位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江幸福轨道公司2023年地下站照明亮化改造项目采购公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
询比采购公告
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购**幸福轨道公司2023年地下站照明亮化改造项目,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、(略):随着运营年限的提高,**S1线地下车站站厅、站台、出入口等相关区域照明出现亮度不足的情况,为此,计划对相关区域的照明进行更新改造。
2、采购内容和范围:(略)。
3、R计划工期: 自合同签订之日起45天内完成供货及安装验收。质保期1年。 (计划开工日期 ,具体以开工令为准。)
¨交货期: (略)
¨服务期限: (略)
4、¨施工质量目标:(略)
R货物质量标准或主要技术性能指标:(略)
¨服务质量要求或服务标准:(略)
5、其他:(略)
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的R法人 ¨非法人组织 ¨自然人,¨依法办理主体资格公证认证的境外公司,同时还应具备(略):
R(1)资质要求: 在中华人民**国境内注册,具有独立法人资格,具有独立承担民事责任能力的供应商。
¨(2)业绩要求: (略)
¨(3)项目负责人要求: (略)
¨(4)信誉要求: 近三年内(自 年 月 日至响应截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://(略)gov.cn/)网站页面显示内容为准并截图,时间以法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】。
R(5)其他要求:未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站(www,(略)cn)供应商信用记录截图(截止至项目公告时间)。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目¨接受 R不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:(略)
4、每个供应(略)(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:(略)
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间:(略)至2023年11月6日(**时间,下同)。(不得少于2个工作日)
2、潜在供应商可访问**省轨道交通运营管理集团有限公司官网(http://(略)com/sub_company_index/9418.html)进行下载,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过**省轨道交通运营管理集团有限公司官网下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,可联系采购人进行澄清答疑。提交疑问截止日为2023年11月6日17时30分。采购人将于2023年11月6日前在**省轨道交通运营管理集团有限公司官网(http://(略)com/sub_company_index/9418.html)上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:(略)4时30分;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递交方式
¨电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止前递交至**交通集团电子招标采购管理系统。
R纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至(略)(地址:**省**市鹿城区南汇街道**大道2305号**轨道交通控制中心703B室递交纸质文件,联系人:(略),电话:(略))。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司(略)。
3、纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分(略)(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:(略)
6、其他要求:(略)
五、发布公告的媒介
本次采购公告在**省轨道交通运营管理集团有限公司官网()上发布。
六、联系方式
1、采 购 人:(略)
地 址:**市鹿城区南汇街道**大道(略)(**轨道交通控制中心)
联 系 人:(略)
电 话: (略)
2、监督部门:(略)
地 址: **市鹿城区南汇街道**大道(略)
电 话: (略)
电子邮箱:
采购人:(单位公章)(略)
日 期:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多温州市招标采购信息
- 空调微电脑智能控制器
- 11月02日
- 格力/GREE KFR-35GW/
- 11月02日
- 等离子电源采购询价公告
- 11月02日
- 成都职业技术学院关于LED显示屏的
- 11月02日
- 手术室层流空调湿度超标不达标改造招
- 11月02日
- 购置古籍柜架(智能恒温恒湿柜)项目
- 11月02日
- 西北师范大学宏志助航计划就业指导精
- 11月02日
- 杭州天创水务有限公司2023年生产
- 11月02日
- 北方化学工业股份有限公司泸州基地智
- 11月02日
- 广州市白云区余泥渣土排放管理所柜式
- 11月02日
- 临朐智能铝家居产业社区项目17#商
- 11月02日
- 深航酒店管理公司热泵热水系统维修项
- 11月02日
-
温州市建材网
温州市采购信息网
温州市政府公开信息
温州市公共资源交易网
温州市电力交易中心
温州市交易中心
温州市房产交易中心
温州市工程交易中心
温州市钢铁交易中心
温州市建设交易中心
温州市招投标交易中心
温州市政府交易中心
温州市造价信息网
温州市市政工程信息网
温州市水利工程信息网
温州市通信工程信息网
温州市医药招标网
温州市建筑招标网
温州市工程招标网
温州市建设招标网
温州市施工招标
温州市装饰工程招标
温州市建设工程网
温州市水利招标信息网
温州市电力招标网
温州市建委招投标网
温州市建筑管理网
温州市建设信息港
温州市教育招标网
温州市装修招标
温州市人力和社会保障局
温州市建设网
温州市总包工程
温州市政府工程招标
温州市工程施工招标
温州市工程公开项目
温州市工程采购信息
温州市招标投标采购平台
温州市省市工程建设网