位置>千里马招标网> 招标中心> 顺畅养护龙丽项目部2023年农村公路改建工程中粗砂、碎石采购项目项目公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
询比采购公告
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购顺畅养护龙丽项目部2023年农村公路改建工程中粗砂、碎石采购项目,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:因**县 四好农村路 建设-2023年农村公路改建工程项目需要,现采购8054吨中粗砂、11447吨碎石,预算金额****600元。
2、采购内容和范围:
合同包 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 交货期 | 备注 |
顺畅养护龙丽项目部2023年农村公路改建工程中粗砂、碎石采购项目 | 中粗砂 | 0.35-0.475mm | 吨 | 8054 | **** | 合同签订后一年内 |
|
碎石 | 4.75-19mm、19-31.5mm | 吨 | 11447 | **** | 合同签订后一年内 |
|
3、 计划工期: (计划开工日期 ,具体以开工令为准。)
√交货期: 合同签订后一年内
服务期限:
4、 施工质量目标:
√货物质量标准或主要技术性能指标: 详见第五章采购需求
服务质量要求或服务标准:
5、其他: /
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的√法人 √非法人组织 自然人, 依法办理主体资****公司,同时还应具备如下条件:
√(1)资质要求:要求报价人须具备中粗砂、碎石销售或建材销售资质(资格)的企业或个体工商户,具有一定的生产或销售规模,且产品的规格、型号和质量均符合相应现行的国家标准,价格、供货、售后服务能满足要求。
(2)业绩要求:
(3)项目负责人要求:
(4)信誉要求: 近三年内(自 年 月 日至响应截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准并截图,****法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择 单位行贿 ,法定代表人和拟委派项目负责人选择 行贿 )裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】。
(5)其他要求: /
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目 接受 √不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:
4、每个供应商最多可对/个标段(包件)进行响应,且允许中/个标段(包件)。
5、其他: /
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间:2023年11月18日至2023年11月22日(**时间,下同)。
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.****.com/cms/index.htm进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过****。提交疑问截止日为2023年11月23日16时0分。采购人将于2023年11月24日前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:2023年11月28日9时0分;
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:2023年11月28日9时0分。
6、其他要求: /
五、发布公告的媒介
本次采****集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.****.com/cms/index.htm)、****集团****公司网站(http://www.****.com)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人:****龙丽养护工程项目经理部
地 址: **省**市****收费站旁
联 系 人: 汤先生
电 话: 159****5889
2、采购代理机构:/
地 址: /
联 系 人: /
电 话: /
3、监督部门:****集团****公司****公司纪检室
地 址: **市**区**路2031号钱江大厦7楼
电 话:0571-****9541
4、系统维护联系电话:0571-****5322
采购人:****龙丽养护工程项目经理部(单位公章)
日 期:2023年11月17日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多遂昌县招标采购信息
- 关于《汉川金属膨胀节采购》询价公告
- 11月17日
- 中铁五局国道215项目临建工程招标
- 11月17日
- [备案] 辽宁路通石油化工有限公司
- 11月17日
- [备案] 朝阳翔宇木材深加工项目
- 11月17日
- 安阳鑫龙煤业2023年11月份线上
- 11月17日
- 铁路配件采购(柳钢工程)中标公告
- 11月17日
- XD-23081-GS-特氟龙风管
- 11月17日
- XD-23007-GS-镀锌螺旋管
- 11月17日
- 相机原材料询比价询价公告
- 11月17日
- 钢板30CrMnSiA/1Cr21
- 11月17日
- 采购液压件平面密封管接头
- 11月17日
- 小臂软管07084-21220等共
- 11月17日
-
遂昌县建材网
遂昌县采购信息网
遂昌县政府公开信息
遂昌县公共资源交易网
遂昌县电力交易中心
遂昌县交易中心
遂昌县房产交易中心
遂昌县工程交易中心
遂昌县钢铁交易中心
遂昌县建设交易中心
遂昌县招投标交易中心
遂昌县政府交易中心
遂昌县造价信息网
遂昌县市政工程信息网
遂昌县水利工程信息网
遂昌县通信工程信息网
遂昌县医药招标网
遂昌县建筑招标网
遂昌县工程招标网
遂昌县建设招标网
遂昌县施工招标
遂昌县装饰工程招标
遂昌县建设工程网
遂昌县水利招标信息网
遂昌县电力招标网
遂昌县建委招投标网
遂昌县建筑管理网
遂昌县建设信息港
遂昌县教育招标网
遂昌县装修招标
遂昌县人力和社会保障局
遂昌县建设网
遂昌县总包工程
遂昌县政府工程招标
遂昌县工程施工招标
遂昌县工程公开项目
遂昌县工程采购信息
遂昌县招标投标采购平台
遂昌县省市工程建设网