位置>千里马招标网> 招标中心> 中国工商银行深圳市分行前海分行营业部及本部装修工程项目[ZJZB-2024-...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
本招标项目中国工商银行深圳市分行前海分行营业部及本部装修工程项目(招标代理编号: ZJZB-2024-12046),已由(略)批准招标,项目资金来自(略)企业自筹,资金已落实。本项目的招标人为(略),招标代理机构为(略),项目已具备招标条件,现委托(略)(以下简称“招标代理机构”)对该项目进行公开招标。
2.1 招标内容:本项目拟通过公开招标的方式采购1家中标人为(略)前海分行营业部及本部提供装修改造工程建设。具体参数要求详见招标文件“第四章 用户需求书”。
2.2 项目最高限价:本项目的最高限价为人民币(略).39 元。
2.3项目工期:90日历天。开工日自收到(略),竣工日为通过发标人整体验收合格当天,工期内如遇国家法定节日在征得招标人同意后,工期可顺延。
2.4标包划分:(略)
2.投标人提供最近三年((略)今,以法院判决书落款日期为准)企业法人及法定代表人没有行贿犯罪等重大违法记录。(查询方式:进入中国裁判文书网“http://(略)gov.cn”首页→在输入框中分别输入法定代表人姓名、单位名称→点击“高级检索选择按纽(向下的三角形)”,其中案件类型选“刑事案件”,文件类型为“判决书”,案由为“刑事案由→贪污贿赂→对单位行贿”→点击“搜索”并分别截图)
3.投标人提供最近三年(2021年1月1日至今,以法院判决书落款日期为准)企业法人及法定代表人未被人民法院列入“失信执行人名单”。(查询方式:进入中华人民共和国最高人民法院官网“http://(略)gov.cn”首页→点击左中间的“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”→点击“失信人被执行人”→分别输入“单位名称及组织机构代码”、“法定代表人姓名及身份证号码”进行查询并分别截图)
4.投标人提供最近三年((略)本项目招标公告发布之日)在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单,已被移出视为未被列入。(查询方式:进入国家企业信用信息公示系统“http://(略)gov.cn”首页→输入投标单位名称 → 点击查询 →点击“列入严重违法失信名单(黑名单)信息”进行截图)
5.投标人提供近一年(2023年3月至本项目投标截止之日)内不少于3个月的依法缴纳税收的证明,考察投标人有依(略)。(提供相关的证明材料复印件或扫描件)
6.投标人提供近一年(2023年(略))内不少于3个月的依法缴纳社会保险的证明,考察投标人有依法缴纳社会保障资金的良好记录。(提供相关的证明材料复印件或扫描件)
7.本项目不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。(须提供《投标人资格声明函》)
8.投标人在与工商银行的项目合作过程中,没有重大合同违约、泄露工商银行商业秘密或技术秘密等事件。(须提供《投标人资格声明函》)
9.本项目不接受联(略)。(须提供《投(略))
10.投标人须承诺:如在本次公开招标中入围/中标,在入围/中标期间不得拒绝接受(略)订单/合同,不得接受订单/合同后采取各种方式拒绝履约;否则,中国工商银行深圳市分行有权将其列入《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》的禁入名单中,取消入围资格,并作出相应处理。(须提供《投标人资格声明函》)
11.投标(略)检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(须提供《投标人资格声明函》)
12.投标人近三年内((略)今)无重大违法犯罪记录。(须提供《投标人资格声明函》)
13.投标人未被列入《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》的禁入名单(投标人无须提供证明材料,由招标人进行查询)。
14.投标人须具备由建设行政主管部门核发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级以上(含二级)资质或建筑装修装饰工程专业承包乙级以上(含乙级)资质(提供加盖投标人公章的资质证书复印件)。
15.投标人须具备(略)。
