位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江交工高等级公路养护有限公司浙北区域分公司杭州富春湾新城春南片区沥青混合料...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据我单位采(略),现拟采用询比方式采购,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1.1项目实施位置:本项目从杭州市富阳区周边沥青拌合楼运输至杭州市富阳区富春湾新城产南片区施工现场;
1.2项目特殊要求:本项目运输沥青混合料的车辆需具备六面保温功能(供应商需提供车辆六面保温承诺书)。
2.1采购范围:(略)
序号 | 运输货物名称 | 里程区间(公里) | 综合运距(公里) | 暂估数量(吨) | 实施地点 |
01 | 沥青混合料 | 0-50 | 30 | 34000 | 杭州市富阳区 |
合计 |
| 34000 |
| ||
注:以上所列运输数量和里程均为暂估,结算时以实际发生的量为准。 |
2.2服务期:(略)
二、供应商资格要求
√(1) 资质要求:在中华人民共和国境内注册,有独立法人资格,具有行业行政部门核发的《道路运输经营许可证》,需提供不少于15辆合法可营运的轻量化自卸车(四轴车依法装载量不少于15吨且配置有厢体六面保温设施,六轴车依法装载量不少于30吨且配置有厢体六面保温设施,若非供应商自有车辆,需提供相应的使用权证明资料,如租赁合同、挂靠协议等;车辆第三者商业险150万以上)。
(工程类:根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求;材料设备类:根据生产商及经销商的不同要求进行设立)
√(2)业绩要求:供应商需供(略)来实施的沥青混合料或沥青铣刨料或碎石或宕渣运输业绩,且单个合同金额不低于50万元(以合同金额及合同签订日期为准,需提供合同复印件)。
□(3)项目负责人要求:/
√(4)信誉要求: 近三年内(自2021年1月1日至竞价截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://(略)gov.cn/)网站页面显示内容为准并截图,时间以法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】
(5)其他要求:供应商根据需要可自行考察项目现场,实地考察路线(现行路线)核算运距,测算运输成本,结合自己的运输成本、利润、保险费、税金及相关服务等提出合理的报价,考察费用由供应商自理;供应商须具备运输风险抵抗能力和运输质量保障能力,能够承担在运输过程中造成的损失
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:/
4、每个供(略)(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
1、采购文件网上下载时间:至。
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统,网址为https://(略)com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商(略),通过浙江交(略)。提交疑问截止日为。采购人将于前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
等要求
1、响应文件递交的截止时间为:;
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用(略):在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够(略)。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、(略)(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者(略)开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独(略)。
5、响应文件开启时间:。
6、其他要求: /
本次采购公告在上发布。
1、
地址:
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮箱:(略)
2、监督部门:浙江交工集(略)
地 址:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦7楼
电 话:(略)
3、系统维护联系电话:(略)
采购人:(单位公章)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多杭州招标采购信息
- 科尔沁右翼中旗市场监督管理局车辆加
- 02月29日
- 扎鲁特旗第一中学扎鲁特旗第一中学汽
- 02月29日
- [公开]北京市住房和城乡建设领域人
- 02月29日
- 内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速
- 02月29日
- 河北峰煤焦化有限公司洗车台设备购置
- 02月29日
- 陈安路(阿克苏路-德立路)道路及桥
- 02月29日
- 车辆保险合同公示
- 02月29日
- 分谈-716-江苏杰瑞-直流稳压电
- 02月29日
- 2024年明光市村道安全生命防护工
- 02月29日
- 2023年滕州市洪绪镇宜居宜业和美
- 02月29日
- H23-95/公路港8/义乌公路港
- 02月29日
- H23-95/公路港4/义乌公路港
- 02月29日
-
杭州建材网
杭州采购信息网
杭州政府公开信息
杭州公共资源交易网
杭州电力交易中心
杭州交易中心
杭州房产交易中心
杭州工程交易中心
杭州钢铁交易中心
杭州建设交易中心
杭州招投标交易中心
杭州政府交易中心
杭州造价信息网
杭州市政工程信息网
杭州水利工程信息网
杭州通信工程信息网
杭州医药招标网
杭州建筑招标网
杭州工程招标网
杭州建设招标网
杭州施工招标
杭州装饰工程招标
杭州建设工程网
杭州水利招标信息网
杭州电力招标网
杭州建委招投标网
杭州建筑管理网
杭州建设信息港
杭州教育招标网
杭州装修招标
杭州人力和社会保障局
杭州建设网
杭州总包工程
杭州政府工程招标
杭州工程施工招标
杭州工程公开项目
杭州工程采购信息
杭州招标投标采购平台
杭州省市工程建设网