位置>千里马招标网> 招标中心> [公开比选]中国铁塔江西省分公司2024年铜鼓县馨和小区信息化服务项目比选公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
中国铁塔**(略),已具备采购条件,现公开邀请有意向的单位参加比选采购活动。
1.1采购项目名称及项目编号:中国铁塔**省分公司****年**县馨和小区信息化服务项目(项目编号:ZJZ(略))
1.2采购人:(略)
1.3采购代理机构:(略)
1.4采购项目资金落实情况:(略)
1.5采购项目概况:(略)
1.6标段划分:
R不划分
□划分: (略)
1.7中选单位数量及中选份额:
R一家
□ / 家,中选份额:(略)
1.8本项目最高限价
□不设置最高限价
R设置最高限价:最高参选限价为含税单价最高限价,参选人报价高于最高限价的,其参选被否决。
2.1采购内容:**市**县馨和小区(地下室,电梯,平层对打)的信息化服务,覆盖楼宇面积约****.29平方米。
2.2项目预算:(略)
2.3标段划分:(略)
2.4合同有效期:自合同签订之日起1年或实际履约金(略)
2.5实施区域:(略)
2.6工期:(略)
2.7承包方式:包工包料,负责施工进场协调,因协调不成导致的工期延误、项目停滞由承包人承担损失,且发包人不予结算。
2.8项目类型:(略)
2.9合同签订:中选人将与中国铁塔股份有限公司**市分公司签订合同。
2.10质量要求:满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
2.
3.
3.1本项目要求参选人为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织,合法运(略),提供(略)。
3.2本项目要求参选人须具备以下资质:
(1)具备有效的通信工程施工总承包三级及以上资质。
(2)具备有(略)。
注:提供资质证书扫描件。根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方(略)上资质要求。
3.3本项目要求参选人具备通信主管部门颁发的企业主要负责人安全生产考核合格证书(A证)1人、项目负责人安全生产考核合格证书(B证)1人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)1人,以上人员至少1人具备初级及以上国家注册安全工程师执业资格证书。提供证书扫描件及(略)今任意一个月在参选人本单位缴纳的社保证明扫描件。
3.4参选人提供****年3月1日至今签订的同类项目业绩且累计金额不少于50万元人民币。
(1)若提供的是单项合同,则仅需(略)。
(2)若提(略),①提供框架合同关键页有具体金额,以框架合同(略),提供相(略),若同时提供订单和结算依据的则以结算依据为准。
备注:①单项合同与框架合同的时间均以合同签署日期为准。②合同关键页包括:合同名称、合同(略)。
3.5参选人(略),提供承诺函。
3.6本项(略)。
3.7参选人之间不得存在关联关系,关联关系(略):
(1)参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。
(2)参选人的股东为自然人,且完全一致的(略),不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。
(3)参选人的高级管理人员(包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监)为同一人或存在交叉任职的不同单位,不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。
注:参选人对本单位在互联网上披露的公司注册电话、公司注册邮箱、公司注册地址等相关信息进行核查,若存在与其他单位信息一致情况,请提供相关内容及说明。
3.8参选人不得存在下列情形之一:
(1)为采购人不(略)(单位);
(2)被依法暂停或取消投标资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年((略))内有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
(6)在最近五年((略))内被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年(****年4月1日起)内被判处合同(略)(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站((略)gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准,已执行完毕或不再执行的除外);
(9)被中国铁塔股份有限公司列为全国/**省分公司“禁止交易企业名单”的;
(10)被中国铁塔股份有限公司或(略)列入同类产品供应商黑名单的。
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”,凡未通过资格后审的参选人,其应答文件将被否决。
4.
5.
本项目通过中国铁塔电子采购平台(https://(略)cn)(以下简称“平台”)发售电子比选文件,具体如下:
5.1比选文件获取时间:****年4月15日至****年4月18日17时30分(**时间,下同)。
5.2比(略):凡有意参与的潜在参选人,请按以下步骤(略),获取比选文件:
5.2.1登录中国铁塔电子采购平台(https://(略)cn)进行本项目比选文件的登记申领。未在平台注册的参选人须先进行注册,注册方法详见本公告“【7】参选人注册及CA办理”。
5.2.2完成注册后,参选人选择“供应商”身份登录平台进行本项目比选文件的登记申领。首先点击左侧菜单“采购文件领取”模块,在右侧(略),然后点击右侧“查看/操作”按钮,填写项目联系(略),最后点击最下方“支付并下载文件”按钮购买及下载比选文件。支付方式详见5.3条款。
5.2.3获取比选文件操作详见《**台供应商操作手册》,请选择“供应商”身份登录中国铁塔电子采购平台(https://(略)cn),点击左侧菜单“操作手册”模块下载。
5.3比选文件费用:(略)
汇款信息如下:
帐户名称:【(略)】
税务识别码(统一社会信用代码)【(略)B】
开户银行:(略)
银行账号:【(略)】
5.
