位置>千里马招标网> 招标中心> 2024年海南福山油田供电工程项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
招标公告
本招标项目****年**福山油田供电工程项目己由(略)批准建设,建设资金已落实,招标人为(略)。项目己具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.1建设地点:(略)
2.2项目背景概况:
****年**福山油田油气生产井场及办公生活区域10kV外电线路架设、电缆敷设及变压器安装、变压器至井场用电设备0.4kV电力线缆敷设等配变电设施的施工安装。
2.3招标范围:
根据**福山油田产能建设所需,进行依法依规招标限额以下的井场及办公室生活区域10kV高压用电报装、供电变压器及其附件安装,电力(略),工农关系协调补偿,变压器安装、调试、报建、验收送电等一系列供电安装工程。
2.4工期:(略)
2.5标段划分:(略)
2.6控制价:本项(略):410.12万元(¨ 含税 √不含税)。本项目采用报出各项单价及根据给定的工作量计算总价的方式报价,各项单价均不能超过最高限价表中单价,投标单价或总价超过对应限价的,其投标将被否决。
2.7质量标准:符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质(略)。
3.投标人资格要求
*1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照,事业单位投标的,需具有有效的事业单位法人证明。
*2.本项目不接受联合体投标,不允许分包。
*3.投标人须具备建设行政主管部门颁发的以下施工资质:
投标人须具有电力工程施工总承包特级资质,或满足《关于印发〈施工总承包企业特级资质标准〉的通知》(建市[****]210号)及相关补(略),或具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。需提供证书扫描件。
投标人应在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商**库中状态正常,且投(略)级与本项目资质要求一致。投标人在承包商**库中状态以评标委员会评标时在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商**库查询结果为准。
*4.投标人须同时具有国家电力监管委员会颁发的承装、承修、承试五级及以上电力设施许可证资质。需提供证书扫描件。
*5.投标人须具有有效的安全生产许可证。需提供证书扫描件。
*6.人员要求:
项目经理:具有二级及以上注册建造师执业资格证(机电类);具备有效的安全生产考核合格证书(B证);在近3年((略)至投标截止日,以结算发票日期为准)具有不少于1项单项合同金额在100万元及以上的供电工程或类似项目担任项目经理的业绩;需承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。需提供证书扫描件、能够体现项目担任项目经理、合同金额、项目类型的业绩证明材料。
安全管理人员:具有不少于1名的专职安全员,且具备合格有效的安全生产考核合格证书(C证)。需提供证书扫描件。
电工:具有(略),需持有特种作业操作证(高压)。需提(略)。
提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、专职安全员的社保管理机构出具的社保情况证明原件扫描件(社保管理机构盖鲜章或为在线查询打印的社保证明加盖网上查询专用章也可),社保证明开具时间为投标截止期前半年内。同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。
*7.投标人近三年((略)投标截止日,以发票日期为准)具有同类型项目施工业绩,且累计金额不少于200万元。提供有效的证明资料,包括但不限于合同扫描件或完工证明文件或交工证书。
*8.财务要求:
投标人为资不抵债的,投标(略)。投标人需提供****年经(略)括资产负债表、现金流量表、利润表;若为事业单位投标,提供相关财务证明资料。
*9.信誉要求
投标人(略),截至开标当天不存在以下情况:
9.1投标人处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态;
9.2在和招标人历史合同履约中存在因商业(略)
9.3投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站((略)gov.cn)列入经营异常名录和严重违法失信企业名单;
9.4 投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理被人民法院在“信用中国”网站()列入失信被执行人;
9.5投标人、拟委任的项目经理被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站(http://(略)gov.cn/asite/jsbpp/index)列入黑名单且在投标截止时间前尚未从黑名单中移除的;
9.6在近三年(****年1月1日至投标截止日止)内,投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理有行贿犯罪的(以裁判文书网网站((略)gov.cn)发布的判决生效日为准);
9.7 在近三年((略)投标截止日止)内,投标人被法院或国家行政管理部门认定为违法分包、转包、违规用工,或出现5项及以上因分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷。
9.8投标人在近三年((略)投标截止日止)内有直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录;不良记录包括但不限于以下情形:受到行政处罚;因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪;在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为;未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
9.9法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。
评标委员会将通过国家企业信用信息公示系统(网址:http://(略)gov.cn)、信用中国(网址: http://(略)gov.cn/)、裁判文书网网站((略)gov.cn)以及政府相关部门官方网站等方式核查投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性;核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