16.投标人拟派项目经理须具备二级注册建造师(建筑(略))或以上,且具有有效的安全生产考核合格证。
4.1招标文件获取时间(项目报名时间):(略)2时00分至(略)7时30分。(北京时间,下同)
4.2招标文件获取地点:(略)2楼标书售卖处。
4.3招(略)(以下方式(略)):
4.3.1系统购买文件:登录中通服供应链管理有限公司-电子招标平台https://(略)cn完成报名并下载文件,账号为贵公司组织机构代码或统一社会信用代码,登录/注册后请及时完善信息并更改密码。网站主页工作动态处可下载《供应商使用系统需知》参考流程。
4.3.2电汇:将营业执照复印件盖章+授权委托书+招标文件费汇款底单(开户银行:(略)、户名:(略)、账号:(略))打包发以邮件方式发送给购买文件联系人。
4.3.3现场购买文件:携带营业执照复印件(注:若没有三证合一加带组织机构代码证)+被委托人身份证或工作证到(略)二楼标书售卖室购买文件,填写报名信息。
购买文件及发票事宜联系人:叶小姐,联系电话:(略)/(略),联系邮箱:(略)。
4.4招标文件每套(略),售后不退。
5.1投标文件提交的截止时间为2024年4月24日09时30分,提交到广东省深圳市福田区皇岗路5001号深业上城B座19楼开标会议室。未按招标公告要求获取招标文件或未按招标文件要求密封或逾期送达的投标文件将被拒绝。
本次开标将于(略),届时将邀请(略)。
(略)元,具体要求详见《招标文件》第二章 投标人须知前附表。
本项目采用资格后审办法对投标人进行资格审查,由评标委员会在开标后按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。
本公告或公告的修改、补充同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)、(略)电子招投标平台(https://zjzb.chinaccsscm.cn)上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以(略)电子招投标平台(https://zjzb.chinaccsscm.cn)发布的文本为准。
招标人名称:(略)
招标人地址:深圳市罗湖区深南东路5055号金融中心北座
招标人联系人:(略)
招标代理机构名称:(略)
招标代理机构地址:(略)
项目报名联系人:
叶小姐(略)/(略)/(略)
项目联系人:
冯翠/(略)/(略)
谢知(招标师)/(略)
林春妮(招标师)/(略)
开户银行:(略)
户 名:(略)
账 号:(略)
招标人:(略)
招标代理机构:(略)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多深圳市招标采购信息
- 金华市金东区源东乡人民政府2024
- 04月03日
- 吐鲁番市文物局关于车辆定点维修的服
- 04月03日
- 吐鲁番市文物局关于车辆定点维修的服
- 04月03日
- 中共和布克赛尔蒙古自治县委员会党校
- 04月03日
- 吐鲁番市文物局关于车辆定点维修的服
- 04月03日
- 尚志市帽儿山镇人民政府尚帽政呈〔2
- 04月03日
- 吐鲁番市文物局关于车辆定点维修的服
- 04月03日
- 中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会
- 04月03日
- 昭通市机关事务管理局关于车辆加油服
- 04月03日
- 霍城县芦草沟镇人民政府关于其他维修
- 04月03日
- 吐鲁番市文物局关于车辆定点维修的服
- 04月03日
- 【阜阳合肥现代产业园区新能源产业园
- 04月03日
-
深圳市建材网
深圳市采购信息网
深圳市政府公开信息
深圳市公共资源交易网
深圳市电力交易中心
深圳市交易中心
深圳市房产交易中心
深圳市工程交易中心
深圳市钢铁交易中心
深圳市建设交易中心
深圳市招投标交易中心
深圳市政府交易中心
深圳市造价信息网
深圳市市政工程信息网
深圳市水利工程信息网
深圳市通信工程信息网
深圳市医药招标网
深圳市建筑招标网
深圳市工程招标网
深圳市建设招标网
深圳市施工招标
深圳市装饰工程招标
深圳市建设工程网
深圳市水利招标信息网
深圳市电力招标网
深圳市建委招投标网
深圳市建筑管理网
深圳市建设信息港
深圳市教育招标网
深圳市装修招标
深圳市人力和社会保障局
深圳市建设网
深圳市总包工程
深圳市政府工程招标
深圳市工程施工招标
深圳市工程公开项目
深圳市工程采购信息
深圳市招标投标采购平台
深圳市省市工程建设网