6.1电子应答文件的递交
6.1应答文件递交截止时间(即应答截止时间)为:(略)
6.2电子应答文件的递交:通过中国铁塔电子采购平台(https://(略)cn)提交,请选择“供应商”身份登录中国铁塔电子采购平台(https://(略)cn),首先点击左侧菜单“我的项目”模块,在右侧列表选择对应项目及标段,然后点击右侧“查看/操作”按钮,最后点击左下方“投标文件递交”按钮进行应答文件递交。
6.3参选人应在应答文件递交截止时间之前通过平台完成加密电子应答文件的上传。参选人未在平台下载比选文件或电子应答文件未按照要求加密的,将无法通过平台提交电子应答文件。
电子应答(略):
(1)当电子应答文件上传异常时,参选人应及时联系平台技术支撑人员解决。
(2)因参选人自身原因导致(略)承担。
(3)因参选人自身原因导致应答文件未解密的,视为参选(略)。
(4)因参选人之外的原因造成应答文件未解密的,视为撤回应答文件。
(5)因参选人自身原因导致电子应答文件递交失败的,其应答无效。
7.1平台注册
有意参与本项目应答的潜在参选人需完成中国铁塔电子采购平台注册后,方可申领本项目比选文件。
已在中国铁塔电子采购平台完成注册但忘记密码的潜在参选人,请点击平台首页(略),按照网页要求填写相关信息并上传相关文件,重置密码。
未在中国(略),请点击平台(略),具体操作详见首页“操作手册”专区的《用户注册登录操作手册》。
7.2C(略)
首次使用(略)答文件编制和应答,参选人请在比选文件获取截止时间前及时办理CA证书,避免影响正常应答。CA证书售价200元人民币/个/年,手机CA证书售价200元人民币/三个月或者500元人民币/年,售后不退,证书自发(略)。已持有平台CA证书的投标人应确保CA证书在使用时有效。CA证书失效后可进行续签,续签需保证CA完整可用,续签金额为200元人民币/个/年。
CA证书办理流程详见《**台供应商操作手册》,请选择“供应商”身份登录中国铁塔电子采购平台(https://(略)cn),点击左侧菜单“操作手册”模块下载。
7.3技术支撑联系方式
常规操作咨询及问题处理请联系客服电话:(略)(工作日8:30-17:00)。
联系支撑人员前请确认已认真阅读过操作手册。项目相关问题请联系本公告中的招标代理机构联系人。
应答文件开启在应答文件递交截止时间的同一时间进行,地点为应答(略)。邀请所有参选人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代(略),参选人未派代表参加唱价会议的,视为默认唱价结果。
本比选公告同时在“中国招标投标公共服务平台” ((略)com)、“中国铁塔在线商务平台”((略)com.cn)、“中国铁塔电子采购平台”( https://(略)cn)上发布,其他媒介转载无效。
采 购 人:(略)
地 址:**省**市红谷滩区红谷南大道世茂**4-7号楼
采购代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)、(略)
电子邮件:(略) ;
采购代理机构:(略)
(略)注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多铜鼓县招标采购信息
- 湖南省第二测绘院关于车辆及其他运输
- 04月15日
- 西华县村卫生室建设项目(东王营乡)
- 04月15日
- 湖南省广播电视局关于无店铺和其他零
- 04月15日
- 山海天新市民医疗高质量发展项目赋码
- 04月15日
- 湖南省蔬菜研究所关于其它的网上超市
- 04月15日
- 凤阳县福寿山生态陵园物业管理服务项
- 04月15日
- 湖南省专用通信局关于空调维修和保养
- 04月15日
- 湖南省第二测绘院关于车辆及其他运输
- 04月15日
- 四川省文化馆“MAOin”天府文创
- 04月15日
- 湖南工艺美术职业学院关于墨盒的网上
- 04月15日
- 湖南省交通医院关于其他化学制品的网
- 04月15日
- 关于台山市海洋牧场基础设施建设项目
- 04月15日
-
铜鼓县建材网
铜鼓县采购信息网
铜鼓县政府公开信息
铜鼓县公共资源交易网
铜鼓县电力交易中心
铜鼓县交易中心
铜鼓县房产交易中心
铜鼓县工程交易中心
铜鼓县钢铁交易中心
铜鼓县建设交易中心
铜鼓县招投标交易中心
铜鼓县政府交易中心
铜鼓县造价信息网
铜鼓县市政工程信息网
铜鼓县水利工程信息网
铜鼓县通信工程信息网
铜鼓县医药招标网
铜鼓县建筑招标网
铜鼓县工程招标网
铜鼓县建设招标网
铜鼓县施工招标
铜鼓县装饰工程招标
铜鼓县建设工程网
铜鼓县水利招标信息网
铜鼓县电力招标网
铜鼓县建委招投标网
铜鼓县建筑管理网
铜鼓县建设信息港
铜鼓县教育招标网
铜鼓县装修招标
铜鼓县人力和社会保障局
铜鼓县建设网
铜鼓县总包工程
铜鼓县政府工程招标
铜鼓县工程施工招标
铜鼓县工程公开项目
铜鼓县工程采购信息
铜鼓县招标投标采购平台
铜鼓县省市工程建设网