位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江交工集团股份有限公司杭甬高速宁波三期项目第SG02标段项目经理部其他服务...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
√(1) 资质要求:参加******厅****信息局)及以上部门颁发的乙级及以上《测绘资质证书》,测绘范围须包括海洋测绘,提供通过质检机构的检定并且在有效检定期内的相应仪器设备的证明材料,具有独立法人资格及增值税一般纳税人身份(若报价人为普通合伙人、个人独资企业、自然人独资企业、个体工商户等,则对是否具有独立法人资格及是否为增值税一般纳税人身份不做要求)的供应商(不允许联合体);报价人具有合法、有效的企业营业执照、营业执照经营范围需包含本次项目所需资质要求,(普通合伙人、个体独资企业、自然人独资企业、个体工商户等注册资金不做要求)且财务状况良好,具备实施本项目合同充足的资金保障能力
(工程类:根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求;材料设备类:根据生产商及经销商的不同要求进行设立)
√(2)业绩要求:做过动态监视监测类项目或者用海监管类项目
√(3)项目负责人要求:/
√(4)信誉要求: 近三年内(自2021年2月27日至竞价截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准并截图,****法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】
(5)其他要求:投标人根据需要可自行考察项目现场,可结合施工现场实际情况及依据市场行情和自身情况提出合理的投标价,考察费用由投标人自理。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:(未填)
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
1、采购文件网上下载时间:至。(不得少于2个工作日)
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统,网址为https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过****。提交疑问截止日为。采购人将于前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
等要求
1、响应文件递交的截止时间为:;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响****公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将****公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:。
6、其他要求:(由采购人视采购项目情况填写,无则填“/”)
本次采购公告在上发布。
1、
地址:
联系人:张佳琪
电话:130****8597
电子邮箱:
2、监督部门:
地 址:
电 话:
3、系统维护联系电话:(0571)****6758
采购人:(单位公章)
日 期:6
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多宁波市招标采购信息
- 曲阳至黄骅港高速公路曲阳至肃宁段2
- 02月26日
- [正在公示]广德市新郎川河桐河月湾
- 02月26日
- 【长泰区】 长泰区陈巷镇三九线(Y
- 02月26日
- 长征纪念馆至贺龙公园公路(白石至天
- 02月26日
- 志丹采油厂寨科马莲至西山柏油路维修
- 02月26日
- 新洋丰中磷200L蓝色PE密封式塑
- 02月26日
- 鹰潭供电段2024年度段日常水电(
- 02月26日
- 【造价咨询〔竣工决(结)算审核〕】
- 02月26日
- 家纺三公司准备车间用配件(卡尔迈耶
- 02月26日
- 恩平市潭江堤防加固工程(君堂联围段
- 02月26日
- 【造价咨询〔竣工决(结)算审核〕】
- 02月26日
- 上林县木山乡人民政府关于车辆保险的
- 02月26日
-
宁波市建材网
宁波市采购信息网
宁波市政府公开信息
宁波市公共资源交易网
宁波市电力交易中心
宁波市交易中心
宁波市房产交易中心
宁波市工程交易中心
宁波市钢铁交易中心
宁波市建设交易中心
宁波市招投标交易中心
宁波市政府交易中心
宁波市造价信息网
宁波市市政工程信息网
宁波市水利工程信息网
宁波市通信工程信息网
宁波市医药招标网
宁波市建筑招标网
宁波市工程招标网
宁波市建设招标网
宁波市施工招标
宁波市装饰工程招标
宁波市建设工程网
宁波市水利招标信息网
宁波市电力招标网
宁波市建委招投标网
宁波市建筑管理网
宁波市建设信息港
宁波市教育招标网
宁波市装修招标
宁波市人力和社会保障局
宁波市建设网
宁波市总包工程
宁波市政府工程招标
宁波市工程施工招标
宁波市工程公开项目
宁波市工程采购信息
宁波市招标投标采购平台
宁波市省市工程建设网