位置>千里马招标网> 招标中心> 苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)崇福镇陈家埭村三改工程(徐...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)崇福镇陈家(略)(徐家门至盛家埭)招标公告
本招标项目苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)崇福镇陈家埭村三改工程(徐家门至盛家埭),项目业主及招标人为桐乡市崇福镇陈家埭股份经济合作社 ,项目编号为崇招[(略)建设资金业主自筹,资金已落实,项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标,实行资格后审,资格审查条件详见本工程招标文件第二章投标人须知附录1-6。
本项目位于桐乡市崇福镇,项目计划投资约377万元,工期:24个月,质量目标要求:标段工程竣(交)工验收的质量评定合格及以上,工程项目位于桐乡市崇福镇陈家埭村,一共(略),路线全长****.718m。本次设计主要内容为现状道路白改黑、拼宽、(略)本次招标(略)。
3.1 具有独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工能力的企业。被列入嘉兴市公共资源交易网(桐乡)和崇福镇招标采购中心黑名单或不良记录的潜在投(略)
3.2 项目经理:(略)
附:(略)
3.3 本次招标不接受联合体投标。
3.4 投标人具有公路工程施工总承包一级及以上资质应列入交通运输部网站(http://(略)gov.cn)中“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称与上述名录相符。
3.5 投标人未被“信用中国”网站(http://(略)gov.cn)列入严重失信主体名单;投标人未被“信用中国(浙江)”网站(http://(略)gov.cn)列入黑名单。
3.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人(略)(含法定代表人控股)、管理关系的不同单位,不得参加同一标段的投标。
4、招标文件的获取
本项目实行资格后审,凡有意参加投标者,请于****年4月16日至****年4月24日,登录“嘉兴市公共资源交易网(桐乡)网”,通过“桐乡市小型工程电子招投标交易平台”自主注册并下载招标文件和相关附件(自主注册链接:http://111.1.30.134:****/TPBidder/memberLogin)。技术支持联系电话:江苏国泰新点软件有限公司400-928-****、(略)。
5、投标文件的递交及相关事宜
5.1 招标人不组织工程现场踏勘,不召开投标预备会。
5.2 投标文件递交截止时间为****年4月24日14时00分,投标人应当于投标(略)室(崇福世纪大道966号)。
5.3 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标(略)。
6、发布公告的媒介
嘉兴市公共资源交易网(桐乡)http://(略)gov.cn/col/col(略)/index.html
7、联系方式
桐乡市崇福镇陈家埭股份经济合作社 (略)
浙江中磊工程咨询有限公司 (略)
桐乡市崇福镇招标采购中心 (略)
桐乡市崇福镇陈(略)
浙江中磊工(略)
桐乡市崇福镇招标采购中心
(略)
附录1 资格审查文件(资质(略))
标段 | 施工企业资质等级要求 |
1 | 1、本次招标要求投标人具备独立法人资格,且具有公路工程施工总承包三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工能力的企业。被列入嘉兴市公共资源交易网(桐乡)和崇福镇招标采购中心黑名单或不良记录的潜在投标人及项目经理不得参加本次投标。 2、投标人具有公路工程施工总承包一级及以上资质应列入交通运输部网站(http://(略)gov.cn)中“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称与上述名录相符。 |
附录2 资格审查条件(财务最低要求)
标段 | 财务要求 |
1 | 无 |
附录3 资格审查条件(业绩最低要求)
标段 | 业绩要求 |
1 | 自(略)以实际交工日期为准)以来,按一个标段成功完成过合同金额200万元及以上四级公路及以上新改建工程施工(不包含整治工程) |
注:投标人应在“****年1月1日以来完成的类似项目情况表”应附:①中标通知书复印件;②合同协议书复印件;③质量证明文件(由发包人出具的工程(标段)交工验收证书或竣(略)价等级证书)的复印件;④从“浙江省交通运输厅建设市场(略)不予认可。上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致,否则业绩不予认可。以下情形除外:①施工单位名称发生合法变更的,施工单位名称发生合法变更的,但需提供法定部门的批准材料。②相关业绩信息发生合法承继的,但需提供业绩合法承继的有效证明,公路施工业绩信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统完成公开的可认定为合法承继。工程规模解释顺序为:质量证明文件、合同协议书、中标通知书、《主要业绩信息一览表》打印件。
