吉首市儿坨水库除险加固工程
- 10月16日
- 焦作市解放分局刑事侦查大队宿舍楼装
- 10月16日
- 昌都市江达县排水管网改造项目(水土
- 10月16日
- 昌都市江达县德登乡高海拔地区供氧项
- 10月16日
- 中标公示:2023年樟坑径社区地面
- 10月16日
- 开州区2022年义教薄改智慧教室设
- 10月16日
- 2023年贵溪电厂#1机组脱硫脱硝
- 10月16日
- 杞里香健康产业园数智化改造项目
- 10月16日
- 刑侦总队采购反诈用值班备勤物品竞采
- 10月16日
-
和田建材网
和田采购信息网
和田政府公开信息
和田公共资源交易网
和田电力交易中心
和田交易中心
和田房产交易中心
和田工程交易中心
和田钢铁交易中心
和田建设交易中心
和田招投标交易中心
和田政府交易中心
和田造价信息网
和田市政工程信息网
和田水利工程信息网
和田通信工程信息网
和田医药招标网
和田建筑招标网
和田工程招标网
和田建设招标网
和田施工招标
和田装饰工程招标
和田建设工程网
和田水利招标信息网
和田电力招标网
和田建委招投标网
和田建筑管理网
和田建设信息港
和田教育招标网
和田装修招标
和田人力和社会保障局
和田建设网
和田总包工程
和田政府工程招标
和田工程施工招标
和田工程公开项目
和田工程采购信息
和田招标投标采购平台
和田省市工程建设网