位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江沪杭甬养护工程有限公司杭州北区域养护中心临安国省道标线涂料采购项目询比采...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购,欢迎合(略)。
一、项目概况和采购范围
√(1) 资质要求:须提供有效期内的营业执照,经营范围含有采购物品相关内容。
(工程类:根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求;材料设备类:根据生产商及经销商的不同要求进行设立)
√(2)业绩要求:供应商须提供自(略)以来(以合同签订时间为准)标线涂料类销售合同复印件,合同金额不低于30万元。
□(3)项目负责人要求:无
√(4)信誉要求: 近三年内(自****年1月1日至竞价截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://(略)gov.cn/)网站页面显示内容为准并截图,时间以法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】
(5)其他要求:/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:/
4、每个供(略)(包件)进行响应,且允(略)(包件)。
5、其他:/
1、采购文(略):至。
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统,网址为https://(略)com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为。采购人将于前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
等要求
1、响应文件递交的截止时间为:;
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:(略)电子招标采购管理系统。
□纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应(略)寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
□纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故(略)启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、(略)(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:。
6、其他要求:/
本次(略)上发布。
1、
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮箱:(略)
2、监督部门:浙江交工集团股份有限公司养护分公司纪检室
地 址:杭州市滨江(略)
电 话:(略)
3、系统维护联系电话:(略)
采购人:(单位公章)
日 期:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多临安市招标采购信息
- 关于【潮安区县道X075赤坑~春城
- 03月26日
- 涪化零星物资询价公告
- 03月26日
- 石洞口发电--检--单级离心泵备件
- 03月26日
- 关于【南头镇孖宝涌连通工程-第三方
- 03月26日
- 新厂镇2023年安装文体器械项目(
- 03月26日
- 南华县忠信农副产品加工厂建设项目
- 03月26日
- 南沙镭射加工中心增加14台镭射机配
- 03月26日
- 力诺瑞特白料采购-采购公告
- 03月26日
- 关于【里水镇西线路北沙段扩宽工程项
- 03月26日
- 董常甫村棚户区改造项目
- 03月26日
- 崇阳县商务局崇阳县2021年电子商
- 03月26日
- 金华市金东区曹宅镇岩后村共富乡村项
- 03月26日
-
临安市建材网
临安市采购信息网
临安市政府公开信息
临安市公共资源交易网
临安市电力交易中心
临安市交易中心
临安市房产交易中心
临安市工程交易中心
临安市钢铁交易中心
临安市建设交易中心
临安市招投标交易中心
临安市政府交易中心
临安市造价信息网
临安市市政工程信息网
临安市水利工程信息网
临安市通信工程信息网
临安市医药招标网
临安市建筑招标网
临安市工程招标网
临安市建设招标网
临安市施工招标
临安市装饰工程招标
临安市建设工程网
临安市水利招标信息网
临安市电力招标网
临安市建委招投标网
临安市建筑管理网
临安市建设信息港
临安市教育招标网
临安市装修招标
临安市人力和社会保障局
临安市建设网
临安市总包工程
临安市政府工程招标
临安市工程施工招标
临安市工程公开项目
临安市工程采购信息
临安市招标投标采购平台
临安市省市工程建设网