位置>千里马招标网> 招标中心> 鑫城公司2024年3月公路类项目一期劳务单位(7包)预采购随机抽取招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
鑫城公(略)(7包)预采购随机抽取招标公告
一、(略)
(一)项目名称:鑫城公司****年3月公路类项目一期劳务单位(7包)预采购项目。
(二)项目地点:(略)
(三)建设规模:(略)
(四)采购内容:
1.具体实施内容、施工范围根据我公司中标项目情况进行具体安排。包括但不仅限于负责项目实施过程中的一切资料收集、制作(包含但不限于开竣工资料、过程资料、影像资(略)
2.包含项目内材料送审、送检。
3.包含项目实施范围内的安全文明施工及措施(含符合业主要求的项目部建设)。
4.包含施工图及工程量清单的一切施工内容。
5.包含招标清单、图纸内除甲供主材、护栏专业分包以外的一切内容。
6.包含项目工程中的一切变更工程、新增工程的实施。
(以上描述仅是概括性的,并不仅限于以上内容,供应商应全面(略),并承担其所有的风险,部分专业分包项目除外)。
注:建设单位、(略)可根据乙方现场进度、质量、安全施工情况,有权对成交人施工范围进行调整或重新划分。
(五)采购控制价:暂定合同价约为260万元(暂定合同价只作为缴纳履约保证金及民工保证金依据,不作为结算价。最终以(略)中标价为基价(扣除主材)下浮8%为合同价)。
(六)采购类别:(略)
(七)资金来源:(略)
(八)服务要求:
1.工期要求:施工工期30日历天(最终(略))
2.质量要求:符合国家及(略),满足设计要求(略)。
(九)履约保证金及民工工资保证金
1.履约担保的形式和时间:项目的履约保证金为暂定合同价的10%,成交人在领取收到成交通知书后,10个工作日内以现金支付或或保单保函(银行保函、保险保单)形式向(略)提交,以现金缴纳的,现金以成交人基本账户分别转入(略)账户(开户银行:****农村商业银行股份有限公司陵州支行,履约保证金账号:****),项目竣工验收合格且无其他违约责任后一次性无息退还乙方;以保单保函(银行保函、保险保单)递交的须出具项目所在地见索即付保单保函,项目竣工验收合格且无其他违约责任后退还保函、保单。
2.采用现金或保单保函(银行(略))形式提交履约保证金的,收到成交通知书后10个工作日内未提交保证金的,视为自动放弃中标资格,并不退还其(略)。
3.本项目的民工工资保证金为成交价的2%,成交人应于领取成交通知书后10个工作日内以现金方式缴入采购人指定账户(开户银行:****农村商业银行股份有限公司陵州支行;账号:(略)),项目竣工验收合格后一次性无息退还,其他要求按《**市人力**和社会保障局等六部关于转发的通知》(眉人社发〔(略))等文件执行。
(十)结算办法
1.结算方式:结算时以审计审定价(建设单位对(略))为基价(扣除主材)下浮8%作为结算价。如国家税法相关税率发生变化,乙方应根据变化后的税率及实际可抵扣情况予以调整,确保税金的计算和缴纳符合法律要求。
2.支付时间:本项目无预付款。签订合同后按建设单位对采购人计量周期对成交人暂计量,每次支付合格工程暂计量价格的70%(含全部的民工工资,暂计量不作为最终计量计价依据),交工验收合格后办理初步结算并送交审计,审计完成(略),剩余3%为项目质保金,自项目交工验收合格后之日起2年缺陷责任期满后一次性无息支付成交人。
3.付款方式约定:包括但不限于银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证等,所有贴现费用由成交人承担。
〔注:每次付款须由成交人出具等额有效的增值税专用发票(开票信息必须齐全:名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号必须填列;货物或应税劳务、服务名称栏目必须填列清楚具体明细,发票清单必须是从防 伪税控系统开具;涉及项目的发票备注栏要填写项目名称、地址;发票必须加盖发票专用章、收款人、复核、开票人信息必须填列,且复核(略))后再予以支付,并附合同复印件及请款申请书。〕
