位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江交投智慧陆港有限公司台州南物流基地汽车衡设备采购【重新采购】变更公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
********基地汽车衡设备采购【重新采购】询比采购变更公告
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购********基地汽车衡设备采购【重新采购】,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:**南铁路智慧陆港新区项目位于**市**区螺洋街道火炬村,****基地在**南站**端咽喉接轨,新设牵出线1条,**集装箱商品汽车作业区(2条整列装卸线)、包装成件作业区(2条半列装卸线),平行既有货1道新增货物1条(一束两线作为水泥卸车线),货场内道路及堆场相应设计。配套用地内根据物流需求,建设综合生产用房及仓储物流仓库。****基地本项目用地约789.8亩,计划投资总额约12.23亿元,以打造一个公路、铁路运输为主,提供公路、铁路多式联运一体的内陆口岸型的第三方公铁联运物流枢纽。
2、采购内容和范围:本项目共设置1个标段,包括但不限于********基地汽车衡设备供货、安装及调试工作,采购数量2套(共计4台),具体详见采购文件第五章《采购需求》。
3、交货期: 自合同签订后60日历天内完成设备的采购及安装。
4、设备质保期: 24个月,自采购人验收合格之日起计算。
5、其他: /
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的法人,且须为汽车衡设备生产厂家或汽车衡设备代理商(需出具设备生产厂家的授权委托书),设备生产厂家与其授权的代理商不得同时参与本项目同一标段投标,否则均作无效标处理。同时还应具备如下条件:
(1)资质要求: 须具有中国计量器具型式批准证书,且汽车衡整秤、仪表、传感器的型式批准证书为同一品牌生产厂家持有,代理商投标的,可提供所代理品牌生产厂家的项目授权委托证书;
(2)业绩要求: 自2020年7月1日以来至响应文件递交的截止时间(以合同签订时间为准),投标人完成过一个合同金额80万元以上的汽车衡设备供货业绩【业绩证明材料:1.合同协议书复印件;2.发包人出具的验收证明材料(提供盖章材料);3.销售发票。以上证明材料需提现主要项目内容、合同金额、签订日期等关键信息,若相关的证明材料关键信息不一致时,按照销售发票>验收证明材料>合同协议书复印件进行认定】。
(3)信誉要求: 近三年内(自2020年7月1日至响应截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人(若有)无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准并截图,****法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择 单位行贿 ,法定代表人和拟委派项目负责人选择 行贿 )裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】。
(4)其他要求: /
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。
4、其他: /
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间:2023年11月22 日至2023年 11 月 30 日(**时间,下同)。
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.****.com/cms/index.htm进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,****集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为 2023 年 12 月 01 日 16 时 30 分。采购人将于2023 年 12 月 6 日前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:2023年 12 月 07 日 10 时00 分;
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 **** (地址:**省**市**区桐屿街道财富大道999******办公楼17A05室,联系人:倪先生,电话: 177****2458)。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间: 2023 年 12 月 07 日 10 时 00 分。
6、其他要求: /
五、发布公告的媒介
本次采****集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.****.com/cms/index.htm)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人: ****
地 址:******区财富大道999******,**国际17A
联 系 人: 倪先生
电 话: 177****2458
2、采购代理机构:****
地 址: **市上**城星路59号东杭大厦11楼
联 系 人: 李先生
电 话: 183****2398
3、监督部门: ****公司纪检监察室
地 址: **市**区五星路199号明珠国际2号楼13楼1314室
电 话: 0571-****7756
4、系统维护联系电话:0571-****5322
采购人:****
2023年11月 21日
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多台州市招标采购信息
- 克拉玛依市乌尔禾区委政法委的合同公
- 11月28日
- 伊宁县英塔木镇中学的合同公告
- 11月28日
- 昌吉市第十小学的合同公告
- 11月28日
- 喀什地区电子信息产业技术研究院的合
- 11月28日
- 新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队
- 11月28日
- 孚日集团小型轿车及小型客车竞卖拍卖
- 11月28日
- 石河子公路管理局的合同公告
- 11月28日
- 国家智能网联电动汽车质量监督检验中
- 11月28日
- 玛纳斯县人民法院的合同公告
- 11月28日
- 玛纳斯县人民法院的合同公告
- 11月28日
- 库尔勒经济技术开发区综合执法局的合
- 11月28日
- 玛纳斯县人民法院的合同公告
- 11月28日
-
台州市建材网
台州市采购信息网
台州市政府公开信息
台州市公共资源交易网
台州市电力交易中心
台州市交易中心
台州市房产交易中心
台州市工程交易中心
台州市钢铁交易中心
台州市建设交易中心
台州市招投标交易中心
台州市政府交易中心
台州市造价信息网
台州市市政工程信息网
台州市水利工程信息网
台州市通信工程信息网
台州市医药招标网
台州市建筑招标网
台州市工程招标网
台州市建设招标网
台州市施工招标
台州市装饰工程招标
台州市建设工程网
台州市水利招标信息网
台州市电力招标网
台州市建委招投标网
台州市建筑管理网
台州市建设信息港
台州市教育招标网
台州市装修招标
台州市人力和社会保障局
台州市建设网
台州市总包工程
台州市政府工程招标
台州市工程施工招标
台州市工程公开项目
台州市工程采购信息
台州市招标投标采购平台
台州市省市工程建设网