位置>千里马招标网> 招标中心> 河南广城置业有限公司招募襄城县广城和小区绿化、北大门、零星工程、剩余消防工程...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****关于招募
**县广城和小区绿化、北大门、零星工程、剩余消防工程
施工单位的公告
2016年8月3日,****法院****财政局对********公司)的重整申请,同日指****事务所为管理人。2017年7月7日,****法院****公司重整计划,****公司重整程序。2017年9月29日,****法院指****事务所****事务所为临时联合管理人(以下简称管理人)。
为加快推进广城和家园小区三期的绿化工程、北大门工程、零星工程、部分消防工程的施工,广城公司拟公开招募施工单位,现将有关事项公告如下:
一、广城公司基本情况
广城公司成立于2008年12月25日,注册资金2000万元人民币,企****公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地位于**县烟城路与东环路交叉口东南侧,法定代表人为刘聚民,统一社会信用代码:914********1818821,经营范围包括房地产开发(凭资质证经营)、建材销售。
二、项目基本情况
广城和家园小区位于**县烟城**侧、百宁大道西侧、曙光**侧、汝河路东侧,共有三期,一期二期已经交付使用。广城公司重整计划涉及三期工程的10栋楼,现三期的大部分业主已入住,因部分工程未施工完毕未竣工验收。三期的住宅、车位、商铺正在销售,****银行按揭贷款。(需要了解其他详****公司人员)
三、工程范围、内容及工期
1.工程范围:对广城和家园小区三期的绿化工程、北大门工程、零星工程、消防应急灯、水带等(详细工程内容联系崔总获取施工图、工程内容清单)进行施工至竣工验收合格、通过主管部门验收。
2.工作内容:出具施工方案,制**全施工计划,保证施工安全,布置保障安全施工的措施,确保顺利完成施工并通过验收。
3.工期要求:施工单位应承诺自入场之日起,绿化工程在45天内完工,北大门30天内完工,零星工程20天内完工,剩余消防工程7天内完工。
四、工程价款
1.所有工程的价款采用固定价款方式,由施工单位自行全资垫付,工程通过验收后一次支付总价的95%,剩余5%作为质保金。
2.工程款采取以物抵债方式支付。
具体为:以广城和小区的住宅(4500元/㎡)、车位(60000元/个)等实物抵偿工程款,抵偿后剩余金额不足1个车位价格的以现金形式支付。
3.每项工程的工程款均设置控制价,其中:绿化工程为****859.57元;北大门工程为260783.3元;零星工程为119630.88元;剩余消防工程为113320.56元。
五、报名条件
1.参选主体应为在中国境****公司,能够独立承担民事责任;
2.应具备相应的资质和足够的资金实力,能够按时保质保量完成施工;
3.参选主体未受到行业自律惩戒、****政府部门给予不良记录或者行政处罚;
4.****公司报名一个以上的工程项目,但须符合相应的资质条件;
5.与管理人、广城公司及相关人员不存在利害关系,或者其他可能影响公正判断的关系。
五、需要提交的材料
1.报名机构的主体资格证明材料,应包括营业执照复印件、机构及人员资质证书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、授权代表身份证复印件;
2.报名机构的简介和业绩(需提供相应的证明材料);
3.项目工作方案(包括但不限于:项目现场负责人及资质证书、项目团队人员组成及资质证书、本项目工作计划和安排等);
4.项目报价方案(应明确计算标准及可协商最大折扣);
5.报名机构自愿垫付费用的情况说明;
6.报名机构联系人姓名、联系电话、邮件送达地址等;
7.报名机构认为应当提交的其他资料。
上述材料需准备一式三份,均用档案袋密封并加盖公章,并在档案袋上标注报名的是哪一项工程;一家公司报名一个以上工程项目的,须将每一项工程的材料单列、分别装入不同档案袋中;递交资料是复印件的需要加盖单位公章。
六、报名时间
报名期限从2023年11月3日至2023年11月9日18时止,****公司收到报名材料的时间为准,评选时间另行通知。
七、选定规则
广城公司采取竞争方式选定施工单位,根据资质等级、规模、实力、业绩、报价方案、工作方案、完成时间等综合考虑,按照报价低的确定1家中选机构、1家备选机构。未被选中的机构不再另行通知,所有报名材料不予退回。
八、报名地点及联系人
报名地点:**省**县烟城路与百宁大道****酒店四楼。
联系人:崔总135****9656、菅工138****6416。
九、其他事项
1.本次公开招募接受债权人与管理人的监督与建议。
2.本次公开招募系为及时推进工程建设,实际选定后并不构成对第三方机构的要约,如无相应需求,广城公司不对此承担任何违约责任。
3.签订合同后,中选机构须全面严格按合同履行义务,如在履约过程中有违约现象导致合同解除,应承担相应责任,广城公司可通知备选单位签订合同。
4.施工单位的入场时间为签订合同之日第二天,若有变动,****公司通知的时间为准。
5.本公告的****公司。
****
2023年11月2日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多襄城县招标采购信息
- 针孔
- 11月03日
- 苏州市公安局苏州工业园区分局手持抓
- 11月03日
- [平谷]2023年交通红绿灯、道路
- 11月03日
- 西安铁路公安局采购电子验收单公示
- 11月03日
- 针孔
- 11月03日
- 中国人民银行濮阳市中心支行采购电子
- 11月03日
- 安宁市八街中心卫生院异地新建项目-
- 11月03日
- 石河子大学31小区高层消防设备维修
- 11月03日
- 十连综治中心、派出所指挥部装修
- 11月03日
- 衡水市燃气管网安全运行监测预警系统
- 11月03日
- 城市桥梁实时监测系统工程
- 11月03日
- 思达公司-2023年鲁能风电场销售
- 11月03日
-
襄城县建材网
襄城县采购信息网
襄城县政府公开信息
襄城县公共资源交易网
襄城县电力交易中心
襄城县交易中心
襄城县房产交易中心
襄城县工程交易中心
襄城县钢铁交易中心
襄城县建设交易中心
襄城县招投标交易中心
襄城县政府交易中心
襄城县造价信息网
襄城县市政工程信息网
襄城县水利工程信息网
襄城县通信工程信息网
襄城县医药招标网
襄城县建筑招标网
襄城县工程招标网
襄城县建设招标网
襄城县施工招标
襄城县装饰工程招标
襄城县建设工程网
襄城县水利招标信息网
襄城县电力招标网
襄城县建委招投标网
襄城县建筑管理网
襄城县建设信息港
襄城县教育招标网
襄城县装修招标
襄城县人力和社会保障局
襄城县建设网
襄城县总包工程
襄城县政府工程招标
襄城县工程施工招标
襄城县工程公开项目
襄城县工程采购信息
襄城县招标投标采购平台
襄城县省市工程建设网