*10.投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。
以上“*”号条款,如不满足,其投标将被否决。
提醒:本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理、技术负责人姓名等相关信息,以接受社会监督。若有造假,将按照法律法规及本招标文件相关规定处理,请投标人认真核实投标资料,确保真实无误。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人,请于 **** 年12月22日至 **** 年12月28日23:59:59(**时间,下同)内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。
① 投标登记
登录中国石油电子招标投标交易平台,搜索本项目,在拟投标标包处点击“报名”,网址:。
(如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节。)
② 支付标书费
登陆中国石油招标中心招标文件购买平台,在可购买的订单列表下支付标书费,网址:。
(登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致,密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录,登录后设置登录密码,提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《中国石油招标中心投标商用户操作手册》,咨询电话:(略)
4.2招标文件按项目售价为200元人民币/标包(标段),请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求,售后不退,应自负其责。
4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作(投标登记(略))后,潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。
4.4潜在投标人在中国石油招标中心招标文件购买平台上付款成功后,在“我的订单”(略),点击订单详情,自行下载招标文(略),不再开具纸质发票。
4.5此次采购招标项目为全流程网上操作,需要使用U-key完成投标工作。
① 所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下:登录中国石油招标投标网首页:
② 已办(略)有效期内,如证书失效,需按上述(略)。
5. 投标文件的递交
5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式
投标文件递交的截止时间(投标截止时间及开标时间,下同)为(略)时45分,投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
注:请投标人注意:为确保投标有效,对于使(略),在按照(略),确保上传的(略)。点击验签确认,当前状态是“已确认”,并且下方出现“撤标”按键,才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功,请投标(略),投标将被拒绝。(为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件,建议投标人提前(略))具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。
5.2逾期上传(略),中国石油电(略)。
5.3 潜在投标(略),每标段5万元。
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://(略)com)、中国石油招标投标网()上发布。
7. 联系方式
招 标 人:(略) | 招标机构:(略) |
地 址: | 地 址:(略) |
邮 编: | 邮 编: (略) |
联 系 人: (略) | 联 系 人: (略) |
电 话: (略) 传 真: | 电 话: (略) 传 真: / |
电子邮件: | 电子邮件: (略) |
网 址: | 网 址: / |
开户银行: | 开户银行: / |
账 号: | 账 号: / |
财务咨询: (略) | |
电 话: (略) |
网站注册、U-Key办理、招标管理平台(购买招标文件及投标保证金递交)及电子交易平台操作指导:
咨询电话:(略)
交易平台运营机构:(略)
能源一号网站邮箱:(略)
请务必在操作前认真阅读操作手册,如有疑问再在工作时间咨询。
(略)
(中国石油天然气集团有限公司招标中心西南分中心)
****年12月
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多海口市招标采购信息
- 储运路北新华河西公共租赁房项目
- 12月22日
- 闽江学院自助售货机经营服务招标(最
- 12月22日
- 清林闲庭地块新建菜场项目(海曙区H
- 12月22日
- 酒泉市文体广电和旅游局酒泉市丝绸之
- 12月22日
- 金川区2023年工伤预防培训服务采
- 12月22日
- 中国供销﹒宜都商贸物流园(宜都县域
- 12月22日
- 科技竞争背景下北京高精尖产业与企业
- 12月22日
- 济微路141号商务楼招商项目招商项
- 12月22日
- 泾川县工业集中区发展规划(2021
- 12月22日
- 河北省高级人民法院融媒体中心建设合
- 12月22日
- 西咸新区城市运行综合管理中心物业及
- 12月22日
-
海口市建材网
海口市采购信息网
海口市政府公开信息
海口市公共资源交易网
海口市电力交易中心
海口市交易中心
海口市房产交易中心
海口市工程交易中心
海口市钢铁交易中心
海口市建设交易中心
海口市招投标交易中心
海口市政府交易中心
海口市造价信息网
海口市市政工程信息网
海口市水利工程信息网
海口市通信工程信息网
海口市医药招标网
海口市建筑招标网
海口市工程招标网
海口市建设招标网
海口市施工招标
海口市装饰工程招标
海口市建设工程网
海口市水利招标信息网
海口市电力招标网
海口市建委招投标网
海口市建筑管理网
海口市建设信息港
海口市教育招标网
海口市装修招标
海口市人力和社会保障局
海口市建设网
海口市总包工程
海口市政府工程招标
海口市工程施工招标
海口市工程公开项目
海口市工程采购信息
海口市招标投标采购平台
海口市省市工程建设网