位置>千里马招标网> 招标中心> 2024年中国电信集团有限公司黔南分公司一楼大厅门口梯步维修服务公开竞争性谈...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
2024****集团****公司一楼大厅门口梯步维修服务采购(项目编号:****),采购人为****,采购代理机构为****。项目资金已落实,具备采购条件,现进行公开竞争性谈判,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商(以下简称供应商)参加竞争性谈判。
1.项目概况与采购内容
1.1项目概况:2024****集团****公司一楼大厅门口梯步维修服务采购,预估金额63071.00元人民币(含税)。
1.2采购内容:2024****集团****公司一楼大厅门口梯步维修服务采购。
1.3分包(标包)划分情况:本项目不划分标包及份额。
1.4工期:合同签订后30个日历日内完成全部维修事项。
1.5服务地点:****公司。
1.6合同有效期:签订合同之日起24个月。
1.7★本项目设置最高总价限价,总价限价为63071.00元人民币(含税),供应商应答报价高于最高限价的,其应答将被否决。
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果,请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容,请务必登录中国电**光采购网(https://caigou.****.cn)查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
2. 供应商资格要求
2.1.供应商应为中华人民**国境内(不含**、**、**地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
2.2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一采购项目应答。
2.3.供应商应具备建设主管部门颁发的《建筑装修装饰工程专业承包》二级及以上资质或《建筑工程施工总承包》三级及以上资质(或依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》(建市〔2020〕94号)建设行政主管部门核发的有效的同专业、同等级及以上资质。),并须具备国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,提供有效期内的相关证书扫描件。
2.4.供应商须为增值税一般纳税人或其他纳税人,一般****机关认定的证明材料,其它纳税人须承诺****机关代为开具的增值税专用发票。 2.5.本项目不接受联合体应答。
2.6应答人不得存在下列情形之一:
(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/应答资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内[应答截止时间前36个月]被相关行****机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内[应答截止时间前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内[应答截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8****法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本采购项目的代建人;
(12)为本采购项目的采购代理机构;
(13)与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系;
(15****机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对应答人及其应答产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一采购项目涉及多个产品评估品类的,应答人及其任一应答产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或采购项目应适用相关的禁止采购处理措施;】
(17)法律法规、采购文件限定的其他情形。
应答人是代理商的,本条所指的应答人也包括其所代理的制造商;联合体应答的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.7应答产品资格要求:无。
2.8投标产品制造商(集成商、软件开发商等)资格要求:无
2.9评价检测:无
3.竞争性谈判文件获取
3.1获取时间:2024年3月16日至2024年3月19日(**时间每天上午9时至11时,下午14时至17时)。
3.2获取地点:通过华信电子采购平台(https://hxzhaobiao.****.cn)。
3.3获取方式:通过华信电子采购平台(https://hxzhaobiao.****.cn)购买。
3.4谈判文件每套售价300元人民币,售后不退。
3.5标书费缴纳方式:请供应商在竞争性谈判文件售卖期间,通过华信电子采购平台(https://hxcg.****.cn/)完成本项目竞争性谈判文件的标书费缴纳,除此之外,我公司不接受其他支付方式。转账成功后,自行在华信电子采购平台下载谈判文件。
供应商完成标书费缴费后,请自行通过华信电子采购平台(https://hxcg.****.cn/)—项目管理/供应商发票信息维护,对已经缴纳成功的标书费进行电子发票开票申请。标书费缴纳、标书费发票申请指引详见网站:华信电子采购平台操作手册(供应商)。
4.应答文件的递交
4.1应答文件递交截止时间(即应答截止时间)和递交地点:2024年3月21日14时30分 ,递交地点:**省**市斗蓬山路84****公司2107号开标室。
4.2第一轮谈判时间和地点:2024年3月21日14时30分 ,**省**市斗蓬山路84****公司2107号开标室。
4.3出现以下情形时,不予接收应答文件:
4.3.1逾期送达或者未送达指定地点的;
4.3.2未按照本竞争性谈判公告要求获得本项目竞争性谈判文件的;
4.3.3竞争性谈判文件规定的其他情形。
5.供应商注册
供应商须在购买竞争性谈判文件后5日内,通过中中国电**光采购网(https://caigou.****.cn)完成供应商注册。
6.发布公告的媒介
本竞争性谈判公告仅在中中国电**光采购网(https://caigou.****.cn)上发布,其他媒介转载无效。
7.联系方式
采购人名称:****
采购人地址:**省**市斗蓬山路84号
邮 编:558000
联 系 人:戴工
联系电话:189****6668
联系邮箱: /
采购代理机构名称:****
采购代理机构地址:**省**市**区诚信北路81****中心A2栋10楼****
邮 编:550004
项目总负责人:杨敬武
项目联系人:袁野
联系电话:156****6004
联系邮箱:****@qq.com
采购代理机构:****
2024年3月15日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多都匀市招标采购信息
- 经开区食堂包厢维修改造项目澄清公告
- 03月15日
- 水泥厂临时计划电缆采购(内蒙古蒙维
- 03月15日
- 营口路600弄23号四套房屋装修工
- 03月15日
- 防城港中港建设工程有限责任公司防城
- 03月15日
- 建安西建-地铁8号线-土方工程
- 03月15日
- 湾里管理局第二批幼儿园改扩建项目
- 03月15日
- 兰州东瑞制药11车间南洁净室项目建
- 03月15日
- 24-03-13 如皋市长江镇教育
- 03月15日
- 24-03-13 如皋市城北街道2
- 03月15日
- 东莞市铭达源科技有限公司新建项目
- 03月15日
- 中电建国誉凤启项目临建工程招标公告
- 03月15日
- 东莞市铭达源科技有限公司新建项目
- 03月15日
-
都匀市建材网
都匀市采购信息网
都匀市政府公开信息
都匀市公共资源交易网
都匀市电力交易中心
都匀市交易中心
都匀市房产交易中心
都匀市工程交易中心
都匀市钢铁交易中心
都匀市建设交易中心
都匀市招投标交易中心
都匀市政府交易中心
都匀市造价信息网
都匀市市政工程信息网
都匀市水利工程信息网
都匀市通信工程信息网
都匀市医药招标网
都匀市建筑招标网
都匀市工程招标网
都匀市建设招标网
都匀市施工招标
都匀市装饰工程招标
都匀市建设工程网
都匀市水利招标信息网
都匀市电力招标网
都匀市建委招投标网
都匀市建筑管理网
都匀市建设信息港
都匀市教育招标网
都匀市装修招标
都匀市人力和社会保障局
都匀市建设网
都匀市总包工程
都匀市政府工程招标
都匀市工程施工招标
都匀市工程公开项目
都匀市工程采购信息
都匀市招标投标采购平台
都匀市省市工程建设网