位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江丽水义龙庆高速公路有限公司义龙庆高速公路义乌至龙泉段(丽水段)工程施工安...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
2、采购内容和范围: 本次招标设一个合同段,即YLQLSZP-1标。义龙庆高速公路**至**段(**段)工程施工安全总体风险评估,完成《项目施工安全总体风险评估报告》并通过评审,积极做好后续服务,提供相应的参考资料等。最高限价58万元,服务期限1个月。
√(1) 资质要求:具备有效的企业法人营业执照(或事业单位法人证书)。
(工程类:根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求;材料设备类:根据生产商及经销商的不同要求进行设立)
√(2)业绩要求:(略)来(合同签订时间)承担过涉及一级及以上公路施工安全总体风险评估的服务工作,并在人员等方面具有相应的能力。
√(3)项目负责人要求:担任过一个一级及以上施工安全总体风险评估工作的项目负责人,具有工程类相关专业高级工程师及以上技术职称。
□(4)信誉要求: 近三年内(自(略)年(略)月(略)日至竞价截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)网站页面显示内容为准并截图,时间以法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】
(5)其他要求:编制施工安全总体风险评估服务总体服务方案,包括评估服务工作流程、评估服务介入方式、评估服务计划内容、评估服务计划中应急措施等。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参(略)
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:(略)
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
1、采购文件网上下载时间:至。(不得少于2个工作日)
2、潜在供应商可访问**交通集团电子招标采购管理系统,网址为https://(略)com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过**交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过**交通(略)。提交疑问截止日为。采购人将于59前(略)(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购(略)。供应商(略),责任自负。
等要求
1、响(略):;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止前递交至**交通集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地(略)当因系统故障等非供(略)应文件),由供应商自(略)。
样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:。
6、其他要求:/
本次采购公告在上发布。
1、
地址:**省**市**县新华南路义龙庆(略)
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮箱:(略)
2、监督部门:**交投高速公路建设管理有限公司纪检监察审计部
地 址:**省**市滨江区科技馆街888号中海发展大厦T3楼10F
电 话:(略)
3、系统维护联系电话:(略)
采购人:(单位公章)
日 期:
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多龙泉市招标采购信息
- 扬州市特殊教育学校2024年3月(
- 03月14日
- 昌金改扩建水川改线道路土地报批项目
- 03月14日
- 长芦街道小摆渡村村居岸线、河道管护
- 03月14日
- 南大港高新技术工业聚集区管理服务中
- 03月14日
- 潮州市城乡结合部道路硬底化全覆盖项
- 03月14日
- 法律顾问
- 03月14日
- 南丰县市山镇畲汉金牌精品蜜桔园工程
- 03月14日
- 济宁市自然资源和规划局国有建设用地
- 03月14日
- 沪昆高速(昌金段)建设工程部分压覆
- 03月14日
- 福建省病犯监狱(福建省建新医院)项
- 03月14日
- 津市市三洲驿街道社区卫生服务中心关
- 03月14日
- 钟西居65亩塘口发包项目交易公告(
- 03月14日
-
龙泉市建材网
龙泉市采购信息网
龙泉市政府公开信息
龙泉市公共资源交易网
龙泉市电力交易中心
龙泉市交易中心
龙泉市房产交易中心
龙泉市工程交易中心
龙泉市钢铁交易中心
龙泉市建设交易中心
龙泉市招投标交易中心
龙泉市政府交易中心
龙泉市造价信息网
龙泉市市政工程信息网
龙泉市水利工程信息网
龙泉市通信工程信息网
龙泉市医药招标网
龙泉市建筑招标网
龙泉市工程招标网
龙泉市建设招标网
龙泉市施工招标
龙泉市装饰工程招标
龙泉市建设工程网
龙泉市水利招标信息网
龙泉市电力招标网
龙泉市建委招投标网
龙泉市建筑管理网
龙泉市建设信息港
龙泉市教育招标网
龙泉市装修招标
龙泉市人力和社会保障局
龙泉市建设网
龙泉市总包工程
龙泉市政府工程招标
龙泉市工程施工招标
龙泉市工程公开项目
龙泉市工程采购信息
龙泉市招标投标采购平台
龙泉市省市工程建设网