位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江交投工程咨询有限公司2023-2024年员工工作服采购项目项目公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
第一章 询比采购公告
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购****2023-2024年员工工作服采购项目,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:****公司于2021年11月成立,为树立良好的的企业形象,进一步规范管理,保持员工良好的精神面貌和工作状态,展示公司员工的精神风采,促进企业文化建设,故建议启动员工工作服招采工作。
2、采购内容和范围: **** 2023-2024 年员工工作服采购项目。人数约58人,以实际量体人员名单为准。 费用结算根据按实际定制服装结算,本次招标设一个标段。 2023-2024年****集团公司服装管理办法文件标准:本公司分为合同制员工、任务制员工、劳务制员工。工作服配套:合同制员工除必选基础款(西服(男款1衣2裤,女款1衣1裤1裙)、衬衫(1长1短))以外可在余额下配备标准内,自主选择搭配其他服装;任务制男女三合一抓绒冲锋衣1件、男女西服1套、男女polo衫2件、男女衬衣(长袖)1件;劳务制员工男女三合一抓绒冲锋衣1件、男女polo衫2件、男女衬衣2件(长短各 1件)、男女夏季长裤1条。
3、 计划工期: (计划开工日期 ,具体以开工令为准。) √交货期: 预计发出通知后7日历天内完成量体;量体后60日历天内完成供货,并通过验收。 服务期限: .
4、 施工质量目标:
√货物质量标准或主要技术性能指标: 按时完成供货,并通过验收 。
服务质量要求或服务标准:
5.其他: 本次服装质保期为1年,质保金为首批成衣结算价的5%,在首批成衣质保期满后无息退还。
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的√法人 非法人组织 自然人,依法办理主体资****公司,同时还应具备如下条件:
√(1)资质要求: 在中华人民**国境内(不含港、澳、台地区)注册,独立法人或依法登记注册的其他组织;注册资本金500万及以上。****总局商标局签发的服装商标注册证书;
(工程类:根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求;材料设备类:根据生产商及经销商的不同要求进行设立)
√(2)业绩要求: 自 2020年7月1日至今(以合同签订时间为准)至少具有两个合同金额不低于人民币 16 万元的工作服产销类似业绩【投标人在响应文件中必须同时提供合同复印件和项目完成验收证明材料(如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料)。
(3)项目负责人要求:
√(4)信誉要求: 近三年内(自 2020年7月1日至响应截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网()网站页面显示内容为准并截图,****法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择 单位行贿 ,法定代表人和拟委派项目负责人选择 行贿 )裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】。
(5)其他要求: (由采购人视采购项目情况填写,无则填 / )
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人 不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目 接受√不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求: /
4、每个供应商最多可对(1)个标段(包件)进行响应,且允许中 1个标段(包件)。
5、其他: /
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间:2023 年 12 月 6 日至2023年 12 月 8 日(**时间,下同)。(不得少于2个工作日)
2 、潜在供应****集团电子招标采购管理系统, 网址为 进行供应商注册,无需办理 CA。 本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,****集团电子招标采购管理 系统递交。提交疑问截止日为2023年 12 月 9 日23时59分。采购人将于2023年 12 月11日前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:2023年 12 月 13 日 10 时 00 分;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 /(地址: /,联系人: /,电话: / )。
√样品等的递交:在响应文件递交时间截止前将样品送达至 **** (地址:****茶场村25-26号,联系人:占女士电话:0571-****0617 )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前送至采购人指定地点。因延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原 因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
√样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:2023年 12 月 13 日10 时 00 分。
6、其他要求: /
五、发布公告的媒介
本次采****集团电子招标采购管理系统()、(采购人需要的其他媒介)上发布。
六、联系方式
1 、采购人: ****
地 址 : ****茶场村25-26号
联系人: 占女士
电话 : 0571- ****0617
2、采购代理机构:/
地址 : /
联系人: /
电话 : /
3、监督部门: **交投高速****公司纪检审计部
地 址 : ****科技馆街888号中海发展大厦T3楼10F
电 话 : 0571-****6863
4、系统维护联系电话:0571-****5322
采购人:(单位公章)
日 期 :2023年 12 月 6日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多杭州市招标采购信息
- 2022年8月办公用品询价(询比)
- 12月06日
- 华润水泥(贵港)有限公司2023年
- 12月06日
- 西南区域(云南)可视化标识牌集采招
- 12月06日
- 道桥分公司零道3标安全标识牌采购结
- 12月06日
- 渝金美 资料柜文件柜档案柜储物柜铁
- 12月06日
- 巴林左旗2023年新鑫小区等12个
- 12月06日
- 巴林左旗2023年新鑫小区等12个
- 12月06日
- 怀柔科学城产业转化示范项目升级改造
- 12月06日
- 张家口市崇礼区林业和草原局张家口市
- 12月06日
- 2023年智慧园区三维可视化系统项
- 12月06日
- 祥瑞商城建设项目
- 12月06日
-
杭州市建材网
杭州市采购信息网
杭州市政府公开信息
杭州市公共资源交易网
杭州市电力交易中心
杭州市交易中心
杭州市房产交易中心
杭州市工程交易中心
杭州市钢铁交易中心
杭州市建设交易中心
杭州市招投标交易中心
杭州市政府交易中心
杭州市造价信息网
杭州市市政工程信息网
杭州市水利工程信息网
杭州市通信工程信息网
杭州市医药招标网
杭州市建筑招标网
杭州市工程招标网
杭州市建设招标网
杭州市施工招标
杭州市装饰工程招标
杭州市建设工程网
杭州市水利招标信息网
杭州市电力招标网
杭州市建委招投标网
杭州市建筑管理网
杭州市建设信息港
杭州市教育招标网
杭州市装修招标
杭州市人力和社会保障局
杭州市建设网
杭州市总包工程
杭州市政府工程招标
杭州市工程施工招标
杭州市工程公开项目
杭州市工程采购信息
杭州市招标投标采购平台
杭州市省市工程建设网