位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江交工集团股份有限公司杭绍甬高速杭绍段第SG01合同段项目部四分部零星吊机...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和(略)
√(1) 资质要求:本次招标要求投标人具有一定的生产或销售规模,且产品的规格、型号和质量均符合相应现行的国家、行业、地方标准,价格、供货、售后服务能满足工程施工要求,具有独立法人资格及增值税一般纳税人身份的供应商;投标人具有有效的企业营业执照。
(工程类:根据项目实际需求(略)据生产(略))
□(2)业绩要求:(略)
□(3)项目负责人要求:(略)
√(4)信誉要求: 近三年内(自2021年1月27日至竞价截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://(略)gov.cn/)网站页面显示内容为准并截图,时间以法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】
(5)其他要求:/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购(略)的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:(略)
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
1、采购文件网上下载时间:至。(不得少于2个工作日)
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统,网址为https://(略)com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为。采购人将于前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购(略)。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
等要求
1、响应文件递交的截止时间为:;(不得少于3个工作日)
2、响应文(略)
电子响应文件(正本)采用(略):在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响(略),将被拒收,后果由(略)。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败(略)。
4、(略)(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:。
6、其他要求:(由采购人视采购项目情况填写,无则填“/”)
本次采购公告在上发布。
1、
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮箱:
2、(略):
地 址:
电 话:
3、系统维护联系电话:(略)
采购人:(单位公章)
日 期:
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多绍兴招标采购信息
- 郯城县照我回家工程(郯城-李庄)太
- 03月11日
- 厦门路北延(日照街道段)国防光缆原
- 03月11日
- 潍坊医学院浮烟山校区消防安全技术服
- 03月11日
- 服务处公务车保险合同公示
- 03月11日
- 山东省物化探勘查院机动车保险采购合
- 03月11日
- 2024年汽车租赁服务-D合同公示
- 03月11日
- 中宝汽车4s店维修车间改扩建项目
- 03月11日
- 渝金美/屏风办公桌屏风办公桌屏风工
- 03月11日
- 崇左市公安局的合同公告
- 03月11日
- 平乐县公安局的合同公告
- 03月11日
- 崇左市公安局的合同公告
- 03月11日
- 崇左市公安局的合同公告
- 03月11日
-
绍兴建材网
绍兴采购信息网
绍兴政府公开信息
绍兴公共资源交易网
绍兴电力交易中心
绍兴交易中心
绍兴房产交易中心
绍兴工程交易中心
绍兴钢铁交易中心
绍兴建设交易中心
绍兴招投标交易中心
绍兴政府交易中心
绍兴造价信息网
绍兴市政工程信息网
绍兴水利工程信息网
绍兴通信工程信息网
绍兴医药招标网
绍兴建筑招标网
绍兴工程招标网
绍兴建设招标网
绍兴施工招标
绍兴装饰工程招标
绍兴建设工程网
绍兴水利招标信息网
绍兴电力招标网
绍兴建委招投标网
绍兴建筑管理网
绍兴建设信息港
绍兴教育招标网
绍兴装修招标
绍兴人力和社会保障局
绍兴建设网
绍兴总包工程
绍兴政府工程招标
绍兴工程施工招标
绍兴工程公开项目
绍兴工程采购信息
绍兴招标投标采购平台
绍兴省市工程建设网