4.财评结果未出具前以初步设计概算金额作为参考计算(财评报告出具前已支付部分,待财评报告出具后根据财评报告内容据实进行修正,并在后期付款中(略))。
5.该项目竣工结算由建设单位负责审核,审核结果作为结算依据。但若项目竣工结算完成后,各级巡视巡查单位、行政审计部门或其他监督部门不定期进行抽审检查,并发现不限于审核计量有误等情形要求发包方整改的,成交人(略),需要退还多支付费用的应按程序退还。
(十一)违约责任
1.在领取成交通知书后10个工作日内缴纳履约保证金、洽谈签订合同事宜,同时做好进场准备。如成交人逾期未缴纳履约保证金、洽谈签订合同事宜,采购人有权解除合同,不退还投标保证金。如成交人未按本月进度计划完成工作内容,每逾期1天支付违约金(略)总工期每逾期一天支付违约金****元,超过20个日历天,采购人有权解除合同,不退还履约保证金,并有权要求成交人支付双倍履约保证金作为违约金。
2.成交人未按图施工和相关规范技术要求实施或验收不合格,无法达到相关标准,采购人直接解除合同,不退还履约保证金,有权要求成交人支付双倍履约保证金作为违约金,违约金不足以弥补损失的还需赔偿对采购人造成的所有损失。并有权(略),一经纳入采购人黑名单的,成交人及其关联方一年内不得参加采购人所有招标采购活动。
3.承包人不得(略),若擅自更换现场负责人,采购人向承包人发出书面通知后7天内未见纠正,发包人可对承包人处以10万元/人/次的违约金,且发包人有权解除合同;发包人解除合同的,承包人按合同总价的20%向发包人承担违约金。承包人现场负责人每月在施工现场的时间不少于22天(由发包人代表考勤), 重点及关键部位施工必须在场; 离开施工现场必须经监理人、发包人书面批准(1天以内由监理人批准并告知发包人,1天以上(略));未经书(略),承包人按****元/天的标准向发包人承担违约金 ,擅自离开施工现场累计超过30天或十次以上(含十次)的,发包人有权解除合同,并由承包人按合同总价的20%向发包人承担违约金。
二、特别约定
若鑫城公司拟投项目未中标,则本次采购活动自动终止,采购人不(略)。(成交人提供单独承诺函,格式详见附件)
三、报名人资格要求
(一)已进入仁发展劳务库的单位(除其他要求(略))。
(二)人员及机械要求:
1.劳务单位应保证用(略)进行作业。(提供承诺函)
2.配备1名项目负责人、1名(略)相关证书及****年7月至****年12月社保证明。)
3.采购人可(略),随时要求增派作业人员、作业机械等,供应商应无条件配合。(提供承诺函)
4.参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目负责人,中标后至完工前也不得在其他项目担任项目负责人。
(三)其他要求:
1.入库后已经被抽中5个及以上项目的劳务单位不得参加本项目报名。
2.已被清理出库的劳务公司不得参加报名。
3.本次采购活动有多个项目同时随机抽取,同一供应商若被2个项目及以上同时抽中,只能中第一个最先抽取的项目,另外抽中的项目重新抽取中标候选人。
4.劳务单位须积极参与集团内劳务项目招投标活动(报名并提交投(略)),一年期内,除不可抗力原因外,未积级参(略),每次在(略),累计(略),自动清理出库。
四、劳务公司(略)
劳务单位凡(略),立即清理出库(仁发展劳务库),项目业主单位及采购人不承担任何违约责任,给项目业主及采购人造成损失,将有权在(略),扣回不(略),项目业主及采购人有权予以追回。
1.劳务单(略),不及时缴纳履约保证金或签订劳务合同或进场施工。
2.项目竣工验收后,《劳务分包履约(略) 分(不含)或三个项目完工后平均分在70(含)~75 分(含)之间的劳务单位。
3.劳务单位因拖欠民工工资或出现群体性上访事件或一般事故及以上的((1)一次造成1人及以上死亡;(2)一次造成1人及以上重伤(包括急性工业中毒);(3)一次造成100万元及以上直接经济损失。)
4.劳务单位违反法律法规,特别是违法分(略)。以下情形视同违反分包或转包:(1)项目负责人、现场管理人员、安全员未按合同约定出勤时间(施工现场每月少于22 天(以业主单位考勤系统或上级部门巡查为准)出勤的;(2)项目业主、仁发展集团或主管部门巡视巡查,抽查项目负责人、现场管理人员、安全员不在岗达二次及以上或社保不是劳务单位缴纳。
