位置>千里马招标网> 招标中心> 顺畅养护2023年(热再生项目部)安徽界阜蚌标线材料采购变更公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购 顺畅养护2023年(热再生项目部)**界阜蚌标线材料 ,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:****就地热再生项目部因施工需要,需采购350型普通热熔标线材料350吨,350型震荡标线材料24吨,350型玻璃珠10吨,使用时间为合同签订之日起至2023年11月底,使用地点为**省**市。本次采购预算为174.25万元。
2、采购内容和范围: 本次采购划分1个合同包,采购范围如下(采购内容、范围、服务要求、服务期等)及采购内容等见下表。
合同包 | 材料 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 计划交货日期 | 交货期 |
1 | 标线涂料 | 350型普通热熔 | 吨 | 350 | **省**市 | 合同签订之日起 | 2023年11月底前 |
标线涂料 | 350型振荡 | 吨 | 24 | **省**市 | 合同签订之日起 | 2023年11月底前 | |
玻璃珠 | 350型 | 吨 | 10 | **省**市 | 合同签订之日起 | 2023年11月底前 |
3、 计划工期: (计划开工日期 ,具体以开工令为准。)
√交货期: 合同签订之日起至2023年11月底前
服务期限:
4、 施工质量目标:
√货物质量标准或主要技术性能指标: 路面标线所用涂料应符合《路面标线涂料》(JT/T 280) 的规定。采用的标线材料应满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上耐久使用的要求。路面标线 涂料的色度性能应符合《安全色》(GB 2893)的要求,其色品坐标应符合《路面标线涂料》(JT/T 280)中规定的范围。本标准所采用的热熔涂料及玻璃珠材料,在满足《路面标线涂料》 (JT/T280)、《路面标线用玻璃珠》(GB/T 24722)标准的全部要求。
服务质量要求或服务标准:
5、其他: /
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的√法人 非法人组织 自然人, 依法办理主体资****公司,同时还应具备如下条件:
√(1)资质要求: (1)本次采购要求报价人具有有效营业执照,具备独立法人资格,注册资本金不少于200万元。
√(2)业绩要求: 报价人须有合同金额50万元以上同类业绩合同不低于1份。
(3)项目负责人要求:
√(4)信誉要求: 近三年内(自2020年7月1日至响应截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准并截图,****法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择 单位行贿 ,法定代表人和拟委派项目负责人选择 行贿 )裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】。
(5)其他要求: /
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目 接受 √不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中 1 个标段(包件)。
5、其他: /
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间: 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 26 日(**时间,下同)。
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.****.com/cms/index.htm进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过****。提交疑问截止日为 2023 年 10 月 27 日 9 时 00 分。采购人将于 2023 年 10 月 27 日前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为: 2023 年 10 月 30 日 9 时 00 分;
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间: 2023 年 10 月 30 日 9 时 00 分。
6、其他要求: /
五、发布公告的媒介
本次采****集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.****.com/cms/index.htm)、(采购人需要的其他媒介)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人: ****沥青路面就地热再生工程项目经理部
地 址: **省**市**市桑庄镇顺畅养护就地热再生项目部
联 系 人:王先生
电 话: 183****3970
2、采购代理机构: /
地 址:
联 系 人:
电 话:
3、监督部门:****集团****公司****公司纪检部
地 址:**市**区**路2031号钱江大厦7楼
电 话:0571-****9541
4、系统维护联系电话:0571-****5322
采购人:****就地热再生项目部(单位公章)
日 期:2023年10月23日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多杭州市招标采购信息
- 依安县市场监督管理局车辆维修与保养
- 10月23日
- 鹤岗市南山区住房和建设局南山医院西
- 10月23日
- 兰莲路(都庄路-莲花南路)道路新建
- 10月23日
- 汤旺县乌伊岭市政环卫服务站对汤旺县
- 10月23日
- 合肥市竹溪小学关于平板拖把的网上超
- 10月23日
- 乌海市机关事务服务中心乌海市机关事
- 10月21日
- 帕斯达菲计量泵询价询价公告
- 10月23日
- 诸暨市陶朱街道中心学校(跨湖幼儿园
- 10月23日
- 南航黑龙江分公司药品采购公开竞价公
- 10月23日
- 电子卖场采购合同
- 10月23日
- 哈尔滨市南岗区站前地区服务中心车辆
- 10月23日
- 大广高速公路大庆事业发展中心10月
- 10月23日
-
杭州市建材网
杭州市采购信息网
杭州市政府公开信息
杭州市公共资源交易网
杭州市电力交易中心
杭州市交易中心
杭州市房产交易中心
杭州市工程交易中心
杭州市钢铁交易中心
杭州市建设交易中心
杭州市招投标交易中心
杭州市政府交易中心
杭州市造价信息网
杭州市市政工程信息网
杭州市水利工程信息网
杭州市通信工程信息网
杭州市医药招标网
杭州市建筑招标网
杭州市工程招标网
杭州市建设招标网
杭州市施工招标
杭州市装饰工程招标
杭州市建设工程网
杭州市水利招标信息网
杭州市电力招标网
杭州市建委招投标网
杭州市建筑管理网
杭州市建设信息港
杭州市教育招标网
杭州市装修招标
杭州市人力和社会保障局
杭州市建设网
杭州市总包工程
杭州市政府工程招标
杭州市工程施工招标
杭州市工程公开项目
杭州市工程采购信息
杭州市招标投标采购平台
杭州市省市工程建设网