位置>千里马招标网> 招标中心> 越兴矿业厂区综合防尘及隐患整治项目公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比(略),欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
√(1) 资质要求:具有合法有效营业执照,且注册资金不低于5000万元。具有安全生产许可证及建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
(工程类:根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求;材料设备类:根据生产商及经销商的不同要求进行设立)
√(2)业绩要求:2021年1月1日以来,具有一项独立承担过的同类项目业绩,且金额不少于100万元。(提供项目合同复印件加盖公章)。
√(3)项目负责人要求:(略)
√(4)信誉要求: 近三年内(自(略)竞价截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://(略)gov.cn/)网站页面显示内容为准并截图,时间以法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】
(5)其他要求:/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:(略)
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
1、采购文件网(略):至。(不得少于2个工作日)
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统,网址为https://(略)com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商(略),通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为。采购人将于前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
等要求
1、响应文件递交的截止时间为:;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递(略)
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止前递交(略)
□纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: (略)
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商(略)。
□纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加(略)(仅当因系统故障等非供应商原因造成(略)。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应(略):。
6、其他要求:(由采购人视采购项目情况填写,无则填“/”)
本次采购公告在上发布。
1、
地址:
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮箱:2、监督部门:(略)综合保障部
地 址:诸暨市应店街镇仕畈坞村
电 话:(略)
3、系统维护联系电话:(略)
(略)(单位公章)
(略)(略) 期:
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多诸暨市招标采购信息
- 中国化学工程第十三建设有限公司-长
- 01月19日
- 广西昊昇新能源开发有限公司大新县堪
- 01月19日
- 海尔大健康(盈康一生)医疗器械数智
- 01月19日
- 东莞市美华健康体检管理有限公司室内
- 01月19日
- 粟边村人才公寓五楼宿舍504、50
- 01月19日
- 1月北衙分公司大沙地零材采购项目竞
- 01月19日
- 毛巾四厂自行车棚地面维修工程采购中
- 01月19日
- 东莞市美华健康体检管理有限公司室内
- 01月19日
- 黄桐路(04-07街坊)地下连通道
- 01月19日
- 2024年日常维修施工框架项目谈判
- 01月19日
- 巫山县神女峰电业有限责任公司202
- 01月19日
-
诸暨市建材网
诸暨市采购信息网
诸暨市政府公开信息
诸暨市公共资源交易网
诸暨市电力交易中心
诸暨市交易中心
诸暨市房产交易中心
诸暨市工程交易中心
诸暨市钢铁交易中心
诸暨市建设交易中心
诸暨市招投标交易中心
诸暨市政府交易中心
诸暨市造价信息网
诸暨市市政工程信息网
诸暨市水利工程信息网
诸暨市通信工程信息网
诸暨市医药招标网
诸暨市建筑招标网
诸暨市工程招标网
诸暨市建设招标网
诸暨市施工招标
诸暨市装饰工程招标
诸暨市建设工程网
诸暨市水利招标信息网
诸暨市电力招标网
诸暨市建委招投标网
诸暨市建筑管理网
诸暨市建设信息港
诸暨市教育招标网
诸暨市装修招标
诸暨市人力和社会保障局
诸暨市建设网
诸暨市总包工程
诸暨市政府工程招标
诸暨市工程施工招标
诸暨市工程公开项目
诸暨市工程采购信息
诸暨市招标投标采购平台
诸暨市省市工程建设网