5.劳务单位实施的项目发生质量事故、偷工减料或偷卖业主单位材料等。
五、挂网媒介及采购方式
(一)挂网媒介:**发展投资集团有限公司网站()。
(二)采购方式:(略)
六、报名时间
****年3月2日上午9:(略)
七、投标保证金
(一)本次采购报名人应在报名截止时间前,通过本平台已入库注册的开户账号提交投标保证金,投标保证金金额:****元(贰万元整)。投标保证金采用银行转账方式的,须通过基本帐户交纳。开标前请确保保证金缴纳查询结果为缴纳成功,否则造成不能参与随机抽取的后果自负。
(二)投标(略):
1.非成交人,本次采(略)。
2.成交人,在签订合同备案(略)。
(三)存在以下情形之一将不退还投标保证金
1.供应商在本项目招标活动中有违规、违纪和违法行为的;
2.成交人不在规定时间内缴纳履约保证(略)
八、抽取时间及规则
1.抽取时间:(略)
2.抽取规则:网上(略)
九、资格审查(****年3月3日上午12:00前),各劳务单位务必提前准备以下资料:
(一)公司营业执照、劳务资质证书、安全生产许可证。
(二)缴纳投标保证金缴纳凭证。
(三)介绍信或授权委托书委托代理人身份证、授权委托书及相关人员要求近6个月((略)年1月,企业设立不足6个月的,从设立时起算)社保证明。
(四)人员及机械要求的承诺函。
(五)项目负责人和现场管理人员、安全员、资料员的本单位(略)年1月社保证明及证书资料。
(六)资格审查地址:(略)
(七)提交审查资料原件及复印件,复印件三份,每页加盖单位鲜章。
(八)采购人负责对成交人进行资格审查。未按时提供审查(略)。
(九)本次采购活动不接受邮寄方式递交资格审格文件,抽中供应商须在规定的时间内到达现场提交符合要求的资格审查文件,否则,视同放弃本次(略)。
十、联系方式
1.业主:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
业主联系方式:(略)
2.**发展投资集团有限公司
联系方式:(略)
(略) **发展投资集团有限公司
(略)
附件:
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多仁寿县招标采购信息
- 安徽省亳州市中级人民法院关于长卷卫
- 03月01日
- 攀枝花川发中恒能2024年车辆商业
- 03月01日
- 安徽省亳州市中级人民法院关于卫生间
- 03月01日
- 无为市牛埠镇新建村民委员会关于宣传
- 03月01日
- 无为市牛埠镇新建村民委员会关于道路
- 03月01日
- 安徽省亳州市中级人民法院关于长卷卫
- 03月01日
- 无为市牛埠镇土桥社区居民委员会关于
- 03月01日
- 无为市牛埠镇岗桥村民委员会关于宣传
- 03月01日
- 安徽省亳州市中级人民法院关于长卷卫
- 03月01日
- 亳州市第二小学关于粉盒的网上超市采
- 03月01日
- 无为市牛埠镇岗桥村民委员会关于彩色
- 03月01日
- 中共合肥市包河区委政法委员会关于其
- 03月01日
-
仁寿县建材网
仁寿县采购信息网
仁寿县政府公开信息
仁寿县公共资源交易网
仁寿县电力交易中心
仁寿县交易中心
仁寿县房产交易中心
仁寿县工程交易中心
仁寿县钢铁交易中心
仁寿县建设交易中心
仁寿县招投标交易中心
仁寿县政府交易中心
仁寿县造价信息网
仁寿县市政工程信息网
仁寿县水利工程信息网
仁寿县通信工程信息网
仁寿县医药招标网
仁寿县建筑招标网
仁寿县工程招标网
仁寿县建设招标网
仁寿县施工招标
仁寿县装饰工程招标
仁寿县建设工程网
仁寿县水利招标信息网
仁寿县电力招标网
仁寿县建委招投标网
仁寿县建筑管理网
仁寿县建设信息港
仁寿县教育招标网
仁寿县装修招标
仁寿县人力和社会保障局
仁寿县建设网
仁寿县总包工程
仁寿县政府工程招标
仁寿县工程施工招标
仁寿县工程公开项目
仁寿县工程采购信息
仁寿县招标投标采购平台
仁寿县省市工程建设网