位置>千里马招标网> 招标中心> 桑根达来单身公寓洗浴间增加热水系统、桑根达来乘务员公寓1、3层活动室吊顶、呼...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
桑根达来单身公寓洗浴间增加热水系统、桑根达来乘务员公寓1、3层活动室吊顶、呼和房建公寓段商都车间贲红维修工区室内卫生间改造项目择优选择施工单位公告
采购编号(HFGYDLX-SG****-10)
1. 工程概况
1.1 项目名称、建设地点、规模:
项目名称:桑根达来单身公寓洗浴间增加热水系统、桑根达来乘务员公寓1、3层活动室吊顶、呼和房建公寓段商都车间贲红维修工区室内卫生间改造项目。
建设地点:桑根达来单身(略)。
1.2 主要工程内容和数量,实施范围和内容:
①桑根达来单身公寓洗浴间增加热水系统:洗漱间增设热水器及热水管路系统共计36套。三楼、六楼洗漱间安装50升电热水器共计18台。更换洗脸盆冷热水龙头共计72个。增设热水器专用插座18个,4平方铜线180米,PVC20(略)。
②桑根达来乘务员公寓1、3层活动室吊顶:(略)
③呼和房(略):拆除卫(略)。新做卫生间、洗漱间、淋浴间地面及墙面。新做卫生间(略)。卫生间更换钛镁铝合金门,卫生间给排水管路按原有管路重新安装布置。卫生间新(略)。卫生间安装蹲便器2个、洗脸盆4个、淋浴间安装淋雨喷头1个、地漏2个。洗漱间安装80升电热水器1台。室外新做检查井1个。
1.3 工程投资预算:(略)
1.4 计划工期:总工期60天(以合同签订工期为准,除不可抗力因素以外,合同工期不做调整)。
1.5 质量目标:单位工程一次验收合格率100%,竣工(略)。
1.6 安全目标:(略)
2. 对实施单位的资格要求
2.1 投标人须为中华人民共和国依法注册的独立法人,营业执照在(略)。具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质,必须具有(略)。项目负责人具备注册二级建造师及相应安全考核证书,并在本(略)。
2.2 近3年((略)承担过类似工程施工项目业绩不少于3项。在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2.3 近3年(****年至****年)财务审计报告未处于亏损经营状态或破产状态,企业未被责令(略)。
2.4 申请人在****年至****年(近3年)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解际;申请人未在“信用中国”网站((略) gov.cn)中级人民法院列为失信被执行人;申请人未在国家企业信用信息公示系统((略)gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单;申请人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”;申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日起前3年内不曾有人民法院生效判决、裁定生效的行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网https://(略)gov.cn/查询)。申请人自行承诺、附官方网站查询页并盖单位章。
2.5申请单位不能为联合体,与该工程设计单位无行政隶属关系,或无法律法规等规定的其他利益冲突。
3.申请文件递交
凡有意参与该工程的单位,请于(略)7:00时至(略)7:00同招标人(中国铁路呼和浩特局集团有限公司呼和房建公寓段)递交电子版申请文件,邮箱号(略),对通过资格审查的申请单位,带正式纸质申请文件(1份),参与摇珠法确定成交候选人,逾期送达或未送达指定地点的申请文件均不予受理。
4.申请文件组成内容:
4.1申请函。
4.2法定代表人身份证明或授权委托书原件。
4.3申请单位基本情况表。
4.4经年检的企业法人营业执照、资质证书副本复印件。
4.5申请单位没有处于被责令停业,财务被接管、冻结、破产状态的声明函;
4.6申请人提供加盖本单位公章的“中国裁判文书网”对本单位及法定代表人、拟派项目负责人进行行贿犯(略)。
4.7申请人提供加盖本单位公章的“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”网页失信记录查询截图。
4.8申请人提供加盖本单位公章的“国家铁路局网站”铁路工程建设失信行(略)
4.9是否响应采购项目相关要求。
4.10 近三年类似项目业绩(与公告一致)。
4.11拟投(略)(附项目负责人、质量安全负责人的资格证书、身份证明及社保证明)。
4.12财务状况证明资料。
4.13 近三年诉讼或失信行为情况。
4.14 拟投入的主要施工和检测设备表。
4.15施工方案(主要为针对此次施工的安排,人员配备地点,工期节点、质量、安全目标及保证措施等)。
5.监督部门
本招标项目的监督部门为中国铁路呼和浩特局集团有限公司土地房产部。
地址:(略)
电话:(略)
6. 建设管(略)
招标人:中国铁路呼和浩特局集团有限公司呼和房建公寓段
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多呼和浩特市招标采购信息
- 天峻县残疾人家庭无障碍改造项目成交
- 04月17日
- [仪征市]龙涧嘉苑安置小区二期项目
- 04月17日
- 深圳市宝安区中医院2024年第45
- 04月17日
- 深圳市宝安区中医院2024年第44
- 04月17日
- 深圳市宝安区中医院2024年第42
- 04月17日
- 深圳市宝安区中医院2024年第43
- 04月17日
- 霍邱县岔路镇草楼公益性公墓扩建项目
- 04月17日
- 国投健康盐城长者公寓 项目详情
- 04月17日
- 陕西省西咸新区秦汉新城汉赋二路(韩
- 04月17日
- 周口市淮阳区大连乡人民政府周口市淮
- 04月17日
- 采购立项公告——重庆银行朝天门支行
- 04月17日
- 晋州市2024年城镇老旧小区主体、
- 04月17日
-
呼和浩特市建材网
呼和浩特市采购信息网
呼和浩特市政府公开信息
呼和浩特市公共资源交易网
呼和浩特市电力交易中心
呼和浩特市交易中心
呼和浩特市房产交易中心
呼和浩特市工程交易中心
呼和浩特市钢铁交易中心
呼和浩特市建设交易中心
呼和浩特市招投标交易中心
呼和浩特市政府交易中心
呼和浩特市造价信息网
呼和浩特市市政工程信息网
呼和浩特市水利工程信息网
呼和浩特市通信工程信息网
呼和浩特市医药招标网
呼和浩特市建筑招标网
呼和浩特市工程招标网
呼和浩特市建设招标网
呼和浩特市施工招标
呼和浩特市装饰工程招标
呼和浩特市建设工程网
呼和浩特市水利招标信息网
呼和浩特市电力招标网
呼和浩特市建委招投标网
呼和浩特市建筑管理网
呼和浩特市建设信息港
呼和浩特市教育招标网
呼和浩特市装修招标
呼和浩特市人力和社会保障局
呼和浩特市建设网
呼和浩特市总包工程
呼和浩特市政府工程招标
呼和浩特市工程施工招标
呼和浩特市工程公开项目
呼和浩特市工程采购信息
呼和浩特市招标投标采购平台
呼和浩特市省市工程建设网