位置>千里马招标网> 招标中心> 2024年集团公司“三线”建设呼和房建公寓段(成本)项目采购公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****年集团公司“三线”建设呼和房建公寓段(成本)项目采购公告
采购编号(HFGYDLX-SG****-05)
1. 工程概况
1.1 项目名称、建设地点、规模:
项目名称:****年集团公司“三线”建设呼和房建公寓段(成本)项目。
建设地点:(略)
1.2 主要工程内容和数量,实施范围和内容:
****年集团公司“三线”建设呼和房建公寓段(成本)项目共计24个项目。(详情见附件项目清单)
1.3 工程投资估算:(略)
1.4 计划工期:总工期90天(以合同签订工期为准,除不(略),合同工期不做调整)。
1.5 质量目标:单位工程一次验收合格率100%,竣工按部颁验收标准。
1.6 安全目标:(略)
2. 对实施单位的资格要求
2.1 投标人须为中华人民共和国依法注册的独立法人,营业执照在有效期内且经营范围符合本次招标要求。具备建筑(略),必须具有有效的安全生产许可证。项目负责人具备注册二级建造师及相应安全考核证书,并在本单位缴纳社保证明。
2.2 近3年((略)承担过类似规模施工项目业绩不少于3项,并且具备年度内跨地区施工管理经验。在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2.3 近3年(****年(略))财务审计报告未处于亏损经营状态或破产状态,企业未被责令停业、财产被接管或冻结。
2.4 申请人在****年至****年(近3年)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解际;申请人未在“信用中国”网站((略) gov.cn)中级人民法院列为失信被执行人;申请人未在国家企业信用信息公示系统((略)gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单;申请人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”;申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日起前3年内不曾有人民法院生效判决、裁定生效的行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网https://(略)gov.cn/查询)。申请人自行承诺、附官方网站查询页并盖单位章。
2.5申请单位不能为联合体,与该工程设计单位无行政隶属关系,或无法律法规等规定的其他利益冲突。
3.申请文件递交
凡有意参与该工程的单位,请于(略)7:00时至(略)7:00同招标人(中国铁路呼和浩特局集团有限公司呼和房建公寓段)递交电子版申请文件,邮箱号(略),对通过资格审查的申请单位,带正式纸质申请文件(1份),参与摇珠法确定成交候选人,逾期送达或未送达指定地点的申请文件均不予受理。
4.申请文件组成内容:
4.1申请函。
4.2法定代表人身份证明或授权委托书原件。
4.3申请单位基本情况表。
4.4经年检的企业法人营业执照、资质证书副本复印件。
4.5申请单位没有(略),财务被接管、冻结、破产状态的声明函;
4.6申请人提供加盖本单位公章的“中国裁判文书网”对本单位及法定代表人、拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询结果以及无行贿犯罪书面承诺,承诺书内要明确违约责任。
4.7申请人提供加盖本单位公章的“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”网页失信记录查询截图。
4.8申请人提供加盖本单位公章的“国家铁路局网站”铁路工程建设失(略)
4.9是否响应采购项目相关要求。
4.10 近三年类似项目业绩(与公告一致)。
4.11拟投入的主要人员表(附项目负责人、质量安全负责人的资格证书、身份证明及社保证明)。
4.12财务状况证明资料。
4.13 近三年诉讼或失信行为情况。
4.14 拟投入的主要施工和检测设备表。
4.15施工方案(主要为针对此次施工的安排,人员配备地点,工期节点、质量、安全目标及保证措施等)。
5.监督部门
本招标项目的监督部门(略)。
地址:(略)
电话:(略)
6. 建设管理单位及联系方式
招标人:中国铁路呼和浩特局集团有限公司呼和房建公寓段
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多呼和浩特市招标采购信息
- 中国铁路呼和浩特局集团有限公司关于
- 03月27日
- 手套箱(清设比选20240328号
- 03月27日
- 桓台县荆家镇前刘村村集体三组地段2
- 03月27日
- 广西恒鑫全过程工程咨询有限公司关于
- 03月27日
- 巴中市公用事业投资集团股份有限公司
- 03月27日
- 陕西省西安市消防救援支队社会化审计
- 03月27日
- 浙江出入境边防检查总站机关菜品配送
- 03月27日
- 关于【惠州市惠阳区新圩镇环卫作业市
- 03月27日
- 浙江出入境边防检查总站机关菜品配送
- 03月27日
- 浙江出入境边防检查总站总站机关餐饮
- 03月27日
-
呼和浩特市建材网
呼和浩特市采购信息网
呼和浩特市政府公开信息
呼和浩特市公共资源交易网
呼和浩特市电力交易中心
呼和浩特市交易中心
呼和浩特市房产交易中心
呼和浩特市工程交易中心
呼和浩特市钢铁交易中心
呼和浩特市建设交易中心
呼和浩特市招投标交易中心
呼和浩特市政府交易中心
呼和浩特市造价信息网
呼和浩特市市政工程信息网
呼和浩特市水利工程信息网
呼和浩特市通信工程信息网
呼和浩特市医药招标网
呼和浩特市建筑招标网
呼和浩特市工程招标网
呼和浩特市建设招标网
呼和浩特市施工招标
呼和浩特市装饰工程招标
呼和浩特市建设工程网
呼和浩特市水利招标信息网
呼和浩特市电力招标网
呼和浩特市建委招投标网
呼和浩特市建筑管理网
呼和浩特市建设信息港
呼和浩特市教育招标网
呼和浩特市装修招标
呼和浩特市人力和社会保障局
呼和浩特市建设网
呼和浩特市总包工程
呼和浩特市政府工程招标
呼和浩特市工程施工招标
呼和浩特市工程公开项目
呼和浩特市工程采购信息
呼和浩特市招标投标采购平台
呼和浩特市省市工程建设网