位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江交工集团股份有限公司甬金衢上高速公路金华城区段第SG01标段项目经理部零...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据我单位采(略),现拟采用询比方式采购,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项(略)
√(1) 资质要求:本次采购要求报价人具有一定的生产或销售规模,且产品的规格、型号和质量均符合相应现行的国家、行业、地方标准,价格、供货、售后服务能满足工程施工要求 ;报价人具有有效的企业营业执照。要求报价人注册资本金不低于100万元(个体工商户等除外) ,且财务状况良好,具备实施本项目合同充足的资金保障能力。
(工程类:根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相(略)
□(2)业绩要求:(略)
□(3)项目负责人要求:(略)
√(4)信誉要求: 近三年内(自(略)竞价截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://(略)gov.cn/)网站页面显示内容为准并截图,时间以法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】
(5)其他要求:(略)
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个(略)
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:(略)
4、每个供(略)(包件)进行响应,且允(略)(包件)。
5、其他:报价人根据需要可自行考察项目现场,核算运距,结合自己(略),考察费用由报价人自理,报价人需充分考虑运输的相关法律法规及限载要求
1、采(略):至。
2、潜在供应商可访问**交通集团电子招标采购管理系统,网址为https://(略)com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过**交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过**交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为。采购人将于前在(略)(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因(略),责任自负。
等要求
1、响(略):;
2、响应文(略)
电子(略)(正本)采用网上递交的方式:(略)电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应(略)。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的(略)纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点(略)。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分(略)(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:。
6、其他要求:/
本次采购公告在上发布。
1、
地址:**省**市婺城区雅畈镇**街2333号金匠科技园1栋
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮箱:2、监督部门:**交工集团股份有限公司纪检室/**交工大桥分公司纪检室
地 址:**省**市**区青山湖街道钱坞路598号6号楼9层/**省**市**区青山湖街道钱坞路598号6号楼6层
电 话:(略)/ (略)
3、系统维护联系电话:(略)
采购人:(单位公章)
日 期:
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多东阳市招标采购信息
- 城固县2024-2025年度农村供
- 04月03日
- 云南交发公路工程有限公司国道G21
- 04月03日
- 三一集团动力系统钢管询比价询比价公
- 04月03日
- 智装批量2刀体及附件询比价询比价公
- 04月03日
- 前壳询比价询比价公告
- 04月03日
- 螺钉询比价询比价公告
- 04月03日
- 张家界工务段沿线晒衣棚等钢架棚整治
- 04月03日
- 成都局集团公司成都西南铁路物资有限
- 04月03日
- 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司杂
- 04月03日
- 湘潭县花石镇中心学校关于鼠标垫/贴
- 04月03日
- 宝龙生物药创新发展先导区一期项目1
- 04月03日
- 【TQJG20240402HW00
- 04月03日
-
东阳市建材网
东阳市采购信息网
东阳市政府公开信息
东阳市公共资源交易网
东阳市电力交易中心
东阳市交易中心
东阳市房产交易中心
东阳市工程交易中心
东阳市钢铁交易中心
东阳市建设交易中心
东阳市招投标交易中心
东阳市政府交易中心
东阳市造价信息网
东阳市市政工程信息网
东阳市水利工程信息网
东阳市通信工程信息网
东阳市医药招标网
东阳市建筑招标网
东阳市工程招标网
东阳市建设招标网
东阳市施工招标
东阳市装饰工程招标
东阳市建设工程网
东阳市水利招标信息网
东阳市电力招标网
东阳市建委招投标网
东阳市建筑管理网
东阳市建设信息港
东阳市教育招标网
东阳市装修招标
东阳市人力和社会保障局
东阳市建设网
东阳市总包工程
东阳市政府工程招标
东阳市工程施工招标
东阳市工程公开项目
东阳市工程采购信息
东阳市招标投标采购平台
东阳市省市工程建设网