位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江交工集团股份有限公司东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程土建一...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
2、采购内容和范围: 声测管材料如下表
合同包 | 材料 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用项目部 | 备注 |
SCG | 声测管 | φ54mmx1.5mm*6m | 米 | 58608 | ****东部快速路段工程土建一标项目经理部 |
|
项目地址:**省**市大朗镇
二、供应商资格要求
√(1) 资质要求:1、有效营业执照,具备独立法人资格的供应商,具有一定的生产或销售规模,且产品的规格、型号和质量均符合相应现行的国家标准,价格、供货、售后服务能满足工程施工要求;2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位(即利益相关人),不得参加同一标段报价,否则,相关报价均无效。
(工程类:根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求;材料设备类:根据生产商及经销商的不同要求进行设立)
√(2)业绩要求:自2021年1月1日至投标截止日时间具有国内工程项目的同类产品销售业绩,声测管合同包单个合同销售业绩合同价不低于20万元声测管销售(或供货)业绩(以合同签订时间为准,附合同扫描件,合同签订时间,合同金额或同类产品总量应明晰可辨)
√(3)项目负责人要求:/
√(4)信誉要求: 近三年内(自2021年1月1日至竞价截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准并截图,****法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】
(5)其他要求:1、SCG 采购合同包件要求报价人注册资本金不低于20 万元(普通合伙人、个人独资企业、自然人独资企业、个体工商户注册资本金不做要求),且财务状况良好,具备实施本项目合同充足的资金保障能力;2、报价人根据需要可自行考察项目现场,核算运距,结合自己的采购、加工、运输、成本控制能力等提出合理的报价,考察费用由报价人自理,报价人需充分考虑运输的相关法律法规及限载要求。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:/
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
1、采购文件网上下载时间:至。
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统(二期),网址为https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统(二期)下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,****集团电子招标采购管理系统(二期)递交。提交疑问截止日为。采购人将于前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
等要求
1、响应文件递交的截止时间为:;
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统(二期)。
□纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响****公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将****公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统(二期),将被拒收,后果由供应商自行承担。
□纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:。
6、其他要求:(由采购人视采购项目情况填写,无则填“/”)
本次采购公告在上发布。
1、
地址:**省**市大朗镇
联系人:朱建鹏
电话:150****8793
电子邮箱:****@qq.com
2、监督部门:****集团****公司纪检室/****公司纪检监察审计部
地址:**巿**区**街道钱坞路598号6号楼9层/**巿**区**街道钱坞路598号6号楼6层
联系电话:0571-****9555/0571-****9561
3、系统维护联系电话:(0571)****6758
采购人:(单位公章)
日 期:
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多临安市招标采购信息
- 劳动防护用品及器具询比价-华新水泥
- 01月17日
- 金威铜业直线导轨等公开竞价公告
- 01月17日
- 合肥铜冠Y型过滤器等公开竞价公告
- 01月17日
- 通用阀询比价-华新水泥(襄阳)有限
- 01月17日
- 低压配电和电机控制回路控制箱柜/照
- 01月17日
- 海伦新能热电有限公司1月份锤头、滤
- 01月17日
- 国投生物能源(海伦)有限公司与海伦
- 01月17日
- 金属管道询比价-华新水泥(黄石)装
- 01月17日
- 国投生物能源(海伦)有限公司与海伦
- 01月17日
- [安徽建工安徽水利]安徽水利一分公
- 01月17日
- 安钢一炼轧作业部支撑辊镶套修复公开
- 01月17日
- 升降棒、弹簧导柱物料竞价
- 01月17日
-
临安市建材网
临安市采购信息网
临安市政府公开信息
临安市公共资源交易网
临安市电力交易中心
临安市交易中心
临安市房产交易中心
临安市工程交易中心
临安市钢铁交易中心
临安市建设交易中心
临安市招投标交易中心
临安市政府交易中心
临安市造价信息网
临安市市政工程信息网
临安市水利工程信息网
临安市通信工程信息网
临安市医药招标网
临安市建筑招标网
临安市工程招标网
临安市建设招标网
临安市施工招标
临安市装饰工程招标
临安市建设工程网
临安市水利招标信息网
临安市电力招标网
临安市建委招投标网
临安市建筑管理网
临安市建设信息港
临安市教育招标网
临安市装修招标
临安市人力和社会保障局
临安市建设网
临安市总包工程
临安市政府工程招标
临安市工程施工招标
临安市工程公开项目
临安市工程采购信息
临安市招标投标采购平台
临安市省市工程建设网