位置>千里马招标网> 招标中心> 旗下营站、新安庄站帽石侵限整治采购公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
旗下营站、**庄站帽石侵限整治项目择优选择施工单位采购公告
采购编号(****)
1. 工程概况
1.1 项目名称、建设地点、规模:
项目名称:旗下营站、**庄站帽石侵限整治。
建设地点:旗下营站、**庄站 。
1.2 主要工程内容和数量,实施范围和内容:
对旗下营站1站台,站台帽石挪移30米,向后挪移50mm。对**庄2/3站台站台帽石挪移180米,向后挪移50mm。
1.3 工程投资预算:9.45万元(估算)。
1.4 计划工期:总工期30天(以合同签订工期为准,除不可抗力因素以外,合同工期不做调整)。
1.5 质量目标:单位工程一次验收合格率100%,竣工按部颁验收标准。
1.6 安全目标:杜绝行车、人身安全事故。
2. 对实施单位的资格要求
2. 对实施单位的资格要求
2.1 投标人须为中华人民**国依法注册的独立法人,营业执照在有效期内且经营范围符合本次招标要求。具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质,必须具有有效的安全生产许可证。项目负责人具备注册二级建造师及相应安全考核证书,并在本单位缴纳社保证明。
2.2 近3年(2021年至2023年)承担过类似工程施工项目业绩不少于3项,并且具有营业线施工经验。现场施工及安全防护人员有相关安全培训证书。
2.3 近3年(2021年至2023年)财务审计报告未处于亏损经营状态或破产状态,企业未被责令停业、财产被接管或冻结。
2.4 申请人在2021年至2023年(近3年)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解际;申请人未在“信用中国”网站(www.****. gov.cn****法院列为失信被执行人;申请人未在国家企业信用信息公示系统(www.****.cn)中被列入严重违法失信企业名单;申请人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”;申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日起前3****法院生效判决、裁定生效的行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网https://wenshu.****.cn/查询)。申请人自行承诺、附官方网站查询页并盖单位章。
2.5申请单位不能为联合体,与该工程设计单位无行政隶属关系,或无法律法规等规定的其他利益冲突。
3.申请文件递交
凡有意参与该工程的单位,请于2024年4月3日14:00时至2024年4月3日20:00同招标人(********公寓段)递交电子版申请文件,邮箱号****@163.com,对通过资格审查的申请单位,带正式纸质申请文件(1份),参与摇珠法确定成交候选人,逾期送达或未送达指定地点的申请文件均不予受理。
4.申请文件组成内容:
4.1申请函。
4.2法定代表人身份证明或授权委托书原件。
4.3申请单位基本情况表。
4.4经年检的企业法人营业执照、资质证书副本复印件。
4.5申请单位没有处于被责令停业,财务被接管、冻结、破产状态的声明函;
4.6申请人提供加盖本单位公章的“中国裁判文书网”对本单位及法定代表人、拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询结果以及无行贿犯罪书面承诺,承诺书内要明确违约责任。
4.7申请人提供加盖本单位公章的“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”网页失信记录查询截图。
4.8申请人提供加盖本单位公章的“国家铁路局网站”铁路工程建设失信行为“黑名单”结果截图及承诺。
4.9是否响应采购项目相关要求。
4.10 近三年类似项目业绩(与公告一致)。
4.11拟投入的主要人员表(附项目负责人、质量安全负责人的资格证书、身份证明及社保证明)。
4.12财务状况证明资料。
5.监督部门
本招标项目的监督部门为****土地房产部。
地址:**市锡林北路28号
电话:0471—****425
6. 建设管理单位及联系方式
招标人:********公寓段
地址:******车站后街1号
联系人:陈佩芳
电话:0471-****275
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多新安县招标采购信息
- X3026A240014 工程標單
- 04月03日
- 霍城县三宫回族乡人民政府的合同公告
- 04月03日
- 锦厦综合市场1062副食杂货商铺
- 04月03日
- 锦厦综合市场1023副食杂货商铺
- 04月03日
- 柯岩街道澄湾大坝头9号厂房648平
- 04月03日
- 2024年桐庐县分水镇塘源村高标准
- 04月03日
- 临安区湍口镇雪山村、童家村、凉溪村
- 04月03日
- 本溪市生态环境局关于2024年4月
- 04月03日
- 厦门圣元药业车间环氧地坪漆工程
- 04月03日
- 德阳经济技术开发区重点工程建设中心
- 04月02日
- 彰武县2024年老旧小区改造内配套
- 04月03日
- 康平县二牛所口镇二牛所口村村屯河道
- 04月03日
-
新安县建材网
新安县采购信息网
新安县政府公开信息
新安县公共资源交易网
新安县电力交易中心
新安县交易中心
新安县房产交易中心
新安县工程交易中心
新安县钢铁交易中心
新安县建设交易中心
新安县招投标交易中心
新安县政府交易中心
新安县造价信息网
新安县市政工程信息网
新安县水利工程信息网
新安县通信工程信息网
新安县医药招标网
新安县建筑招标网
新安县工程招标网
新安县建设招标网
新安县施工招标
新安县装饰工程招标
新安县建设工程网
新安县水利招标信息网
新安县电力招标网
新安县建委招投标网
新安县建筑管理网
新安县建设信息港
新安县教育招标网
新安县装修招标
新安县人力和社会保障局
新安县建设网
新安县总包工程
新安县政府工程招标
新安县工程施工招标
新安县工程公开项目
新安县工程采购信息
新安县招标投标采购平台
新安县省市工程建设网