附录4 资格审查条件(信誉(略))
标段 | 信誉要求 |
1 | 1、 无投标人须知第1.4.3项的情形; 2、 近三年(自****年1月1日以来),投标人无行贿犯罪行为; |
注:投标人有行贿受贿犯罪行为(略)以法院判决书出具的时间为准,投标(略),由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行(略)
附录5 资格审查条件(项目(略))
标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
1 | 项目经理 | 1 | 1、担任过一个标段成功完成过合同金额200万元及以上且四级公路及以上新改建工程施工(不包含整治工程)的项目经理(或项目总工),具有公路工程二级及以上建造师注册证书,具有中级及以上技术职称,并有有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B类),且年龄在60周岁以下,身体健康。 2、近三年(自****年1月1日以来),拟委任(略)。 |
注:1.拟委任(略):以中国裁判文书网的查询结果为准(时间以法院判决书出具的时间为准,投标人无须提供,由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询)。
2.投标人主要管理人员中项目(略)开的,可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。
3.项目经理担(略)(或项目总工)的相(略):(1)中标通知书复印件;(2)合同协议书复印件;(3)质量证明文件(由发包人出具的工程(标段)(略)等级证书)的复印件;(4)从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。上述(略),否则业绩不予认可。若以上材料(略),则还须提供“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中有明确人员姓名、任职及业绩规模的含该系统水印的证明材料打印件。工程规模解释顺序为:质量证明文件、合同协议书、中标通知书、《主要业绩信息一览表》打印件。
附录6资格审查条件(主要机械设备最低要求)
标段 | 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
1 | 沥青混合料拌和设备 | 型号为****型及以上(即额定生产能力为160吨/小时及以上),在嘉兴市行政范围内 | 座 | 1 |
注:1、投标人在嘉兴市行政范围内自有沥青混合料拌和设备的企业以自己名义参加投标的,不得再与其他投标人签订供料或租赁协议,否则都作否决投(略)。
2、投标人在嘉兴市行政范围内没有自有沥青混合料拌和设备的企业,可以和在嘉兴市行政范围内自有沥青混合料拌和设备的企业签订沥青混合料供料协议或沥青混合料拌和设备租赁协议,并明确双方承担职责。有沥青混合料拌和设备的企业如同时与2家及以上投标人签订协议的,与之关联的所有投标人都作否决投标处理。
3、嘉兴市行政区划范围内沥青混合料拌和设备(****型及以上)所属单位名录以嘉公运〔****〕9号文件公示结果为准,如有补充以嘉兴市公路与运输管理中心最新文件为准。自投标截止时间前生产能力由投标人自行承诺,并附承诺书。
4、投标人在嘉兴市行政范围内(略),投标人与嘉兴市行政范围内自有沥青混合料拌和设备的企业签订沥青混合料供(略)正本中)。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多桐乡市招标采购信息
- 云南锦锋电力工程有限公司2024年
- 04月16日
- 吉川、有色零星询价公告
- 04月16日
- 川建准东车辆擦机布询价公告
- 04月16日
- 车辆维修保养(重新)(二次询价)
- 04月16日
- [正在公示]G318沪聂线宣南段路
- 04月16日
- 中铁七局集团有限公司郑州市中原区旮
- 04月16日
- 中粮包装投资有限公司 202404
- 04月16日
- 晋能控股山西电力股份有限公司公务车
- 04月16日
- 中铁十一局集团第一工程有限公司淖毛
- 04月16日
- 中华人民共和国吉林出入境边防检查总
- 04月16日
- 宁夏泰和兴材料科技有限公司2024
- 04月16日
- 资格预审公告
- 04月16日
-
桐乡市建材网
桐乡市采购信息网
桐乡市政府公开信息
桐乡市公共资源交易网
桐乡市电力交易中心
桐乡市交易中心
桐乡市房产交易中心
桐乡市工程交易中心
桐乡市钢铁交易中心
桐乡市建设交易中心
桐乡市招投标交易中心
桐乡市政府交易中心
桐乡市造价信息网
桐乡市市政工程信息网
桐乡市水利工程信息网
桐乡市通信工程信息网
桐乡市医药招标网
桐乡市建筑招标网
桐乡市工程招标网
桐乡市建设招标网
桐乡市施工招标
桐乡市装饰工程招标
桐乡市建设工程网
桐乡市水利招标信息网
桐乡市电力招标网
桐乡市建委招投标网
桐乡市建筑管理网
桐乡市建设信息港
桐乡市教育招标网
桐乡市装修招标
桐乡市人力和社会保障局
桐乡市建设网
桐乡市总包工程
桐乡市政府工程招标
桐乡市工程施工招标
桐乡市工程公开项目
桐乡市工程采购信息
桐乡市招标投标采购平台
桐乡市省市工程建设网